Тендер - Поставка химических реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод №272810563

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):620043, Свердловская область, г Екатеринбург пос. Чусовское озеро ул. Зеленая 52-г
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 27.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР» (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru).Порядок предоставления документации:В соответствии с регламентом ЭТПОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Заявка подается в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) с использованием функционала площадки и в соответствии с документацией. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
Подведение итоговМесто подведения итогов:620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Чусовское озеро, ул. Мира,1Дата подведения итогов:28.05.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией Часть_IV_Обоснование_НМЦК_2024v ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Часть_II_Техническое_задание_р_ты_для_ос ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ЧАСТЬ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки на поставку товара

по объекту закупки «Поставка химических реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г Екатеринбург пос. Чусовское озеро ул. Зеленая 52-г

Сроки поставки Товара: с момента заключения договора до 31 декабря 2024г., по предварительной Заявке Заказчика. Срок исполнения заявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (Заявки), в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. по местному времени Заказчика. Конкретное количество, ассортимент товара, необходимого к поставке будут определены в заявках (отгрузочных разнарядках) Заказчика, направленных Поставщику.

Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в соответствии с перечнем товаров, указанным в настоящем Описании объекта закупки (техническом задании), в упаковке изготовителя. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке. Товар поставляется силами и средствами Поставщика за его счет.

Общие требования к товару: Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в котором не происходило восстановление его потребительских свойств).

Товар должен:

• полностью соответствовать характеристикам, установленным настоящим Описанием объекта закупки (Технического задания);
  соответствовать установленным стандартам качества, действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям.
• соответствовать функциональным (потребительским) и качественным характеристикам, установленным для данной группы товаров;
• свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

Характеристики товара и требования по комплектности Товара: Товар должен быть поставлен в полной комплектации, установленной производителем.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров, и наличием сертификатов, паспортов качества и иных документов обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик одновременно с поставкой Товара обязан передать Заказчику относящиеся к нему документы (товарные ярлыки, паспорта, сертификаты, товарную накладную формы, товарно-транспортную накладную, счета-фактуры, документы, подтверждающие качество, и другие документы необходимые при использовании Товара по его назначению. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию Товара.

Требования к упаковке и маркировке: Товар должен быть упакован в влагостойкие мешки, обеспечивающие сохранность Товара при перевозке и хранении, и в таком виде, чтобы можно было доказать то, что ее не вскрывали. Этикетка должна быть пришита к мешкам, на этикетке должен быть указан вес нетто, брутто, завод изготовитель, дата фасовки. Упаковка должна соответствовать Госстандартам РФ, техническим условиям.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки – не менее 12 месяцев.

Перечень, функциональные и технические характеристики закупаемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

Лицо, ответственное за разработку, описание объекта закупки (Техническое задание)

Начальник ЦХПВ _____________Бабина М.Е. «____» ______________ 20____ г.

Часть_V_Форма_заявки_и_инструкция_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Части V – Форма заявки и инструкция

«Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в закупке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в закупке, которыми обмениваются участник закупки, оператор электронной площадки и Заказчик должны быть составлены на русском языке.

Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме одного электронного документа, содержащего заявку.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки указан в п. 8.2. извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана электронной подписью участника закупки или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица по участию в запросе котировок в электронной форме (в том числе на регистрацию на участие в закупке).

В составе заявки Участник закупки представляет предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора - по форме 1 на все позиции, представленные в - Части II «Техническое задание».

В связи с тем, что установлен приоритет товарам российского происхождения: в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 заявка должна содержать указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемого товара.

В целях соблюдения условий предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации заявка должна содержать:

а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства, 2010 год, № 50, ст. 6615).

Товарный знак указывается участником закупки в составе заявки только при его наличии. При этом под случаями обязательного наличия у товара товарного знака рассматриваются случаи, когда в соответствии с документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, указанными в - Части II «Техническое задание», товарный знак предприятия-изготовителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) является обязательной частью маркировки товара и участник закупки указывает в заявке о соответствии предлагаемого им товара требованиям указанных документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации.

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в - Части II «Техническое задание».

Изменение наименования товара и наименования показателя не допускается.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров (материалов) по своим конкретным, диапазонным показателям должны соответствовать значениям, установленным НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН (если это требование установлено в - Части II «Техническое задание» со всеми рекомендованными и иными приложениями к НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН, с учетом требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам товара (материала), установленных в - Части II «Техническое задание».

При заполнении сведений (значения показателя, предлагаемого к поставке товара) участником указываются конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, не допускается указывать: «-», «или», «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», за исключением случаев, когда значение показателя является диапазонным или является неизменным, а также когда «-», «или», «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «более», «менее», «выше», «ниже», «св.», «свыше», «должны соответствовать», «должно быть», указано Заказчиком в техническом задании в столбце «Наименование показателя».

В случае, если предложение участника не содержит конкретных показателей, необходимо сопровождать неконкретные показатели товара словами «диапазонное значение», «в диапазоне», «согласно паспорта производителя», и т.д.

При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара» заказчиком могут использоваться следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ не более __х__х__», то слова «не более» относятся ко всем указанным после него значениям.

Участник закупки предоставляет сведения о поставляемых товарах (используемых материалах) по Форме заявки настоящей инструкции. Строки в таблице заполняются отдельно на каждое наименование.

Форма заявки

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ

оформляется на фирменном бланке участника закупки

Заявка

Наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии).

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника.

Также с целью корректного заполнения реквизитов участника, при формировании проекта договора, в случае признания участника победителем запроса котировок, рекомендуется дополнительно указывать в заявке на участие в запросе котировок следующие сведения: ИНН, КПП, ОГРН участника закупки, а также банковские реквизиты счёта участника.

Изучив извещение № __________ о проведении запроса котировок в электронной форме, настоящей заявкой выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с данным предложением и в полном соответствии с требованиями и условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагающимися к нему документами:

предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

строки в столбцах 2, 5, 6 заполняются в строгом соответствии с Частью II «Техническое задание»;

в строках столбца 3 указывается товарный знак поставляемых товаров (используемых материалов) по каждой позиции столбца 2 – только при наличии товарного знака;

в строках столбца 4 указывается страна происхождения товара.

в строках столбца 7 указывается цена за единицу измерения - указывается в рублях.

в строках столбца 8 указывается общая стоимость каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки – указывается в рублях, по каждой позиции столбца 2

в строках столбца 9 указываются функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара по каждой позиции столбца 2. Предложение заполняется участником с учетом инструкции по заполнению заявки на участие в закупке;

Предложение о цене договора___________ рублей (в т.ч. НДС, либо если НДС не облагается, указать основание). Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Приложения к заявке:

документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, представленным в п. 13.1. извещения о проведении запроса котировок;

Заявка подается в сопровождении следующих документов:

1. копии учредительного документа, если участником закупки является юридическое лицо;

2. копии документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) руководителем организации – участника закупки, если участником такой закупки является юридическое лицо;

В целях соблюдения условий предоставления приоритета товарам, работам, услугам российского происхождения, по отношению к товарам, работам, услугам, происходящим из иностранного государства, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, заявка должна содержать:

указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товаров, работ, услуг) наименования страны происхождения поставляемых товаров, работ, услуг.

Часть_III_Проект_договора_на_поставку_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Часть III

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______

на поставку химических реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод

Город Екатеринбург «___»__________ 2024 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Патрикеева Андрея Новомировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (далее – Положение о закупках), Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту - Федеральный закон № 223-ФЗ) по итогам ________________________________________ извещение № _____________ от «___» __________ 2024 г., (протокол ________ № _____ от «___» ______________ 2024 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку химических реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод, (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставка Товара (партии Товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (заявке) по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору. Отгрузочные разнарядки (заявки) должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика (Получателя).
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).
Поставляемый Товар должен быть новым.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
1.6. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, транспортом, обеспечивающим сохранность Товара, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г Екатеринбург пос. Чусовское озеро ул. Зеленая 52-г.
Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена договора составляет _______________________ (_______________) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена договора).
Стоимость каждой партии товара указывается в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, оформленных на каждую партию товара.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское».
Источник финансирования: __________________________________________________.
2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика.
2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой Товара к месту доставки, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.
2.4. Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по договору (отдельному этапу договора) на основании счета, счет - фактуры по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (Акта сдачи-приемки товара), а также товаросопроводительных документов (товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо «универсального передаточного документа»).
На всех документах обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, дата оформления и подписания документов.
2.5. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 27 декабря текущего года.
Датой (днем) исполнения Заказчиком надлежащим образом обязательства по оплате является дата (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
2.7. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.1.2. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.1.3. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора, осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.
3.1.4. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).
3.1.5. По соглашению с Поставщиком изменить объем закупаемых товаров, сроки исполнения обязательств Сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных объемов, сроков, руководствуясь условиями договора и Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».
3.1.6. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1 к договору).
3.1.7. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.
3.1.8. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
3.1.9. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
3.1.10. Отказаться от оплаты поставляемого Товара в случае его несоответствия требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.
3.1.11. Для приемки товара по договору (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора, после подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору).
3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Назначить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Поставщика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Поставщика: _________________. В информации указывается должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
3.2.5. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. При условии надлежащей поставки, требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком (Получателем) Акта приема-передачи Товара, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры.
3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить Товар.
3.3.4. Направлять Заказчику (Получателю) запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и порчу Товара.
3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар в объеме, порядке и сроки, установленные договором, и надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 Договора.
3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства РФ своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке Товара представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 11 Договора. Передать Заказчику (Получателю) Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору).
По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 Договора.
3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).
3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.
3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.4.7. Назначить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Заказчика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В информации указывается должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется Поставщиком Заказчику на основании отгрузочных разнарядок (заявок) Заказчика.
Товар должен быть поставлен Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (Заявки) (Приложение № 2 к договору), в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. по местному времени Заказчика.
Отгрузочная разнарядка (заявка) (Приложение № 2 к договору) направляется Поставщику по адресу электронной почты Поставщика__________________________________.
Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 9-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).
Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение № 2 к договору), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г Екатеринбург пос. Чусовское озеро ул. Зеленая 52-г.
Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:
осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;
выполняет все виды погрузо-разгрузочных работ;
осуществляет подъем Товара на этаж здания, в котором расположен Заказчик.
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры (при наличии)и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3 к договору).
Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3 к настоящему договору).
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке в письменной форме. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение № 2 к договору), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель)обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 3 к договору).
4.5. В случае поставки Товара Поставщиком с привлечением третьих лиц, например: транспортно – экспедиционной компанией, третье лицо имеет право осуществить разгрузку Товара только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Все риски, связанные с действиями привлеченных третьих лиц, несет Поставщик.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара осуществляется по месту нахождения Заказчика (Получателя) по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г Екатеринбург пос. Чусовское озеро ул. Зеленая 52-г.
5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику (Получателю) два экземпляра товарной накладой по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»), счет, счет-фактуру (при наличии) и Акт сдачи-приемки Товара, а также иные документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик (Получатель) обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству, качеству, ассортименту, иным характеристикам, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара, либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.
5.4. Заказчик (Получатель) вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 человек.
5.5. Заказчик (Получатель) отказывает в приемке Товара по договору в случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (наименования, ассортимента, количества, качества, иных характеристик (потребительских свойств), страны происхождения Товара, остаточного срока годности Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, при этом Заказчик (Получатель) направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
Заказчик (Получатель) вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в указанный Заказчиком (Получателем) (или приемочной комиссией Заказчика (Получателя)) срок.
5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:
5.6.1. Заказчиком (Получателем) (или приемочной комиссией Заказчика (Получателя)), в присутствии представителя Поставщика (по согласованию с Поставщиком), осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар в соответствии с разделом 11 Договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов (если поставляемый Товар поставляется в таре (упаковке)), трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.
5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации, Заявке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации (заявке), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.
5.6.3. Товар должен быть поставлен полностью (по Заявке, Спецификации).
5.6.4. Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации, Заявке, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заявке, Заказчик извещает об этом Поставщика. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
5.6.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.
5.6.6. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.6.5, заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе, в случае:
- признания товара недоброкачественным;
- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.
Поставщик согласует дату замены не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.
Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанного в настоящем разделе.
5.6.7. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки товара на этапах хранения, в процессе использования, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделе 15 Договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 48 часов с момента уведомления.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.
5.6.8. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 6 Договора или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.7. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.
5.8. Приемка (оформление результатов приемки) поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара Заказчиком несет Поставщик.
5.10. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение поставленного Товара до момента его приемки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет__________________________________________________________;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет____________________________;
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет___________________________;
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно), что составляет_______________________;
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно), что составляет________________________;
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно),что составляет____________________________;
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно),что составляет____________________________;
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно),что составляет___________________________;
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей, что составляет_________________________________________________________.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по независимой гарантии гаранту;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет_________________________________________________________________________.
6.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
7.5. Не уведомление или не своевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 15 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам конкурентной (неконкурентной) закупки, при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и настоящим Договором.
9.2. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:
9.2.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;
9.2.2. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;
9.2.3. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;
9.2.4. Цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
9.2.5. Цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
9.2.6. Цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
9.2.7. Объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ), цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, сроки исполнения обязательств сторон по договору, срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1-5 приложения № 5 к Положению о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».
9.3. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.
9.4. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
9.5. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.
9.6. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.7. Расторжение договора по результатам осуществления конкурентных закупок, конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентных закупок, допускается:
по соглашению сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора;
в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.
9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором.
9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

9.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.11.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимают следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- просрочка поставки Товара более чем на 10 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 10 рабочих дней;

- неоднократная просрочка поставки Товара или устранения нарушений Договора;

- неоднократная поставка Товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

9.11.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

9.11.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.11.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.12. При расторжении договора по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения, заказчик вправе при условии согласия такого участника закупки заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым или третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ таких участников закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Указанный договор заключается на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, по цене, предложенной таким участником, в порядке, определенном настоящей главой.

9.13. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Указанный в настоящем пункте договор заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств), если требование обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств) предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке.

Действие настоящего пункта распространяется в том числе на договоры, заключенные по результатам осуществления конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

9.14. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

9.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

11.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

11.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

11.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида Товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

11.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до места доставки.

11.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами. При нарушении условий хранения Заказчик имеет право требовать замены Товара, поставленного с нарушениями. Замена Товара, поставленного с нарушениями условий хранения и транспортировки, а также Товара, поставленного в нарушенной упаковке, должна быть произведена Поставщиком своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

11.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки и транспортировки.

11.7. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки Товара не менее 12 (двенадцати) месяцев.

11.9. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

11.9.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, в том числе: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ), копию действующего регистрационного удостоверения (при наличии), выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений).

11.9.2. На каждую партию Товара Поставщик передает Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, надлежащим образом заверенные копии документов (счет, счет-фактуру (при наличии) (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акт сдачи - приемки Товара, а также иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

12. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА

12.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе до или после приемки Товара.

12.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии/партии Товара для определения соответствия характеристик товара и его качества. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

12.3. Определение соответствия характеристик товара и его качества осуществляется Заказчиком самостоятельно либо независимыми профильными экспертными организациями по контролю.

12.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

12.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии/партии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию/партию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

12.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1 Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон (далее в целях указанного раздела – Стороны), подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

13.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

1 Каналы уведомления Поставщика______________ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт: https://chuslake.ru/

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13.6. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.

14.3. Все приложения к Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.6. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация – на ____ л.;

- Приложение № 2. Форма отгрузочной разнарядки (заявки) – на 1 л.;

- Приложение № 3 Форма Акта сдачи – приемки товара – на 1л.

15. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

*Спецификация заполняется Заказчиком в соответствии с потребностями Заказчика и заявкой участника закупки/ предложением Поставщика, с которым заключается договор.

Приложение № 2 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______ 20__ года №____ ________________________ (указывается наименование Заказчика) просит ________________________ (указывается наименование Поставщика) отгрузить Товар согласно наименования, ассортимента, количества и по адресу, указанным в таблице:

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

*при необходимости указываются установленные в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) требования к характеристикам Товара: технические и функциональные характеристики, потребительские свойства, остаточный срок годности, иные показатели, производитель Товара (товарный знак (при наличии)), страна происхождения Товара.

Приложение № 3 к Договору от «___» _________ 2024 г. № _________

ФОРМА

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. _____________________ «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:_______________________.

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами ______________. Указывается информация: дата,_______количество,_______ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки товара выявлены/не выявлены_______________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора __________________(___________) руб.

6. В соответствии с п. ______ Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составила: ____________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) составляет _____________________________________________(___________) руб.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

^ Указывается посредством чего направляется данное уведомление (например, на адрес электронной почты, указанный в договоре, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями договора, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте Стороны в соответствующем разделе сайта, или прочее).

Часть_I_Извещение_о_проведении_запроса_котировок_в_ЭФ_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»

_______________/А. Н. Патрикеев/

«___» ____________ 2023 год

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА котировок в электронной форме

по объекту закупки

«Поставка химических реагентов для водоподготовки и очистки сточных вод»

- Посмотреть таблицу с данными

Екатеринбург 2023 год

Часть I. Общая часть

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью настоящего извещения являются следующие приложения:

Часть II «Техническое задание»;

Часть III «Проект Договора»;

Часть IV «Обоснование НМЦД».

Часть V «Форма заявки и инструкция».