Описание тендера: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ" объявляет тендер: Выполнение работ по изготовлению и механизированному заряжанию эмульсионным ВВ взрывных скважин для филиала «Разрез Тулунуголь». (с результатом) |
Сумма контракта: | 67 531 200,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 12.02.2024 |
Окончание: | 19.02.2024 05:00:00 |
Тендер №: | 266007897 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Взрывчатые вещества |
ОКПД2: |
|
Регион: | Сибирский ФО / Иркутская область / Иркутск |
Регион поставки: | Сибирский ФО / Иркутская область / Иркутск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒r▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению и механизированному заряжанию эмульсионным ВВ взрывных скважин для филиала «Разрез Тулунуголь»
Цена контракта: 67 531 200,00 RUB
Количество: 1 УСЛ ЕД
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.51 Производство взрывчатых веществ | - | - | 1 | Условная единица |
Пр 80 ЭВВ.pdf | 324 КБ | 12.03.24 04:19 | Действующая |
Протокол определения участников в закупке № 3161680.pdf | 46 КБ | 21.02.24 10:33 | Действующая |
Торговая политика.pdf | 5,8 МБ | 05.03.24 14:20 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413272055 (данные из ВСРЗ).html | 8 КБ | 12.02.24 05:13 | Действующая (версия 1) |
Извещение.zip | 430 КБ | 12.02.24 05:13 | Действующая |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Посмотреть таблицу с данными5
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Заявка на участие в закупке включает в себя:
Анкета (Приложение 1)
Коммерческие предложения (кроме ценового) (Приложение 2.1.)
Ценовое предложение (Приложение 2.2)
Справка об опыте участника закупки (Приложение 2.4)
В ценовом предложении должна быть указаны Цена без НДС в рублях с учетом всех затрат подрядчика/исполнителя (страхование, налоги, другие обязательные платежи, транспортные, командировочные и прочие расходы). Готовность подписать договор в редакции ООО «Компания «Востсибуголь» на русском языке.
Заявки, представленные позднее 10 ч. 00 мин Иркутского времени 19.02.2024 к рассмотрению, не принимаются.
Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Поданная в срок заявка регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее получения.
Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Извещением.
К заявкам в обязательном порядке прилагаются документы согласно пунктам 14, 15 настоящих Общих сведений.
6
Требования, установленные Заказчиком о приоритете работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
Организатором установлен приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок работ, услуг в соответствии с подразделом 9.4 Положения о закупке.
7
Требования, установленные Заказчиком к качеству работ, услуг, требования к их безопасности
Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3). Представить следующие документы:
8
Срок, место выполнения работ, оказания услуг
Начало работ 01.03.2024. Окончание работ 30.06.2024.
Место выполнения работ:
Производственный участок «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь», Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй ул. Школьная 14.
9
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы работы, услуги и максимальное значение цены договора
33 765,60 руб. без НДС за одну тонну производства и заряжания ЭВВ.
Согласно объемам работ п.4 Технического задания (Приложение №3) с возможностью обсуждения.
Начальная максимальная цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 рублей без учета НДС
10
Порядок формирования цены
Цена сформирована на основании мониторинга рынка.
В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ/услуг, включая страхование, уплату налогов, сборов, транспортные, командировочные и другие платежи, непредвиденные расходы
11
Форма, сроки и порядок оплаты
Согласно проекту договора. Оплата в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ/оказанных услуг.
12
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору
Российский рубль
13
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Не используется
14
Обязательные требования к Участникам закупки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Заказчиком
Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом анализа предложений;
2. Не проведение процедуры ликвидации Участника анализа предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Отсутствие действующих административных наказаний, препятствующих исполнению заключаемого по результатам закупки договора, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ и ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;
6. Отсутствие сведений об участнике закупки—физическом лице или о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или о главном бухгалтере юридического лица—участника закупки в реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в управлении организациями
7. Обладание исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора
8. Положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.
15
Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям
Организациям необходимо предоставить следующие документы:
1. Надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия лица, подписывающего договоры со стороны контрагента (протокол собрания Участников об избрании директором; приказ о назначении директора или иного лица, имеющего право на основании устава или доверенности совершать сделки; документ, определяющий полномочия посредника: агентский договор или договор поручения, доверенность и т.д.);
2. Надлежаще заверенная копия лицензии и иных документов, подтверждающих право стороны по договору на осуществление деятельности, являющейся предметом договора;
3. Надлежаще заверенная копия решения уполномоченного органа управления о заключении договора (при необходимости);
4. Надлежаще заверенная копия уведомления налогового органа о переходе контрагента на упрощенную систему налогообложения (при наличии).
5. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).
6. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке (в. т.ч. оригинал или копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка о расчетах с бюджетом));
7. Анкета Участника закупки;
8. Копию паспорта, копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН), письменное согласие на обработку персональных данных (для физического лица, не имеющего статус индивидуального предпринимателя);
9. Письменное согласие Участника закупки на включение в договор условия об обязанности подрядчика о постановке на налоговый учет по месту выполнения работ (если срок выполнения данных работ более одного месяца) в случае, если подрядчик не стоит на налоговом учете по месту выполнения работ/оказания услуг – Иркутская область;
10. Предоставление Участником закупки Сметных расчетов (калькуляций) на выполнение полного объема работ/услуг.
11. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услуг);
12. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке (в т.ч. оригинал или копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка о расчетах с бюджетом)).
13. Бухгалтерский баланс за последний завершенный период.
14. Документы, подтверждающие деловую репутацию:
14.1. Пояснительную записку с описанием осуществимости проекта (организация работ, количество задействованного персонала, перечень и технические характеристики техники, организация ремонтов, организация быта, организация мед. освидетельствования водителей и операторов техники и т.д.);
14.2. Заверенную справку о персонале задействованного для управления самосвалами и спец. техникой с указанием паспортных данных и штатной принадлежности;
14.3. Трудовые договоры ИТР, водителей (машинистов) с копиями паспортов личности (для подтверждения наличия квалифицированных специалистов).
14.4. Заверенную справку-перечень техники, задействованной для оказания услуг с указанием гос.№ и номера ПТС (ПСМ);
14.5. Заверенные копии документов, подтверждающие наличие аттестации механиков, проверяющих техническое состояние техники и транспортных средств, в области промышленной безопасности;
14.6. Заверенные копии документов, подтверждающие право руководства работ с взрывчатыми материалами, аттестацию в области промышленной безопасности А.1, Б.12.2 (для руководителей работ); подтверждающие квалификацию и проверку знаний требований безопасности и охраны труда (для исполнителей работ);
14.7. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие техники (ПТС, ПСМ) с договорами аренды/лизинга (если не в собственности).
15. Документы, подтверждающие наличие собственных, либо арендованных пунктов (установок) приготовления эмульсионных ВВ (оформленных Проектом, с прохождением и утверждением экспертизы промышленной безопасности с регистрацией ОПО) либо сертифицированных СЗМ.
Необходимо наличие следующей разрешительной документация на данные работы:
16
Порядок подачи разъяснений относительно закупочной документации
Участник закупки вправе обратиться к Заказчику по любому вопросу относительно документации о закупке, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи заявок, с учетом направления данных обращений Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.
В любое время до истечения срока подачи заявок комиссия может по собственной инициативе либо в ответ на просьбу о разъяснении, направленную участником закупки, внести поправку в документацию о закупке при условии предоставления участникам достаточного времени для учета поправок при подготовке заявки.
При поступлении запроса Заказчик разъясняет положения документации о закупке и размещает их в ЕИС.
Разъяснения размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Общество не берет на себя обязательств по компенсации расходов участников закупки, возникших из-за учета поправок при подготовке заявок.
Заказчик оставляет за собой право давать разъяснения, поступившие после даты окончания подачи заявок на участие в закупке.
Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации о закупке.17
Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников
Оценка заявок на участие в закупке проводится с применением балльного метода по следующим критериям, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения договора:
1. Ценовые критерий – 85 баллов;
2. Неценовые критерии – 15 баллов.
Победителем закупки признается участник, набравший максимальное количество баллов, заявке которого присвоен первый номер.
S1 — суммарный рейтинг (скоринг) заявки относительно всех критериев оценки
S1=∑Rk — сумма всех рейтингов относительно каждого критерия оценки
- Посмотреть таблицу с данными18
Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников
1. Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. В случае необходимости срок рассмотрения/оценки заявок может быть продлен по решению закупочной комиссии.
Для обеспечения принципа экономической эффективности закупки обязательно проводятся процедуры улучшения предложений участников закупки: предложенной цены договора, либо улучшения других условий (переторжка), в переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки которых не были отклонены.
Виды переторжки: дополнительное ценовое предложение (Приложение 2.3), целевая цена (определение целевой стоимости для участников закупки), редукцию (пошаговое снижение стоимости), диапазон (ориентирование участников на текущую разницу между лучшим и худшим ценовым предложением), аукцион (пошаговое повышение стоимости). Виды переторжки могут комбинироваться и проводиться многократно.
Участник имеет право не улучшать сведения заявки. Если участник не предоставил улучшенных сведений заявки, то действует прежняя редакция заявки.
Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.
Переторжка может проводится в электронной форме, в электронной форме на ЭТП.
2. Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки.
3. Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др.), если соблюдаются следующие условия:
- Переговоры между Заказчиком и Участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;
- Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем Участникам закупки.
4. Заказчиком может производиться аудио или видеозапись проводимых переговоров.
5. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах Заказчика, в том числе для снижения цены.
6. Если первоначальные предложения участников закупки были изменены в ходе переговоров, Заказчик вправе запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные заявки. Переговоры между Заказчиком и Участником закупки носят конфиденциальный характер, и содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия этого участника.
7. Участник закупки вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательную заявку. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.
В случае уклонения Участника закупки, занявшего первое или второе место, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.
19
Условия допуска к участию в закупке
Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.14 настоящей Документации, при условии предоставления сведений и документов, указанных в п.п.5, 15 настоящей Документации и при условии соответствии заявки требованиям (объем и перечень работ) технического задания.
При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов, и/или недостоверной информации, и/или при несоответствии заявки требованиям закупочной документации, технического задания решение о допуске принимает Закупочная комиссия.
20
Антидемпинговые меры
Договор в случае вышеуказанного запроса заключается только после предоставления участником закупки соответствующего обеспечения исполнения договора.
21
Срок, место подачи Заявок на участие
Предложения Участников принимаются в электронном виде на сайте ЭТП «Фабрикант» – www.fabrikant.ru c момента публикации до 19.02.2024 (10:00 Ирк).
22
Место и дата рассмотрения Заявок на участие в закупке.
20.02.2024 в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Иркутское время) часов по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55.
23
Место и дата подведения итогов закупочной процедуры
29.02.2024 в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Иркутское время) часов по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55.
Дата может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений.
24
Порядок отмены проведения закупки
Заказчик вправе отменить закупку в целом или в отношении лота не позднее дня заключения договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками.
25
Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Организатором, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке
Обеспечение заявки не требуется
26
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата, в случае, если Организатором установлено требование обеспечения исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не требуется
27
По всем ставшим Вам известным нарушениям, допущенным отдельными должностными лицами в ходе закупки, заключении договора и их исполнения, Вы можете сообщить по данным телефонам и адресам
Горячая линия службы доверия «Сигнал»
Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
28
Примечание
Процедура анализа предложений не является торгами и её проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура анализа предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Технический директор по добыче и обогащению угля
- главный инженер ООО «Компания «Востсибуголь» С.Л. Иванов
Куратор закупки: главный технолог А.А. Родинский
Прил 3. ТЗ ЭВВ.pdfПрил 4. ПРОЕКТ Договора ЭВВ.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}
Договор подряда № КВСУ-Д-__-____
г. Иркутск ______________ г.
_____________________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.3. Общая максимальная стоимость работ, при условии предоставления Заказчиком давальческого сырья согласно перечню компонентов, необходимых для выполнения работ по договору (Приложение №1 к настоящему Договору), в период действия настоящего договора составляет ______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации (20 %) в размере ______ (сумма прописью) рублей __ копеек, и может быть изменена только по письменному соглашению сторон.
1.4. Срок выполнения работ по договору – с 01.03.2024 г. по 30.06.2024 г. При необходимости, срок выполнения работ может быть продлен либо сокращён, в зависимости от производственных условий и по согласованию Сторон.
3.5. Подрядчик обязуется своими силами производить все необходимые погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выдачей продукции на складе Заказчика филиал Разрез «Тулунуголь».
3.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора, несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.7. В случае отклонений от сертификата качества компонентов (кроме специальных, поставляемых Подрядчиком), Подрядчик в течение 24 часов письменно уведомляет об этом Заказчика, и стороны совместно принимают решение об их дальнейшем использовании. Принятое решение оформляется актом, подписываемым уполномоченными представителями обеих сторон. При отсутствии уведомления Подрядчик несет предусмотренную договором ответственность за некачественный результат выполненных работ.
3.8. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и, в связи с этим, в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, изменение стоимости цены работ закрепляется дополнительным соглашением, которое является его неотъемлемой частью, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней письменно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально цены работы, он вправе отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость уже выполненной части работы.
4.1. Заказчик направляет Подрядчику письменную заявку на выполнение работ по изготовлению и заряжанию ЭВВ с указанием реквизитов настоящего договора, объема работ, реквизитов получателя результата работ до 28 числа каждого текущего месяца, для первого месяца выполнения работы заявка направляется за 10 (десять) календарных дней до начала работ.
4.2. Заказчик гарантирует наличие аммиачной селитры в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность её свойств согласно сертификату до момента переработки, в количестве, необходимом для изготовления ЭВВ по заявке.
4.3. Заказчик передает Подрядчику компоненты, необходимые для изготовления ЭВВ «_______» согласно ТУ __________, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, по Акту сдачи-приемки давальческих материалов по форме ВН-1 (приложение № 7 к настоящему Договору).
4.4. Подрядчик направляет Заказчику заявки на предоставление и формирование запаса давальческого сырья. Заказчик передает Подрядчику необходимое для производства ЭВВ сырье, количество, номенклатура, сроки передачи которого определяются путем согласования Заказчиком письменной заявки, составляемой Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
4.5. Заказчик принимает готовую продукцию по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12, которые предоставляются в бухгалтерию Заказчика не позднее 1 (одного) дня следующего за днём окончания работ по заряжанию взрывного блока, оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
4.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным или результат работы не отвечает предъявляемым к нему требованиям по качеству и количеству.
4.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4.8. Заказчик может, при наличии, предоставлять на основании самостоятельных договоров аренды:
а) помещения, площадки, необходимые для размещения производства;
б) полигон склада ВМ, для уничтожения отходов производства и совместного испытания ВВ;
в) прочие услуги, вспомогательное оборудование, механизмы и материалы.
4.9. Заказчик может заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается уполномоченным лицом Заказчика. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков.
4.10. Заказчик обязуется своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.11. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.
Сырье доставляется на склад Заказчика в вагонах или автомобильным транспортом за счет средств Заказчика.
5.3. Выборка от Заказчика или Перевозчика производится Подрядчиком на складе Заказчика.
5.4. Передача компонентов от Заказчика Подрядчику производится уполномоченному лицу Подрядчика на основании доверенности (по типовой форме М-2) с оформлением акта сдачи-приемки давальческих материалов по форме ВН-1 (приложение № 7 к настоящему Договору).
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной договором цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
9.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.15. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Подрядчика.
9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).
11.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства.
11.2. Претензионный порядок урегулирования возможных споров по вопросам заключения, исполнения и (или) прекращения обязательств, изменения или расторжения настоящего договора для сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения. Претензии и ответ на них направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Дата, указанная в почтовом штампе на уведомлении о вручении почтового отправления адресату, считается датой предъявления претензии и ответа на нее. Споры, не разрешенные в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
11.4. Все изменения, приложения, соглашения, дополнения, протоколы, спецификации, к данному договору оформляются письменно, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.
11.5. Настоящий договор и все изменения, приложения, соглашения, дополнения, протоколы, спецификации к нему, подписанные уполномоченными лицами и направленные по электронной почте, имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов.
11.6. Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные Приложением № 4 («Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»), Приложением № 5 («Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика»), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
11.7. Каждая сторона заверяет и гарантирует другой стороне:
• что заключение и/или исполнение стороной договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;
• стороной получены (будут получены) все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);
• сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;
• до подписания договора его текст изучен стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя по своей воле и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;
• что получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему договору;
• договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами стороны лицом.
Указанные в настоящем договоре заверения имеют для сторон характер существенных (ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ).
Стороны исходят из того, что сторона, предоставившая недостоверные заверения либо умолчавшая об изменении ранее предоставленных заверений, ставших в связи с этим недостоверными, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.
Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), либо умолчала об изменении этих значимых обстоятельств в процессе заключения, исполнения или прекращения договора, либо не представила такие заверения в процессе исполнения договора, если была обязана это сделать, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
11.8. Подрядчик в своей хозяйственной деятельности применяет Политику в отношении конфликта интересов (далее «Политика»). Заказчик ознакомлен с Политикой в момент подписания настоящего договора, пройдя по ссылке:
https://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2019/09/3.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A3%D0%9A%D0%9A.pdf.
Заказчик заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего договора и в течение всего срока его действия он не имеет Конфликта интересов (как этот термин определён в Политике) с Подрядчиком.
Заказчик обязуется не допускать Конфликта интересов с Подрядчиком и незамедлительно сообщать Подрядчику о любом случае Конфликта интересов с Подрядчиком. Если Заказчиком нарушены условия настоящего пункта, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от договора, уведомив об этом Заказчика, без возмещения Заказчику убытков, связанных с расторжением договора, при этом договор считается прекращенным в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Подрядчик вправе применить любые средства правовой защиты в связи с договором в отношении Заказчика.
11.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно: не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом и по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны. Данное положение не применяется в случае необходимости предоставления соответствующей информации по запросу компетентных государственных органов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
11.10. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Перечень компонентов, необходимых для выполнения работ по договору.
Приложение № 2 – Отчет расходования компонентов.
Приложение № 3 - Расчет стоимости изготовления и механизированного заряжания в скважины 1 тонны ЭВВ для филиала «Разрез Тулунуголь».
Приложение № 4 - Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.
Приложение № 5 - Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика.
Приложение № 6 - Соглашение о соблюдении санкционных условий.
Приложение № 7 – Форма акта сдачи-приемки давальческих материалов (ВН-1).
Приложение № 8 - Акт сдачи- приемки результата выполненных работ.
Приложение № 9 – Форма акта на списание давальческих материалов (ВН-26).
Приложение № 10 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности.
12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиГенеральный директор
______________ _________________Е.А. Мастернак
М.П. М.П.
Приложение № 1 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
Перечень компонентов,
необходимых для выполнения работ
по договору
_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали настоящий перечень компонентов и их соотношение, необходимых для выполнения работ по договору подряда № КВСУ-Д-__-____ от __________:
- Посмотреть таблицу с даннымиПримечание: покупку и доставку прочих специальных компонентов Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.
Подписи сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П. М.П.
Приложение № 2 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
ОБРАЗЕЦ
Отчет расходования компонентов
____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера филиала «Разрез «Тулунуголь» _______________________, с другой стороны, составили настоящий отчет о нижеследующем:
Отчетный период: ___________________________________
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П. М.П.
ФОРМА согласована Сторонами:
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П. М.П.
Приложение № 3 к Договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
- Посмотреть таблицу с даннымиПодписи сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиМ.П. М.П.
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий
г. Иркутск «____» _______ 20___ г.
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение к Договору о применении к отношениям Сторон по Договору следующих положений:
Подписи Сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 5 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика
« ___»________20___ г.
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда на изготовление и механизированное заряжание эмульсионным взрывчатого веществом (ЭВВ) взрывных скважин № КВСУ-Д-__-____ от _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.
Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.
6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.
6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей.
6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.
6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.
6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.
6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.
7.2. Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика
- Посмотреть таблицу с данными* За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Заказчика.
* Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.
8.3. Требование к Акту проверки:
8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;
8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;
8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.
8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:
- нарушения устранены в ходе проверки;
- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;
- работы остановлены.
8.3.5. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.
8.4 В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).
9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)
9.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.
9.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.
9.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
11. Подписи Сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Приложению № 5 к Договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
ОБРАЗЕЦ № 1
АКТ №
проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору
_________________________________________№ _________от «____»___________20___
(указать наименование договора)
между_______________________________________________________________________
(указать наименования сторон)
« » ____________ 20___г. ___:__ч.
Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.): _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работы выполняются по наряду (распоряжению) № ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Комиссия в составе:
______________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)
______________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)
В результате проверки установлено:
- Посмотреть таблицу с даннымиОценка и выводы по результатам проверки:
По результатам проверки предлагается:
1.
2.
Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.
Должность________________________/Ф.И.О.
С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):
От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.
Обстоятельства, причины отказа:__________________________________________
Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.
Должность________________________/Ф.И.О.
Приложение № 6 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
Соглашение о соблюдении санкционных условий
г. ______________ «____» _____________ 202__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору о применении к отношениям Сторон по Договору следующих положений:
− резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
− решениями органов государственной власти Российской Федерации;
− решениями органов государственной власти иных государств;
− решениями межгосударственных органов.
Если Стороны не смогут достигнуть соглашения об изменении договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати (30) дней после получения Стороной предложения другой Стороны об изменении договора, Сторона, направившая соответствующее предложение, вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления другой Стороны об отказе от договора. В таком случае договор будет считаться расторгнутым с даты получения соответствующего уведомления об отказе от договора получающей Стороной, если иная дата расторжения не будет указана в уведомлении об отказе от договора. Любая из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной в связи с расторжением договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением ответственности, возникшей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора до даты расторжения договора.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой Стороны.
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 7 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
ОБРАЗЕЦ
- Посмотреть таблицу с даннымиФОРМА согласована Сторонами:
- Посмотреть таблицу с данными№ КВСУ-Д-__-____ от _________
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
АКТ №
сдачи-приемки результата выполненных работ
по договору № ____ от _______ г
за ________ месяц 20__ года
п. Алгатуй « ___ » _______________ 20___ года
Мы, ниже подписавшиеся, ООО «Компания «Востсибуголь» в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________ в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, составили настоящий Акт о нижеследующем:
«__________» - ____ руб. ___ коп. (без НДС);
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик ООО «Компания «Востсибуголь /_________________/
Подрядчик ___________________ /_________________/
ФОРМА согласована Сторонами:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 9 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА согласована Сторонами:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 10 к договору подряда
№ КВСУ-Д-__-____ от _________
Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности
« ___»________20___ г.
_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда на изготовление и механизированное заряжание эмульсионным взрывчатого веществом (ЭВВ) взрывных скважин № КВСУ-Д-__-____ от _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
6.1. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, Заказчиком составляется Акт о нарушении режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе по форме Акта ОБРАЗЕЦ 1 (Приложение № ____ к настоящему Договору), (далее - Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Соглашения.
Подрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Подрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.
Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены в Разделе 7 Приложения № _____ к Договору (Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение и Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика).
В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Заказчика или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Заказчика штраф может не начисляться.
6.2. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.
6.3. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей.
6.4 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.2. и 6.3. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. Раздела 7 Приложения № _____ настоящего Соглашения.
6.5. Если произошли инциденты, связанные с антитеррористической безопасностью, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области антитеррористической безопасности (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.
6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.
6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.
7. Порядок фиксации нарушений, совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)
7.1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Заказчика (руководителем филиала, любого подразделения Заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Подрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований антитеррористической безопасности на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области антитеррористической безопасности, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Заказчика, сторонних организаций персоналом Подрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования антитеррористической безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (форма Акта ОБРАЗЕЦ 1 содержится в Приложении № _____ к настоящему Договору).
7.2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).
7.3. Требование к Акту проверки:
7.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;
7.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;
7.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.
7.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:
- нарушения устранены в ходе проверки;
- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;
- работы остановлены.
7.4. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.
7.5. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).
8. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)
8.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.
8.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о доставке.
8.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) Подрядчиком требовании (иях) антитеррористической безопасности, указанных в Разделе 7 Приложения № 10 к Договору и пункты Правил антитеррористической безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.
8.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.
9.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
^ Комментарий: Необходимо разместить на сайте Положение о производственном контроле промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Необходимо убедиться, что на сайте размещены / будут размещены все необходимые для соблюдения стандарты и политики Заказчика, в ином случае, необходимо иным способом знакомить Подрядчика и субподрядчиков с ними.
^ Комментарий: Необходимо разместить на сайте Порядок пропускного и внутриобъектового режима. Необходимо убедиться, что на сайте размещены / будут размещены все необходимые для соблюдения стандарты и политики Заказчика, в ином случае, необходимо иным способом знакомить Подрядчика и субподрядчиков с ними.
Приложение к документации о закупке №1
- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.1. КП кроме ценового.docxПриложение к документации о закупке №2.1.
- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.2. Ценовое предложение.docxПриложение к закупочной документации №2.2.
- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.3. Доп ценовое предложение.docxПриложение к документации о закупке №2.3.
- Посмотреть таблицу с даннымиприл. 2.4. Справка об опыте.docx - Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#266004827 |
67 531 200
|
срок истек
12.02.2024 19.02.2024 |
|
Запрос предложений
#265990295 |
53 572
|
срок истек
10.02.2024 19.02.2024 |
|
Не определен
#265986610 |
109 755
|
231 день
01.01.2024 31.12.2024 |
|
Анализ цен
#265972578 |
67 531 200
|
срок истек
- 28.02.2024 |
|
Малая закупка
#265929436 |
248 747
|
срок истек
09.02.2024 15.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#266007883 |
388 783
|
срок истек
12.02.2024 19.02.2024 |
|
Тендер №266007876
закупка реактивов (с результатом)
|
Электронный аукцион
#266007876 |
186 346
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
12.02.2024 20.02.2024 |
Не определен
#266007848 |
517 908
|
срок истек
12.02.2024 19.02.2024 |
|
Не определен
#266007839 |
29 421
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
12.02.2024 19.02.2024 |
|
Запрос предложений
#266007821 |
срок истек
12.02.2024 20.02.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |