Тендер - Выполнение работ по изготовлению и механизированному заряжанию эмульсионным ВВ взрывных скважин для филиала «Разрез Тулунуголь». №266007897

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Производственный участок «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь», Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй ул. Школьная 14.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.02.2024 по 19.02.2024Место предоставления документации:Межотраслевая торговая система Fabrikant.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Указано в документах
Подведение итоговМесто подведения итогов:По адресу в сети интернет www.fabrikant.ruДата подведения итогов:29.02.2024Порядок подведения итогов:Указано в документах ОС ЭВВ.docx

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

5

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке включает в себя:

Анкета (Приложение 1)

Коммерческие предложения (кроме ценового) (Приложение 2.1.)

Ценовое предложение (Приложение 2.2)

Справка об опыте участника закупки (Приложение 2.4)

В ценовом предложении должна быть указаны Цена без НДС в рублях с учетом всех затрат подрядчика/исполнителя (страхование, налоги, другие обязательные платежи, транспортные, командировочные и прочие расходы). Готовность подписать договор в редакции ООО «Компания «Востсибуголь» на русском языке.

Заявки, представленные позднее 10 ч. 00 мин Иркутского времени 19.02.2024 к рассмотрению, не принимаются.

Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Поданная в срок заявка регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Извещением.

К заявкам в обязательном порядке прилагаются документы согласно пунктам 14, 15 настоящих Общих сведений.

6

Требования, установленные Заказчиком о приоритете работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

Организатором установлен приоритет работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок работ, услуг в соответствии с подразделом 9.4 Положения о закупке.

7

Требования, установленные Заказчиком к качеству работ, услуг, требования к их безопасности

Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3). Представить следующие документы:

Наличие действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями)

Наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколов обучения работам на высоте; иные необходимые документы)

Наличие средств коллективной защиты: системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д.

Наличие акта медицинского осмотра с допуском к выполнению определённого вида работ

Наличие документов, подтверждающих обеспечение работников СИЗ, утверждённых в установленном порядке в соответствии с типовыми нормами, включая требования в части профессий и наличие личных карточек учёта выдачи СИЗ работникам.

8

Срок, место выполнения работ, оказания услуг

Начало работ 01.03.2024. Окончание работ 30.06.2024.

Место выполнения работ:

Производственный участок «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь», Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй ул. Школьная 14.

9

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы работы, услуги и максимальное значение цены договора

33 765,60 руб. без НДС за одну тонну производства и заряжания ЭВВ.

Согласно объемам работ п.4 Технического задания (Приложение №3) с возможностью обсуждения.

Начальная максимальная цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 рублей без учета НДС

10

Порядок формирования цены

Цена сформирована на основании мониторинга рынка.

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ/услуг, включая страхование, уплату налогов, сборов, транспортные, командировочные и другие платежи, непредвиденные расходы

11

Форма, сроки и порядок оплаты

Согласно проекту договора. Оплата в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ/оказанных услуг.

12

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору

Российский рубль

13

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Не используется

14

Обязательные требования к Участникам закупки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Заказчиком

Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом анализа предложений;

2. Не проведение процедуры ликвидации Участника анализа предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Отсутствие действующих административных наказаний, препятствующих исполнению заключаемого по результатам закупки договора, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ и ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;

6. Отсутствие сведений об участнике закупки—физическом лице или о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или о главном бухгалтере юридического лица—участника закупки в реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в управлении организациями

7. Обладание исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора

8. Положительная деловая репутация, в том числе отсутствие срывов сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ по ранее заключенным договорам за последние три года, отсутствие недостатков в результатах выполненных работ, оказанных услуг, нарушений технологии выполнения работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние три года, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.

15

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям

Организациям необходимо предоставить следующие документы:

1. Надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих полномочия лица, подписывающего договоры со стороны контрагента (протокол собрания Участников об избрании директором; приказ о назначении директора или иного лица, имеющего право на основании устава или доверенности совершать сделки; документ, определяющий полномочия посредника: агентский договор или договор поручения, доверенность и т.д.);

2. Надлежаще заверенная копия лицензии и иных документов, подтверждающих право стороны по договору на осуществление деятельности, являющейся предметом договора;

3. Надлежаще заверенная копия решения уполномоченного органа управления о заключении договора (при необходимости);

4. Надлежаще заверенная копия уведомления налогового органа о переходе контрагента на упрощенную систему налогообложения (при наличии).

5. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

6. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке (в. т.ч. оригинал или копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка о расчетах с бюджетом));

7. Анкета Участника закупки;

8. Копию паспорта, копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН), письменное согласие на обработку персональных данных (для физического лица, не имеющего статус индивидуального предпринимателя);

9. Письменное согласие Участника закупки на включение в договор условия об обязанности подрядчика о постановке на налоговый учет по месту выполнения работ (если срок выполнения данных работ более одного месяца) в случае, если подрядчик не стоит на налоговом учете по месту выполнения работ/оказания услуг – Иркутская область;

10. Предоставление Участником закупки Сметных расчетов (калькуляций) на выполнение полного объема работ/услуг.

11. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услуг);

12. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке (в т.ч. оригинал или копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (справка о расчетах с бюджетом)).

13. Бухгалтерский баланс за последний завершенный период.

14. Документы, подтверждающие деловую репутацию:

14.1. Пояснительную записку с описанием осуществимости проекта (организация работ, количество задействованного персонала, перечень и технические характеристики техники, организация ремонтов, организация быта, организация мед. освидетельствования водителей и операторов техники и т.д.);

14.2. Заверенную справку о персонале задействованного для управления самосвалами и спец. техникой с указанием паспортных данных и штатной принадлежности;

14.3. Трудовые договоры ИТР, водителей (машинистов) с копиями паспортов личности (для подтверждения наличия квалифицированных специалистов).

14.4. Заверенную справку-перечень техники, задействованной для оказания услуг с указанием гос.№ и номера ПТС (ПСМ);

14.5. Заверенные копии документов, подтверждающие наличие аттестации механиков, проверяющих техническое состояние техники и транспортных средств, в области промышленной безопасности;

14.6. Заверенные копии документов, подтверждающие право руководства работ с взрывчатыми материалами, аттестацию в области промышленной безопасности А.1, Б.12.2 (для руководителей работ); подтверждающие квалификацию и проверку знаний требований безопасности и охраны труда (для исполнителей работ);

14.7. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие техники (ПТС, ПСМ) с договорами аренды/лизинга (если не в собственности).

15. Документы, подтверждающие наличие собственных, либо арендованных пунктов (установок) приготовления эмульсионных ВВ (оформленных Проектом, с прохождением и утверждением экспертизы промышленной безопасности с регистрацией ОПО) либо сертифицированных СЗМ.

Необходимо наличие следующей разрешительной документация на данные работы:

• Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (с видом работ – производство взрывчатых материалов промышленного назначения);
• Сертификат соответствия на ВМ Таможенного союза, выданного изготовителю (соискателю тендера) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 57 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (вместе с "ТР ТС 028/2012. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе");
• Разрешение на применение ЭВВ, выданного изготовителю (участнику тендера), требование П.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»;
• «Директивный технологический процесс по безопасному изготовлению ЭВВ на мобильных либо стационарных смесительных пунктах» или СЗМ.
• «Регламент технологического процесса изготовления эмульсионных ВВ из невзрывчатых компонентов», (требование прописано в письме Госгортехнадзора РОССИИ от 11.06.02 № 08-10/635)

16

Порядок подачи разъяснений относительно закупочной документации

Участник закупки вправе обратиться к Заказчику по любому вопросу относительно документации о закупке, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи заявок, с учетом направления данных обращений Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

В любое время до истечения срока подачи заявок комиссия может по собственной инициативе либо в ответ на просьбу о разъяснении, направленную участником закупки, внести поправку в документацию о закупке при условии предоставления участникам достаточного времени для учета поправок при подготовке заявки.

При поступлении запроса Заказчик разъясняет положения документации о закупке и размещает их в ЕИС.

Разъяснения размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Общество не берет на себя обязательств по компенсации расходов участников закупки, возникших из-за учета поправок при подготовке заявок.

Заказчик оставляет за собой право давать разъяснения, поступившие после даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации о закупке.

17

Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников

Оценка заявок на участие в закупке проводится с применением балльного метода по следующим критериям, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения договора:

1. Ценовые критерий – 85 баллов;

2. Неценовые критерии – 15 баллов.

Победителем закупки признается участник, набравший максимальное количество баллов, заявке которого присвоен первый номер.

S1 — суммарный рейтинг (скоринг) заявки относительно всех критериев оценки

S1=∑Rk — сумма всех рейтингов относительно каждого критерия оценки

- Посмотреть таблицу с данными

18

Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников

1. Закупочная комиссия в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. В случае необходимости срок рассмотрения/оценки заявок может быть продлен по решению закупочной комиссии.

Для обеспечения принципа экономической эффективности закупки обязательно проводятся процедуры улучшения предложений участников закупки: предложенной цены договора, либо улучшения других условий (переторжка), в переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки которых не были отклонены.

Виды переторжки: дополнительное ценовое предложение (Приложение 2.3), целевая цена (определение целевой стоимости для участников закупки), редукцию (пошаговое снижение стоимости), диапазон (ориентирование участников на текущую разницу между лучшим и худшим ценовым предложением), аукцион (пошаговое повышение стоимости). Виды переторжки могут комбинироваться и проводиться многократно.

Участник имеет право не улучшать сведения заявки. Если участник не предоставил улучшенных сведений заявки, то действует прежняя редакция заявки.

Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

Переторжка может проводится в электронной форме, в электронной форме на ЭТП.

2. Закупочная комиссия рассматривает заявки таким образом, чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим Участникам закупки.

3. Закупочная комиссия может проводить одновременные или последовательные переговоры с участниками закупки в отношении их заявок и запрашивать или разрешать пересмотр таких заявок (снижение первоначальной, указанной в заявке, цены и улучшения других условий (сроки поставки, гарантия качества и др.), если соблюдаются следующие условия:

- Переговоры между Заказчиком и Участником закупки носят конфиденциальный характер, и, за исключением информации, в установленном порядке, включаемой в отчет, содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия другой стороны;

- Возможность участвовать в переговорах предоставляется всем Участникам закупки.

4. Заказчиком может производиться аудио или видеозапись проводимых переговоров.

5. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах Заказчика, в том числе для снижения цены.

6. Если первоначальные предложения участников закупки были изменены в ходе переговоров, Заказчик вправе запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные заявки. Переговоры между Заказчиком и Участником закупки носят конфиденциальный характер, и содержание этих переговоров не раскрывается никакому другому лицу без согласия этого участника.

7. Участник закупки вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательную заявку. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

Победителем закупки признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке оформляются протоколами. С победителем закупки заключается договор в соответствии с проектом договора (Приложение 4).

Срок заключения договора по результатам закупки не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику, подписанный им договор в течение 20 дней со дня размещения итогового протокола такой участник признается уклонившимся от заключения договора

В случае, если победитель закупки, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, которому присвоен следующий порядковый номер.

В случае уклонения Участника закупки, занявшего первое или второе место, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании закупки несостоявшейся.

19

Условия допуска к участию в закупке

Участник допускается к участию в закупке при соответствии требованиям согласно п.14 настоящей Документации, при условии предоставления сведений и документов, указанных в п.п.5, 15 настоящей Документации и при условии соответствии заявки требованиям (объем и перечень работ) технического задания.

При указании неполной требуемой информации и/или предоставлении неполного пакета документов, и/или недостоверной информации, и/или при несоответствии заявки требованиям закупочной документации, технического задания решение о допуске принимает Закупочная комиссия.

20

Антидемпинговые меры

• • Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, если предложенная в ней цена договора (цена лота) аномально занижена.
  • Аномально заниженной ценой договора (ценой лота) признается снижение цены на 75% или более относительно начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
  • Закупочная комиссия вправе запросить у участника закупки калькуляцию предлагаемой им цены договора (цены лота) и обоснование такой цены договора, Закупочная комиссия в сроки осуществления закупки, проводит анализ предоставленной участником информации.
  • Если участник не предоставил информацию, определенную Положением, или закупочная комиссия пришла к решению, что представленная участником калькуляция предлагаемой им цены договора (цены лота) и обоснование такой цены не свидетельствуют о способности участника надлежащим образом исполнить договор на предложенных условиях, Заказчик вправе отклонить заявку такого участника с указанием причин отклонения.
  • Если при проведении конкурентной закупки НМЦД составляет более чем 15 млн рублей и извещением о проведении закупки и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 50% и более ниже НМЦД, закупочная комиссия вправе запросить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса.

Договор в случае вышеуказанного запроса заключается только после предоставления участником закупки соответствующего обеспечения исполнения договора.

21

Срок, место подачи Заявок на участие

Предложения Участников принимаются в электронном виде на сайте ЭТП «Фабрикант» – www.fabrikant.ru c момента публикации до 19.02.2024 (10:00 Ирк).

22

Место и дата рассмотрения Заявок на участие в закупке.

20.02.2024 в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Иркутское время) часов по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55.

23

Место и дата подведения итогов закупочной процедуры

29.02.2024 в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Иркутское время) часов по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 55.

Дата может быть отложена на период проведения переговоров с участниками закупки в целях улучшения предложений.

24

Порядок отмены проведения закупки

Заказчик вправе отменить закупку в целом или в отношении лота не позднее дня заключения договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками.

25

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Организатором, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке

Обеспечение заявки не требуется

26

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата, в случае, если Организатором установлено требование обеспечения исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не требуется

27

По всем ставшим Вам известным нарушениям, допущенным отдельными должностными лицами в ходе закупки, заключении договора и их исполнения, Вы можете сообщить по данным телефонам и адресам

Горячая линия службы доверия «Сигнал»

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

28

Примечание

Процедура анализа предложений не является торгами и её проведение не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура анализа предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Технический директор по добыче и обогащению угля

- главный инженер ООО «Компания «Востсибуголь» С.Л. Иванов

Куратор закупки: главный технолог А.А. Родинский

Прил 3. ТЗ ЭВВ.pdf

Прил 4. ПРОЕКТ Договора ЭВВ.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор подряда № КВСУ-Д-__-____

г. Иркутск ______________ г.

_____________________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять работы по изготовлению и механизированному заряжанию в скважины эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) «________» из материалов Заказчика, в соответствии с ТУ __________________, для нужд филиала Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», а Заказчик обязуется принимать результат работы и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего договора. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику давальческие материалы согласно перечню компонентов, необходимых для выполнения работ по договору (Приложение №1 к настоящему Договору). Результатом работ по Договору является изготовленное и заряженное в скважину взрывчатое вещество.

Максимальный объем работ, подлежащий выполнению по настоящему договору в течение срока выполнения работ, составляет 2000 тонн взрывчатого вещества «_________».

1.3. Общая максимальная стоимость работ, при условии предоставления Заказчиком давальческого сырья согласно перечню компонентов, необходимых для выполнения работ по договору (Приложение №1 к настоящему Договору), в период действия настоящего договора составляет ______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации (20 %) в размере ______ (сумма прописью) рублей __ копеек, и может быть изменена только по письменному соглашению сторон.

1.4. Срок выполнения работ по договору – с 01.03.2024 г. по 30.06.2024 г. При необходимости, срок выполнения работ может быть продлен либо сокращён, в зависимости от производственных условий и по согласованию Сторон.

Цена работы. Порядок расчетов по договору
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору, при условии предоставления Заказчиком давальческого сырья согласно перечню компонентов, необходимых для выполнения работ по договору (Приложение №1 к настоящему Договору), согласована сторонами в Приложении № 3 к настоящему договору, фиксирована и составляет:
______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) в размере ______ (сумма прописью) рублей __ копеек за одну тонну изготовления и заряжания ЭВВ «_______» на условиях «франко» скважина Заказчика (взрываемый блок производственного участка филиала «Разрез «Тулунуголь», расположенного по адресу: Иркутская обл., Тулунcкий район, с. Алгатуй).
В случае изменения цены за изготовление и заряжание ЭВВ «_______», Подрядчик оформляет дополнительное соглашение с приложением экономически обоснованного расчета договорной цены. Указанное дополнительное соглашение с расчетом направляется Заказчику, который обязан рассмотреть его и в случае согласия с изменением указанных условий настоящего договора подписывает его, в случае если Заказчик не согласен на указанные изменения, договор считается расторгнутым.
2.2. Не позднее следующего рабочего дня после окончания работ по заряжанию взрывного блока, в соответствии со ст. 713 ГК РФ Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о расходовании компонентов (за период от даты начала до даты окончания заряжания блока) по форме, указанной в приложении №2 к настоящему договору, наряд-накладную (по форме Приложения № 17 к Федеральным Нормам и Правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»), Акт сдачи-приемки результата выполненных работ и Товарную накладную ТОРГ-12. Отчеты о расходовании компонентов, акты сдачи-приемки результата выполненных работ, товарные накладные ТОРГ-12 подписываются уполномоченными представителями сторон и скрепляются печатями.
В течение 2 (двух) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ Стороны обязуются подписать акт на списание давальческих материалов по форме ВН-26 (приложение № 9 к настоящему Договору), который формируется Заказчиком и предоставляется на подписание Подрядчику.
2.3. В течение 2 (двух) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру. Не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, Подрядчик представляет Заказчику счет на оплату выполненных работ за месяц.
2.4. Подписание первичных документов осуществляется посредством электронного документооборота (ЭДО), без дублирования на бумажном носителе.
Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена электронными документами в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя, а также в случае непринятия документов Заказчиком через ЭДО по каким-либо причинам, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. Подрядчик отправляет Заказчику по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре, скан-копии оформленных на бумажном носителе документов с последующей отправкой Заказчику оригиналов документов заказным письмом по почте. Заказчик обязуется направить по электронной почте Подрядчику скан-копию подписанного документа в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.
2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ, товарной накладной ТОРГ-12, на основании счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ за месяц.
2.6. К отношениям сторон по настоящему договору пункт 1 ст. 317.1 ГК РФ (об автоматическом начислении законных процентов) не применяется.

Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик организует изготовление и заряжание скважин ЭВВ «_______» по ТУ ____________ на собственных пунктах приготовления и в смесительно-зарядных машинах (оформленных Проектом с прохождением и утверждением экспертизы промышленной безопасности) и в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения письменной заявки Заказчика на выполнение работ по производству и заряжанию ЭВВ передает результат работы Заказчику в порядке, установленном настоящим договором.
3.2. При обеспечении компонентами, наличии заявок Заказчика, наличии у Заказчика разрешений соответствующих органов, Подрядчик гарантирует обеспечение Заказчика продукцией в объеме согласно заявке на взрываемый блок. При вынужденном простое Подрядчик немедленно информирует Заказчика с указанием причин простоя и, если простой произошел по вине Подрядчика, то сроки устранения причин устанавливаются не более 3 (трех) рабочих дней.

Подрядчик должен иметь необходимую техническую документацию и соответствующие лицензии, обученный и аттестованный в органах Ростехнадзора обслуживающий персонал.

Подрядчик обязуется осуществлять в необходимом количестве поставку прочих компонентов для изготовления ЭВВ.

3.5. Подрядчик обязуется своими силами производить все необходимые погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выдачей продукции на складе Заказчика филиал Разрез «Тулунуголь».

3.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора, несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.7. В случае отклонений от сертификата качества компонентов (кроме специальных, поставляемых Подрядчиком), Подрядчик в течение 24 часов письменно уведомляет об этом Заказчика, и стороны совместно принимают решение об их дальнейшем использовании. Принятое решение оформляется актом, подписываемым уполномоченными представителями обеих сторон. При отсутствии уведомления Подрядчик несет предусмотренную договором ответственность за некачественный результат выполненных работ.

3.8. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и, в связи с этим, в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, изменение стоимости цены работ закрепляется дополнительным соглашением, которое является его неотъемлемой частью, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней письменно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально цены работы, он вправе отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость уже выполненной части работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1. настоящего договора цены работы, обязан исполнить обязанности по договору по цене, определенной в настоящем договоре.

С момента передачи Заказчиком компонентов по Акту сдачи-приемки давальческих материалов по форме ВН-1 (приложение № 7 к настоящему Договору), Подрядчик обязуется обеспечить сохранность свойств компонентов, в соответствии с паспортами качества, до момента переработки.

Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
3.12. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки, согласованные сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком.
3.13. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.14. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком заключение договора подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также предоставлять Заказчику необходимые сведения о привлекаемом субподрядчике (учредительные документы, свидетельство СРО и т.п.).
3.15. Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
3.16. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Отчет об использовании давальческих материалов по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2.
3.17. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №5). За нарушение указанных требований Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения (Приложение №5).

Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик направляет Подрядчику письменную заявку на выполнение работ по изготовлению и заряжанию ЭВВ с указанием реквизитов настоящего договора, объема работ, реквизитов получателя результата работ до 28 числа каждого текущего месяца, для первого месяца выполнения работы заявка направляется за 10 (десять) календарных дней до начала работ.

4.2. Заказчик гарантирует наличие аммиачной селитры в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность её свойств согласно сертификату до момента переработки, в количестве, необходимом для изготовления ЭВВ по заявке.

4.3. Заказчик передает Подрядчику компоненты, необходимые для изготовления ЭВВ «_______» согласно ТУ __________, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, по Акту сдачи-приемки давальческих материалов по форме ВН-1 (приложение № 7 к настоящему Договору).

4.4. Подрядчик направляет Заказчику заявки на предоставление и формирование запаса давальческого сырья. Заказчик передает Подрядчику необходимое для производства ЭВВ сырье, количество, номенклатура, сроки передачи которого определяются путем согласования Заказчиком письменной заявки, составляемой Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

4.5. Заказчик принимает готовую продукцию по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12, которые предоставляются в бухгалтерию Заказчика не позднее 1 (одного) дня следующего за днём окончания работ по заряжанию взрывного блока, оплачивает услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

4.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным или результат работы не отвечает предъявляемым к нему требованиям по качеству и количеству.

4.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.8. Заказчик может, при наличии, предоставлять на основании самостоятельных договоров аренды:

а) помещения, площадки, необходимые для размещения производства;

б) полигон склада ВМ, для уничтожения отходов производства и совместного испытания ВВ;

в) прочие услуги, вспомогательное оборудование, механизмы и материалы.

4.9. Заказчик может заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается уполномоченным лицом Заказчика. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков.

4.10. Заказчик обязуется своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.11. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.

Порядок приемки по количеству и качеству материалов и результата работы
5.1. Передаваемое Заказчиком сырье для изготовления ЭВВ «_________» по своему качеству должно соответствовать требованиям утвержденных ГОСТов, ТУ и/или другим установленным уполномоченными органами требованиям к качеству продукции.

Передача сырья по количеству и качеству от Заказчика к Подрядчику производится на складе Заказчика.

Сырье доставляется на склад Заказчика в вагонах или автомобильным транспортом за счет средств Заказчика.

5.3. Выборка от Заказчика или Перевозчика производится Подрядчиком на складе Заказчика.

5.4. Передача компонентов от Заказчика Подрядчику производится уполномоченному лицу Подрядчика на основании доверенности (по типовой форме М-2) с оформлением акта сдачи-приемки давальческих материалов по форме ВН-1 (приложение № 7 к настоящему Договору).

Материалы передаются Заказчиком в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность его свойств, согласно сертификату до момента переработки.

Подрядчик обязан передать результат выполненных работ с приложением паспорта качества о соответствии изготовленной продукции требованиям ТУ _____________________.

Заказчик принимает продукцию по количеству и качеству с участием представителя Подрядчика в процессе зарядки ЭВВ «_________» в буровую скважину.

Заряжание скважин производится силами Подрядчика и осуществляется на основании проекта проведения массового взрыва конкретного блока.

Ответственное лицо за взрывные работы (старший взрывник) от Заказчика указывает представителю Подрядчика (водителю-оператору смесительно-зарядной машины) буровые скважины на блоке, соответствующие проекту проведения массового взрыва и подлежащие заряжанию ЭВВ. Подрядчик не несет ответственности за несоответствие проекту массового взрыва фактических глубин и сетки скважин на блоке.

В случае обнаружения отступлений от договора, ухудшающих качество продукции или работ, или иных недостатков в работе, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ЭВВ должен письменно известить об этом Подрядчика. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступление в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), извещает об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

Подрядчик, получивший от Заказчика извещение о некачественном выполнении работ по настоящему договору, обязан в течение 3 (трех) дней со дня получения извещения за свой счет устранить выявленные недостатки в работе и передать их Заказчику.

В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, инициирующая ее проведение. Расходы на экспертизу относятся на Заказчика, если экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в противном случае – на Подрядчика. Возмещение расходов стороне, понесшей расходы на проведение экспертизы, в результате которой установлено отсутствие ее вины, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о возмещении расходов на экспертизу виновной стороной.

Порядок передачи взрывчатых веществ

Передача ЭВВ «________» Заказчику производится Подрядчиком в течение 2 (двух) дней от даты подачи заявки Заказчиком. Передача продукции производится на основании наряд - накладной (по форме Приложения № 17 к Федеральным Нормам и Правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»).

После окончания работ по заряжанию взрывного блока Подрядчиком составляются и направляются Заказчику: отчет о расходовании компонентов (за период от даты начала до даты окончания заряжания блока) по форме, указанной в приложении №2 к настоящему договору, наряд-накладную (по форме Приложения № 17 к Федеральным Нормам и Правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»), Акт сдачи-приемки результата выполненных работ и Товарную накладную ТОРГ-12. Заказчик обязуется подписать документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения. В случае непредоставлении в указанный в настоящем пункте срок мотивированного отказа либо подписанных со стороны Заказчика документов, работы считаются принятыми Заказчиком без претензий и подлежат полной оплате.

Товар считается переданным с момента подписания отчета о расходовании компонентов (Приложение № 2).

Риск случайной гибели, случайного повреждения и/или утраты результатов работ, переходят к Заказчику немедленно после подписания отчета о расходовании компонентов (Приложение № 2).

Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 10 % от стоимости не выполненных работ по конкретной заявке Заказчика. Неустойка уплачивается Заказчику только в случае, если работы не выполнены по вине Подрядчика.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), обнаружение недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь т.п., затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями, суммы штрафных санкций в рынке мощности на оптовом рынке электрической энергии и т.п. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.1., 7.3., 7.5 настоящего договора.
За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5 % от стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченной суммы.
При задержке сроков оплаты работ, предусмотренных договором, свыше 10 (десяти) календарных дней Подрядчик вправе приостановить производство работ, письменно известив Заказчика за 5 (пять) календарных дней до приостановления работ.
Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
7.8. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.
7.9. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления.
7.10. За нарушение требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 5 к настоящему договору.
При повторных нарушениях требований Приложения № 5 к настоящему договору Подрядчик выплачивает штраф в двойном размере.
Оплата Подрядчиком штрафных санкций производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.
7.11. Возмещение убытков и неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.12. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
7.13. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявляемых к приемке объемов работ факту их выполнения. В случае выявления Заказчиком объемов работ, принятых в акте сдачи-приемки выполненных работ, но фактически не выполненных (приписок), Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в 5 (пяти) кратном размере от суммы выявленных приписок.
7.14. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов, оборудования технической документации и расчету стоимости изготовления и заряжания ЭВВ согласно Приложению № 3. В случае выявления не согласованной с Заказчиком замены материалов, оборудования принятых в акте сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 2 (двух) кратной сметной стоимости замененных материалов.
7.15. В случае появления у Заказчика убытков/риска возникновения убытков по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Подрядчиком в течение срока действия настоящего договора; в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС.
Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные выше убытки в течение десяти рабочих дней по получении претензии Заказчик (претензия выставляется по факту получения Заказчиком соответствующей информации от налоговых органов).
Получение Заказчиком указанной выше информации налоговых органов является основанием для расторжения договора по инициативе Заказчика (договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком письменного уведомления).
7.16. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие действий/ бездействия его работников (в том числе, совершения на объектах Заказчика хищения имущества). Убытки подлежат возмещению в полном объеме (в размере, кратном причиненным убыткам).

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), ограничение по температуре при изготовлении ВВ и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
8.2. В случае возникновения указанных в пункте 8.1. настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением документа компетентного органа, подтверждающего данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 (девяноста) календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

Расторжение договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

• по соглашению сторон;
• по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;
• в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством;
• в случае аннулирования разрешительных документов Подрядчика на выполнение работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
• по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего договора.

9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной договором цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

9.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.15. настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Подрядчика.

9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца, с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента предъявления.

Заключительные положения

11.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны руководствуются нормами действующего гражданского законодательства.

11.2. Претензионный порядок урегулирования возможных споров по вопросам заключения, исполнения и (или) прекращения обязательств, изменения или расторжения настоящего договора для сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения. Претензии и ответ на них направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Дата, указанная в почтовом штампе на уведомлении о вручении почтового отправления адресату, считается датой предъявления претензии и ответа на нее. Споры, не разрешенные в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

11.4. Все изменения, приложения, соглашения, дополнения, протоколы, спецификации, к данному договору оформляются письменно, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.5. Настоящий договор и все изменения, приложения, соглашения, дополнения, протоколы, спецификации к нему, подписанные уполномоченными лицами и направленные по электронной почте, имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов.

11.6. Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные Приложением № 4 («Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»), Приложением № 5 («Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика»), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.7. Каждая сторона заверяет и гарантирует другой стороне:

• что заключение и/или исполнение стороной договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам стороны, судебным решениям;

• стороной получены (будут получены) все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны);

• сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;

• до подписания договора его текст изучен стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя по своей воле и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;

• что получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему договору;

• договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами стороны лицом.

Указанные в настоящем договоре заверения имеют для сторон характер существенных (ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ).

Стороны исходят из того, что сторона, предоставившая недостоверные заверения либо умолчавшая об изменении ранее предоставленных заверений, ставших в связи с этим недостоверными, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.

Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), либо умолчала об изменении этих значимых обстоятельств в процессе заключения, исполнения или прекращения договора, либо не представила такие заверения в процессе исполнения договора, если была обязана это сделать, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

11.8. Подрядчик в своей хозяйственной деятельности применяет Политику в отношении конфликта интересов (далее «Политика»). Заказчик ознакомлен с Политикой в момент подписания настоящего договора, пройдя по ссылке:

https://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2019/09/3.-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A3%D0%9A%D0%9A.pdf.

Заказчик заверяет и гарантирует, что на момент заключения настоящего договора и в течение всего срока его действия он не имеет Конфликта интересов (как этот термин определён в Политике) с Подрядчиком.

Заказчик обязуется не допускать Конфликта интересов с Подрядчиком и незамедлительно сообщать Подрядчику о любом случае Конфликта интересов с Подрядчиком. Если Заказчиком нарушены условия настоящего пункта, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от договора, уведомив об этом Заказчика, без возмещения Заказчику убытков, связанных с расторжением договора, при этом договор считается прекращенным в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Подрядчик вправе применить любые средства правовой защиты в связи с договором в отношении Заказчика.

11.9. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу, и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно: не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом и по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны. Данное положение не применяется в случае необходимости предоставления соответствующей информации по запросу компетентных государственных органов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.10. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Перечень компонентов, необходимых для выполнения работ по договору.

Приложение № 2 – Отчет расходования компонентов.

Приложение № 3 - Расчет стоимости изготовления и механизированного заряжания в скважины 1 тонны ЭВВ для филиала «Разрез Тулунуголь».

Приложение № 4 - Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

Приложение № 5 - Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика.

Приложение № 6 - Соглашение о соблюдении санкционных условий.

Приложение № 7 – Форма акта сдачи-приемки давальческих материалов (ВН-1).

Приложение № 8 - Акт сдачи- приемки результата выполненных работ.

Приложение № 9 – Форма акта на списание давальческих материалов (ВН-26).

Приложение № 10 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Генеральный директор

______________ _________________Е.А. Мастернак

М.П. М.П.

Приложение № 1 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

Перечень компонентов,

необходимых для выполнения работ

по договору

_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали настоящий перечень компонентов и их соотношение, необходимых для выполнения работ по договору подряда № КВСУ-Д-__-____ от __________:

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: покупку и доставку прочих специальных компонентов Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 2 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

ОБРАЗЕЦ

Отчет расходования компонентов

____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, с одной стороны

и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера филиала «Разрез «Тулунуголь» _______________________, с другой стороны, составили настоящий отчет о нижеследующем:

Отчетный период: ___________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

ФОРМА согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 3 к Договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий

г. Иркутск «____» _______ 20___ г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение к Договору о применении к отношениям Сторон по Договору следующих положений:

При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:
- лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;
- не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;
- не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с Контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности Контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с Контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика

« ___»________20___ г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда на изготовление и механизированное заряжание эмульсионным взрывчатого веществом (ЭВВ) взрывных скважин № КВСУ-Д-__-____ от _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:

Основные положения

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:

• охраны труда;
• правил противопожарного режима в Российской Федерации,
• федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
• охраны окружающей среды;

а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.

Подрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Заказчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php 1 .
Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться, о чем уведомляется Подрядчик. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядными организациями.

В случае нарушения Подрядчиком и/или его Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Руководитель Подрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые Субподрядные организации.

Подрядчик должен иметь:

• действующий договор на выполнение работ в части охраны труда со специализированной организацией или внутренние нормативные документы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями);
• документы, подтверждающие обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколы обучения работам на высоте; иные необходимые документы);
• документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности или обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

В случае, если действия Подрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Подрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.

Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности

Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).
Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядчиком.

Все оборудование Подрядчика и Субподрядной организации, используемое на территории Заказчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Заказчику по требованию.
Подрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию оборудования Заказчика, переданного им Подрядчику.

Перед началом производства Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:

• схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
• схемы разрешенных проездов по территории;
• схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
• необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
• необходимые средства индивидуальной защиты;
• порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.

Персонал Подрядчика и Субподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний, что должно быть подтверждено актами медицинского осмотра с допуском к выполнению определенного вида работ.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.
В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Подрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Заказчиком.

Подрядчик в присутствии Заказчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.

При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Заказчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности вне зависимости от числа или категории сотрудников Подрядчика, задействованных на территории Заказчика.

Представители Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика, осуществляющий работы на территории Заказчика, должен пройти вводный и первичный инструктаж по экологической безопасности, ознакомление с внутренними процедурами по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на территории Заказчика.

Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

Подрядчику запрещается:

• допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• допускать на территории Заказчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Подрядчика;
• доставлять любым способом на территорию Заказчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
• самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
• нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ;
• без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
• отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
• пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;
• курить вне отведенных для этого мест;
• накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
• совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
• вывозить с территории Заказчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
• транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
• привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
• сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
• допускать сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, нефтепродуктов, химических веществ, сточных вод;
• осуществлять забор воды из водных объектов без наличия оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на водопользование;
• осуществление мойки автотранспортных средств, других механизмов в водоохранных зонах водных объектов и непосредственно на их берегах;
• применять в работе открытый огонь на территории Заказчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
• хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
• допускать сжигание любых видов отходов на территории Заказчика;
• допускать попадание отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;
• хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
• хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
• допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
• использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

Отдельные требования

Средства индивидуальной защиты, транспорт:

Работники Подрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Заказчика, должны быть обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ, включая требования в части профессий, что должно быть подтверждено карточками выдачи СИЗ работникам.

Работники Подрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородочным ремнем защитные каски:

• при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;
• при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
• при строительных работах;
• при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
• при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
• в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

Работники Подрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:

• при работе с ручным инструментом ударного действия;
• при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
• при электро- и газосварочных работах.

Работники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:

• ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
• аптечкой первой помощи;
• огнетушителем;
• системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
• знаком аварийной остановки;
• противооткатными башмаками;
• искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика);

Подрядчик должен обеспечить:

• обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
• проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
• использование и применение транспортных средств по их назначению;
• соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
• движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Заказчика.

Подрядчик обязан:

• организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
• организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.

При проведении работ на территории на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Заказчику Подрядчик обязан:

• в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Заказчику;
• размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
• складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
• складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
• накапливать отходы раздельно по их видам, классам опасности или группам однородных отходов в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства. Места накопления отходов, а также места хранения отвалов растительного грунта и резервов грунта, должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха;
• полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
• обеспечить наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д

Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика, об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

Осведомленность

На момент заключения Договора, Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.

В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php .

В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Заказчиком.

Подрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Заказчик совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на объектах Заказчика, в сроки, установленные Заказчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

В случае обнаружения Заказчиком на объекте Заказчика факта нарушения работниками Подрядчика (Субподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Заказчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.

Ответственность Подрядчика

За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.

При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, Заказчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения.

Подрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Подрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.

Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 7 настоящего Соглашения (Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение)

В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Заказчика или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Заказчика штраф может не начисляться.

6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей.

6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.

Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

7.2. Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

* За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Заказчика.

* Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.

Порядок фиксации нарушений, совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)

При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Заказчика (руководителем филиала, любого подразделения Заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Подрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Заказчика, сторонних организаций персоналом Подрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1).

Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

8.3. Требование к Акту проверки:

8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

- нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

8.3.5. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

8.4 В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)

9.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

9.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.

9.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.

10. Заключительные положения

10.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

11. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению № 5 к Договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

ОБРАЗЕЦ № 1

АКТ №

проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору

_________________________________________№ _________от «____»___________20___

(указать наименование договора)

между_______________________________________________________________________

(указать наименования сторон)

« » ____________ 20___г. ___:__ч.

Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.): _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Работы выполняются по наряду (распоряжению) № ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

В результате проверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Оценка и выводы по результатам проверки:

По результатам проверки предлагается:

1.

2.

Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.

Должность________________________/Ф.И.О.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа:__________________________________________

Подписи членов комиссии: Должность _______________________/Ф.И.О.

Должность________________________/Ф.И.О.

Приложение № 6 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

Соглашение о соблюдении санкционных условий

г. ______________ «____» _____________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору о применении к отношениям Сторон по Договору следующих положений:

Под санкциями понимаются ограничения в отношении определенных лиц, ограничения на совершение операций с определенными товарами (работами, услугами), или ограничения в отношении определенных территорий, введенные:

− резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

− решениями органов государственной власти Российской Федерации;

− решениями органов государственной власти иных государств;

− решениями межгосударственных органов.

Каждая из Сторон настоящим обязуется соблюдать все применимые санкции. Применимыми санкциями являются санкции, обязательные в соответствии с международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или законодательством иного государства для любой из Сторон.

Любая из Сторон вправе требовать изменения настоящего договора в случае введения применимых санкций, если такие санкции вводят запреты или ограничения, вследствие которых исполнение настоящего договора становится невозможным полностью или частично.

Если Стороны не смогут достигнуть соглашения об изменении договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение тридцати (30) дней после получения Стороной предложения другой Стороны об изменении договора, Сторона, направившая соответствующее предложение, вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления другой Стороны об отказе от договора. В таком случае договор будет считаться расторгнутым с даты получения соответствующего уведомления об отказе от договора получающей Стороной, если иная дата расторжения не будет указана в уведомлении об отказе от договора. Любая из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной в связи с расторжением договора в связи с возникновением обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением ответственности, возникшей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора до даты расторжения договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой Стороны.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

ОБРАЗЕЦ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

АКТ №

сдачи-приемки результата выполненных работ

по договору № ____ от _______ г

за ________ месяц 20__ года

п. Алгатуй « ___ » _______________ 20___ года

Мы, ниже подписавшиеся, ООО «Компания «Востсибуголь» в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________ в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик в ___________ месяце 20___ года изготовил, зарядил в скважины и передал Заказчику заряженные в скважину взрывчатые материалы промышленного назначения (далее – ВМ) а Заказчик принял от Подрядчика результаты выполненных работ, в соответствии с условиями договора подряда № _________ от _____________ года.

При фактическом замере по результатам выполненных работ установлено следующее:

Заряжено в скважину взрывчатых материалов - «_________» в количестве _____________ (_________________) тонн.

Количество заряженных скважин в разных условиях __(____________) шт.

Указанное количество взрывчатых материалов подтверждается Заказчиком.

При расчетах по договору подряда № ___ от ____________ Сторонами приняты следующие расценки:

• Стоимость изготовления и заряжанию в скважину 1 (одной) т ВВ:

«__________» - ____ руб. ___ коп. (без НДС);

- Посмотреть таблицу с данными

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Настоящий Акт является основанием для составления и предъявления расчетных документов Покупателю за выполненные работы.

Заказчик ООО «Компания «Востсибуголь /_________________/

Подрядчик ___________________ /_________________/

ФОРМА согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 9 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА согласована Сторонами:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 10 к договору подряда

№ КВСУ-Д-__-____ от _________

Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности

« ___»________20___ г.

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (ООО «Компания «Востсибуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мастернака Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда на изготовление и механизированное заряжание эмульсионным взрывчатого веществом (ЭВВ) взрывных скважин № КВСУ-Д-__-____ от _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:

Основные положения
1.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
1.2. При проведении Работ на объекте Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение Субподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php .
Перечень ЛНА в области АТБ Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками.
1.3. В случае нарушения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области АТБ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом _____ Договора.
1.4. Заказчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.

Основные требования в области антитеррористической безопасности

Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.
Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядной организацией.

Подрядчик обязан:

В течение [●] дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика предоставить следующие сведения о персонале:

• списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;
• заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Подрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.

При заключении Договора:

• приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
• предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;
• согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.

Представители Подрядчика в области АТБ, работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.

Персонал Подрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.

Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

Подрядчику запрещается:

• допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
• самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
• нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ;
• без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
• курить вне отведенных для этого мест;
• размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
• выполнять по собственной инициативе на территории Заказчика работы, не согласованные с Заказчиком.

Отдельные требования

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Заказчиком при проверках выполнения Работ Подрядчиком.

Осведомленность

На момент заключения Договора Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.

В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php 2 .

В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Заказчиком.

Подрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области АТБ.

Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика

Заказчик, совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Заказчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области АТБ.

Ответственность Подрядчика

6.1. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, Заказчиком составляется Акт о нарушении режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе по форме Акта ОБРАЗЕЦ 1 (Приложение № ____ к настоящему Договору), (далее - Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Соглашения.

Подрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Подрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.

Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены в Разделе 7 Приложения № _____ к Договору (Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение и Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика).

В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Заказчика или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Заказчика штраф может не начисляться.

6.2. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.3. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (трех миллионов) рублей.

6.4 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.2. и 6.3. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. Раздела 7 Приложения № _____ настоящего Соглашения.

6.5. Если произошли инциденты, связанные с антитеррористической безопасностью, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области антитеррористической безопасности (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

7. Порядок фиксации нарушений, совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)

7.1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Заказчика (руководителем филиала, любого подразделения Заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Подрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований антитеррористической безопасности на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области антитеррористической безопасности, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Заказчика, сторонних организаций персоналом Подрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования антитеррористической безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (форма Акта ОБРАЗЕЦ 1 содержится в Приложении № _____ к настоящему Договору).

7.2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

7.3. Требование к Акту проверки:

7.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

7.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

7.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

7.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

- нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

7.4. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

7.5. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

8. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)

8.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

8.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о доставке.

8.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) Подрядчиком требовании (иях) антитеррористической безопасности, указанных в Разделе 7 Приложения № 10 к Договору и пункты Правил антитеррористической безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.

8.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.

9. Заключительные положения

9.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

^ Комментарий: Необходимо разместить на сайте Положение о производственном контроле промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Необходимо убедиться, что на сайте размещены / будут размещены все необходимые для соблюдения стандарты и политики Заказчика, в ином случае, необходимо иным способом знакомить Подрядчика и субподрядчиков с ними.

^ Комментарий: Необходимо разместить на сайте Порядок пропускного и внутриобъектового режима. Необходимо убедиться, что на сайте размещены / будут размещены все необходимые для соблюдения стандарты и политики Заказчика, в ином случае, необходимо иным способом знакомить Подрядчика и субподрядчиков с ними.

прил 1. Анкета.docx

Приложение к документации о закупке №1

- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.1. КП кроме ценового.docx

Приложение к документации о закупке №2.1.

- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.2. Ценовое предложение.docx

Приложение к закупочной документации №2.2.

- Посмотреть таблицу с даннымиприл 2.3. Доп ценовое предложение.docx

Приложение к документации о закупке №2.3.

- Посмотреть таблицу с даннымиприл. 2.4. Справка об опыте.docx - Посмотреть таблицу с данными