Тендер - Поставка жидкости омывателя стекла №265901908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦК_16.xlsx
• Описание_объекта_закупки_16.docx
• Проект_договора_16.docx
• Требования_к_содержанию_и_составу_заявки[3].docx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 09.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000001

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Санкт-Петербург, Хасанская ул., д.15.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 10600.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

53.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется в соответствии с требованиями ст.44 Закона №44-ФЗ одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в Перечень, утв. ПП РФ от 13.07.2018 №1451-р (далее - специальный счет); б) путем предоставления независимой гарантии, составленной по утвержденной ПП РФ от 08.11.2013 №1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и ст.45 Закона №44-ФЗ. Бенефициаром по независимой гарантии выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»; в) путем внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в случаях, предусмотренных ПП РФ от 10.04.2023 №579. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ и ПП РФ от 10.04.2023 №579: Реквизиты счета: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «ЦККТРУ», лицевой счет ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть № казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть № счета банка плательщика (получателя)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСеверо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки, включаются в заявку в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения). Обеспечение заявки (наименование предмета контракта), обязательно указать: ВР (510)».

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

3180.15 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, независимая гарантия, составляется по утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и ст.45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Бенефициаром по независимой гарантии выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Государственный контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет указанную сумму на счет заказчика: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «ЦККТРУ», лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть № казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть № счета банка плательщика (получателя)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения). Обеспечение контракта (наименование предмета контракта), обязательно указать: ВР (510)»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 09.02.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ

СУВОРОВСКИЙ, Д. 65/ЛИТЕРА Б,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

09.02.2024

План-график

17.01.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Закупка осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция

по заполнению заявки на участие в закупке

Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не вправе отказаться
от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.

Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.

Требовать от участника закупки представления иной информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки
на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС
и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1
статьи 43 Закона не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию
на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с ЕИС.

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации
по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы, предусмотренные «Требованиями к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцией по ее заполнению»:

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 7.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона.

3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

4. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, работы, услуги формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки»;

- Если значение качественной или количественной характеристики задано заказчиком с заполненным диапазоном, участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (конкретный показатель), удовлетворяющее требованиям к значению характеристики, установленное заказчиком;

- Если значение количественной характеристики задано заказчиком с указанным диапазоном, участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (в пределах заданного диапазона), удовлетворяющее требованиям к значению характеристики, установленное заказчиком;

- Если значение качественной характеристики задано заказчиком без диапазона, участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (одно конкретное значение), удовлетворяющее требованиям к значению характеристики, установленное заказчиком;

- Если значение качественной характеристики задано заказчиком с указанием более одного значения характеристики, участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики или все значения характеристики, удовлетворяющее требованиям к значению характеристики, установленное заказчиком;

- Если заказчиком указано только одно значение качественной или количественной характеристики, участник закупки не может изменять значение характеристики, установленное заказчиком.

Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предмет закупки

1.1. Предметом закупки является: поставка жидкости омывателя стекла.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием видов продукции, соответствующие предмету закупки: 29.31.23.120 «Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов».

2. Цели и правовое основание закупки

2.1. Целями данной закупки является обеспечение текущей деятельности учреждения СПб ГБУ «ЦККТРУ».

2.2. Правовые основания закупки:

2.2.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

2.2.3.«План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГБУ «ЦККТРУ» на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

3.1. Качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанного в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

3.2. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Хасанская ул., д.15.

4.2. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

4.3. Условия и порядок поставки товара: поставка товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком, силами и за счет Поставщика по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

4.3.2. Поставка всей партии товара осуществляется единовременно.

Представители Заказчика: Начальник отдела обслуживания Богданов Олег Анатольевич, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-88-87, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаведующий хозяйством Мартюшова Наталья Яковлевна,
тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-00-01, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №1 к Описания объекта закупки.

5.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Не допускаются механические повреждения товара: пятна, царапины, сколы, трещины и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

5.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к таре и упаковке поставляемого товара

6.1. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной заводской таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и соответствующей требованиям, применяемым в отношении поставляемого товара.

7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления
гарантий качества товара

7.1. Гарантийный срок поставляемого товара в соответствии с ТУ производителя.

7.2. Поставщик обязан заменить некачественный товар после получения претензии в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. Требования к сертификации поставляемого товара

8.1. Весь поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью описания объекта закупки

9.1. Приложение № 1 к описанию объекта закупки - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Составил:

Начальник отдела обслуживания О.А. Богданов

Согласовано:

Главный инженер Н.А. Мельников

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №____

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Санкт-Петербург « ___ » ____ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» (СПб ГБУ «ЦККТРУ»), именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании _________, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ____________________от _________, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику в обусловленные настоящим договором сроки жидкость омывателя стекла (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. Наименование, характеристики товара, требования к его количеству, комплектации и упаковке указаны в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________, в том числе НДС _______ НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (статьи 346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации), согласно Расчету цены договора (Приложение № 3 к договору).

Определенная настоящим пунктом цена является окончательной и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, понесенных им на исполнение обязательств, возникших из настоящего договора, в том числе по доставке товаров Заказчику, погрузо-разгрузочные работы, а также по уплате необходимых налогов, сборов и пошлин.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.1.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и договором.

2.1.2.1. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества и качества товара и иных условий договора.

2.1.2.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного договором количества товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

2.2. Источник финансирования: внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности код вида расходов 244 код ОСГУ 346.

2.3. Оплата товара осуществляется по безналичному расчету не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. При этом счет и счет-фактура (при наличии) будут приложением к документу о приемке, сформированному Поставщиком. Счет и счет-фактура (при наличии) могут быть предоставлены одновременно (вместе) с документом о приемки, но не позже.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Хасанская ул., д.15

3.2. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

3.3. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком, силами и за счет Поставщика до склада по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

3.3.1. Поставка всей партии товара осуществляется единовременно.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в договор: идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона №44-ФЗ, единицу измерения поставляемого товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона №44-ФЗ.

3.5. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.6. В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику с использованием единой информационной системы документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.7. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

3.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

3.9. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.10. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставщик обязан своевременно поставить товар Заказчику.

4.1.2. Исполнять полученные в ходе поставки, разгрузки и выгрузки товара указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Обеспечить своевременное информирование Заказчика об исполнении договора, заблаговременно согласовывать дату и время поставки с ответственным исполнителем Заказчика.

4.1.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные договором.

4.2. Права Поставщика:

4.2.1. Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты за поставленный товар.

4.2.2. Знакомиться с выводами комиссии по приемке товара (заключениями экспертов, экспертных организаций), осуществляющих контроль за соответствием поставленного товара условиям договора, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к договору) и Спецификации (Приложение № 2 к договору).

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Принять и оплатить поставленный товар на основании представленных документов в сроки, установленные настоящим договором.

4.3.2. Согласовать с Поставщиком время доставки товара.

4.3.3. При необходимости заблаговременно создать комиссию (либо заключить договор с экспертом, экспертной организацией) для приемки товара от Поставщика.

4.3.4. Заказчик обязан производить экспертизу поставляемого товара своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. Права Заказчика:

4.4.1. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору.

4.4.2. Заказчик вправе требовать предоставления Поставщиком, в указанные в договоре сроки, товарной накладной, а также других документов, связанных с исполнением договора.

4.4.3. В одностороннем и во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора или в качестве обеспечения гарантийных обязательств, на счет, указанный Заказчиком, в счет обязательства Поставщика

по уплате убытков и неустойки (штрафа, пени), исчисленных в соответствии с разделом 6 договора. Основанием для совершения указанных действий является решение Заказчика, копия которого направляется в адрес Поставщика не позднее дня, следующего после дня принятия решения.

4.4.4. В одностороннем и во внесудебном порядке зачесть сумму убытков и неустойки (штрафов, пени) в счет денежного обязательства Заказчика, о чем Поставщик уведомляется путем направления в его адрес письменного извещения.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, технические и количественные характеристики товара должны соответствовать Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к договору) и Спецификации (Приложение № 2 к договору).

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к договору).

5.3. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку качества поставляемого товара в лабораториях или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления несоответствия качества поставленного товара. Если в результате экспертизы обнаружится наличие некачественного товара, то вся партия товара подлежит возврату Поставщику и замене на качественный товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Уплата штрафов и пени не освобождает Заказчика и Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) от исполнения обязательств по договору.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера пени.

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера штрафа.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. В целях обеспечения исполнения договора по настоящему договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения договора, срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно.

7.2. Размер обеспечения исполнения настоящего договора устанавливается в размере 30% от начальной максимальной цены договора, что составляет ________ рублей __ копеек (______________ рублей __ копеек).

7.3. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, указанные в ст. 45 Закона № 44-ФЗ и Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В независимую гарантию должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.4. Поставщик в качестве обеспечения договора перечисляет денежные средства на указанный ниже счет:

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «ЦККТРУ», лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№ казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№ счета банка плательщика (получателя)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа обязательно указать: ВР (510) и далее «Обеспечение исполнения договора на поставку жидкости омывателя стекла» и номер извещения об осуществлении закупки.

7.5. Возврат Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора производится в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором.

7.6. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

7.6.1. В случае, если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

7.6.2. Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и договором срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договором.

7.6.3. Предусмотренное частями 7.6.1. и 7.6.2. настоящего договора уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.7. Если при проведении электронного аукциона Исполнителем предложена цена Договора на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, установленной Заказчиком, обеспечение исполнения Договора предоставляется Исполнителем в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в п. 7.2 настоящего Договора либо информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с требованиями ч.3. ст. 37 Закона № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 7.2 Договора.

7.8. Обеспечение исполнения договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Требования не установлены

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств, - до полного завершения взаиморасчетов, возмещения убытков.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства, иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.

10.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнить свои обязательства
по настоящему договору, должна незамедлительно уведомить об этом другие Стороны
в письменном виде с обязательным приложением официальных документов уполномоченных органов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Несвоевременное уведомление других Сторон не освобождает Сторону от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе вследствие отказа от его исполнения, как со стороны Заказчика, так и со стороны Поставщика.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона №44-ФЗ.

11.2. Если в результате издания акта государственного органа исполнение каких-либо обязательств, возникших из настоящего договора, становится невозможным, соответствующие обязательства Сторон считаются прекращенными, а настоящий договор – соответствующим образом измененным (а если невозможно исполнить все обязательства – прекращенным). Если вследствие невозможности исполнения каких-либо обязательств исполнение обязанностей и других обязательств, возникших из настоящего договора, становится нецелесообразным, настоящий договор прекращается по требованию одной из Сторон, предъявленному другой Стороне не менее чем за один месяц до даты прекращения настоящего договора.

11.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил
при заключении настоящего договора, не является основанием для изменения или расторжения последнего по требованию Поставщика.

11.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. При этом Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность исполнения возникла в результате обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных договором, Стороны разрешают путем переговоров. 12.4. В соответствии с договором Сторонами предусмотрен претензионный порядок разрешения споров. Претензия рассматривается Стороной в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

12.5. Любые споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего договора, не урегулированные сторонами в ходе переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор заключается посредством подписания его уполномоченными представителями Сторон усиленной электронной подписью.

13.2. Переписка между Сторонами осуществляется, в том числе, посредством направления корреспонденции на электронную почту Сторон, указанную в договоре.

13.3. Претензии, требования, уведомления Сторон в связи с исполнением настоящего договора оформляются в письменном виде и направляются одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по факсу, электронной почтой или по адресам указанным в разделе 15 настоящего договора или вручаются адресату/уполномоченному лицу лично.

Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии, требования, уведомления любым из способов, указанных в настоящем пункте.

Стороны признают юридическую силу за претензиями, требованиями, уведомлениями, полученными способами, указанными в п. 13.3 договора.

13.4. Уведомление считается полученным, в случае:

а) вручения адресату/уполномоченному лицу лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

б) направления факса – спустя пять часов после отправления факса;

в) направления письма электронной почтой – спустя пять часов после отправления письма.

13.5. В случае изменения местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, электронной почты, факса у какой-либо Стороны, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

13.6. По всем вопросам, не урегулированным договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно поставить товар сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложение № 1 к договору: Описание объекта закупки.

15.2. Приложение № 2 к договору: Спецификация.

15.3. Приложение № 3 к договору: Расчет цены договора.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от ____2024 г. № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предмет закупки

1.1. Предметом закупки является: поставка жидкости омывателя стекла.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием видов продукции, соответствующие предмету закупки: 29.31.23.120 «Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов».

2. Цели и правовое основание закупки

2.1. Целями данной закупки является обеспечение текущей деятельности учреждения СПб ГБУ «ЦККТРУ».

2.2. Правовые основания закупки:

2.2.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

2.2.3.«План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГБУ «ЦККТРУ» на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

3.1. Качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, предлагаемого Поставщиком, должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанного в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

3.2. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

4.1. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Хасанская ул., д.15.

4.2. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

4.3. Условия и порядок поставки товара: поставка товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком, силами и за счет Поставщика по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

4.3.2. Поставка всей партии товара осуществляется единовременно.

Представители Заказчика: Начальник отдела обслуживания Богданов Олег Анатольевич, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-88-87, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзаведующий хозяйством Мартюшова Наталья Яковлевна,
тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-00-01, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, в том числе со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении №1 к Описания объекта закупки.

5.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Не допускаются механические повреждения товара: пятна, царапины, сколы, трещины и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

5.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к таре и упаковке поставляемого товара

6.1. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной заводской таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и соответствующей требованиям, применяемым в отношении поставляемого товара.

7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления
гарантий качества товара

7.1. Гарантийный срок поставляемого товара в соответствии с ТУ производителя.

7.2. Поставщик обязан заменить некачественный товар после получения претензии в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. Требования к сертификации поставляемого товара

8.1. Весь поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью описания объекта закупки

9.1. Приложение № 1 к описанию объекта закупки - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору от _____2024 г № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору от _____2024 г. № ______

Расчёт цены договора

- Посмотреть таблицу с данными