Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Настоящее Извещение о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина (далее по тексту также –Извещение) подготовлено и размещено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и Положением о закупке товаров, работ, услуг для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» (далее по тексту также - Положение).
Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).
Лицо, ответственное за формирование, содержание «Технического задания»:
Заведующий ОКБДКиК ____________________________Л.В. Иричук
Приложение № 2 к Извещению
Форма Предложения участника о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
!!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНО И НАПРАВЛЕНО УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования, редактирования произвольного фрагмента текста, например, формата MS Word, OpenOffice Writer)
Руководителю контрактной службы
ГБУЗ «ЧОСПК»
Рахимову Д.Б.
Предложение участника о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
Изучив извещение о проведении неконкурентной закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина
направляем Предложение участника о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Выражаем согласие исполнить условия договора на условиях заказчика, предусмотренных извещением и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.
Конкретные показатели товара (работы, услуги) и предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги)
*в соответствии с пунктом 25.2 Положения о закупке Заказчиком принято решение снизить цену за единицу товара, работы, услуги исходя из имеющегося объема финансового обеспечения.
Итого НМЦД составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп. (Девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят рублей).
______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови» (ГБУЗ «ЧОСПК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономике и финансам Симбирякова Андрея Викторовича, действующего на основании Доверенности № 30 от 02.08.2021 г., с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная станция переливания крови».
Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить химические реактивы, согласно Приложению №1 «Спецификация» (далее - Товар), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях предусмотренных настоящим договором.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора составляет __________ (__________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость __________ (__________) рублей _______ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________).
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы.
Оплата производится за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара.
Цена Договора является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 2.6 настоящего Договора.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить Цену договора:
путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить количество товара. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За просрочку исполнения обязательства заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора, а именно: _______________.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.
КАЧЕСТВО, УПАКОВКА ТОВАРА
Качество и безопасность товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами
Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства). Поставляемый товар должен быть не обремененным правами третьих лиц, соответствующий техническим стандартам производителя, а также укомплектованным в соответствии с техническими паспортами, технической документацией.
Упаковочные материалы, тара и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям нормативных документов, быть не поврежденными, чистыми, сухими, без постороннего запаха и должны обеспечивать сохранность товара, качество, товарный вид и гарантировать безопасность товара при транспортировании и хранении.
При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Стоимость залога за упаковку не взыскивается и эти материалы обмену и возврату не подлежат.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставка товара осуществляется Поставщиком в период с момента подписания договора и до 30.06.2024 г.
Поставка товара осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени (в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьместного времени) с учетом перерыва на обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьместного времени. Поставщик предоставляет с каждой поставкой Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные, копию регистрационного удостоверения товара, выданного уполномоченным органом, копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (сертификат соответствия, декларация о соответствии или иные документы, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг) обязательным требованиям), паспорт качества производителя (поставщика), техническую документацию на русском языке, документацию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон на русском языке и т.д).
Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия г.Челябинск, ул. Воровского, дом 68.
Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных настоящим Договором.
При приемке товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре, и оформляет протокол заседания приемочной комиссии, либо в случае обнаружения дефектов, недостатков, недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего договора, Заказчик направляет в письменной форме мотивированный отказ от приемки поставленного товара полностью или в части с указанием в протоколе заседания комиссии отказа от приёмки товара и причин, послуживших основанием для такого отказа.
Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
Датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком документов подтверждающих факт поставки товара.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.
При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза товаров, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
Требовать возмещения неустойки (пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика, в том числе штрафа по ненадлежащему исполнению Поставщиком обязательств по выполнению условий настоящего договора.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.
Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.
Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.
Предоставлять одновременно с товаром документы подтверждающие качество поставленного товара.
Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Предоставлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Челябинской области.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12. 2024 г.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Изменение условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в электронной форме путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, то права и обязанности заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.