Тендер - 907-U660-23/256 Уксусная кислота ледяная хч №265588657

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

Проект_договора_уксусная_кислота ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №

г. Новоуральск «_____»_________2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс» (ООО «Экоальянс»), именуемое в дальнейшем Покупатель в лице Генерального директора Пекарского Тараса Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________, действующего на основании Устава, c другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, ассортимент, количество, качество, цена, способ поставки, а также порядок и условия оплаты которой предусмотрены настоящим Договором, Спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору), техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), а также согласованными Сторонами заявками (п. 2.6 - п. 2.7 настоящего договора).

Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц.

Порядок и условия поставки

Качество поставляемой продукции должны соответствовать условиям договора, требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и т.п.), действующей на момент выполнения договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации, к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

Доставка продукции осуществляется силами Поставщика и за его счет.

Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели и случайного повреждения продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) поставки продукции на склад Покупателя. Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактической передачи продукции Покупателю в месте доставки, определенном в Спецификации, в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.1966г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.1965г.

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции.

Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом обеспечения безопасной транспортировки, гарантирующей ее сохранность при перегрузках и хранении. Поставщик несет ответственность за повреждение продукции из-за некачественной упаковки.
2.6. Поставка продукции в течение периода поставки осуществляется на основании письменных заявок Покупателя, направленных в адрес Поставщика на e-mail. Периодом поставки является календарный месяц, в котором планируется поставка.
Покупатель не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты поставки направляет Поставщику письменную заявку о потребности продукции с указанием номенклатуры, количества и сроков поставки.
Продавец извещает Покупателя о готовности продукции к отгрузке по заявке за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты отправки в периоде поставки и направляет Покупателю на рассмотрение по электронной почте сканы сертификатов соответствия на продукцию. Отправка продукции возможна только после получения Продавцом извещения об одобрении сертификатов соответствия на продукцию и отгрузочных документов от Покупателя.
2.7. Изменения, внесенные Покупателем в заявку позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты поставки, принимаются только с письменного согласия Поставщика.

Права и Обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести своевременную передачу в собственность Покупателя продукцию в соответствии с настоящим договором и Спецификацией (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями нормативной документации, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. Оригиналы отгрузочных документов, счёт-фактуры, товарной накладной выдаются на руки Покупателю (представителю Покупателя) в день поставки продукции на склад Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

3.1.4. Поставлять продукцию в таре и упаковке, гарантирующей ее сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3.1.5. В случае принятия Покупателем решения в соответствии с п.3.4.1, предоставить представителям Покупателя, в предварительно согласованное Сторонами время, доступ на предприятие, а также доступ к документам и информации, необходимым для проведения аудита достоверности данных.

3.2. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и Спецификацией.

3.3.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Покупатель имеет право:

3.4.1. До принятия решения о начале поставок по настоящему Договору осуществить аудит достоверности данных в отношении Поставщика.

4. Порядок приемки продукции.

4.1. Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ, указанным в Спецификации и удостоверяться сертификатами, предоставляемыми Покупателю при поставке продукции.

4.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной или электронной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

5. Цена продукции и порядок расчетов.

5.1. Общая стоимость поставляемой продукции __________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %). В стоимость продукции включена стоимость тары, упаковки, доставка до склада Покупателя.

5.2. Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

5.3. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанными в Спецификации, подписанной обеими Сторонами.

5.4. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

5.5. При перечислении денежных средств моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и Спецификации к нему Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае несвоевременной поставки продукции и/или недопоставки продукции, а также нарушения срока возврата денежных средств, указанного в п.6.3.2. договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости непоставленной продукции и/или недопоставленной продукции, суммы невозвращенных денежных средств за каждый календарный день просрочки.

6.3.2. В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствует условиям договора, требованиям НД и/или качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в трехдневный срок с даты письменного требования Покупателя об отказе от договора вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию. В этом случае считается, что поставка продукции Поставщиком не осуществлена полностью или частично.

Все расходы, связанные с поставкой некачественной и/или некомплектной продукции, в том числе приемкой, устранением несоответствия продукции, доукомплектования, заменой продукции или допоставки, вывозом/ввозом продукции с/на территории(ю) Покупателя, включая транспортные расходы, несет Поставщик. Указанные расходы должны быть компенсированы Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя.

В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

В случае возврата Поставщику некачественной продукции и продукции без соответствующих документов Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за такую продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции и транспортных расходов, понесенных Покупателем.

В случае нарушения сроков замены продукции, не соответствующей требованиям Спецификации по качеству (п. 6.3.2. настоящего договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции, при этом Покупатель может уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму штрафа.

Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.5 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу) или электронной почте.

6.4. Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

6.5. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

6.7. В случае несвоевременного направления Покупателю документов, указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность в виде пени в размере до 0,5% от стоимости продукции за каждый случай ненадлежащего исполнения такого обязательства.

6.8. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры, включая предоставление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

6.9. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (два) года.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, возникший по причинам природных явлений стихийного характера, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

Разрешение споров

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До обращения в суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Претензионное письмо с приложенными к нему документами направляется заказной корреспонденцией. Срок рассмотрения претензий – 15 календарных дней со дня получения претензий. Днем получения претензии считается день поступления ее в почтовое отделение адресата.

Стороны признают, что подписанный обеими Сторонами акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в суде.

Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Заверение об обстоятельствах
10.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон («Заверяющая Сторона») заверяет другую Сторону, что:
- она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор или дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;
- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
- заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны перед третьими лицами;
Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;
принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов Заверяющей Стороны;
Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя банкротом.
10.2. Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.
10.3. Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения Договора.
10.4. В случае, если вышеперечисленные заверения и гарантии окажутся не соответствующими действительности, с Поставщика Покупателем могут быть взысканы понесенные в связи с этим убытки, в том числе, которые возникли у Покупателя из-за нарушения Поставщиком налогового законодательства, и (или) расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
К настоящему пункту Договора применяются положения ст.431.2. Гражданского Кодекса РФ.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 01.02.2025 г. включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств - до их полного исполнения.

В случае подписания Договора, а также всех приложений посредством факсимильной связи, указанные документы вступают в действие с момента их подписания, с последующим обменом сторонами оригинальными экземплярами в течение 15 рабочих дней. В случае непредоставления Покупателем оригинала Договора в срок, указанный в настоящем пункте, Поставщик вправе приостановить выполнение обязательств по поставке продукции.

Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию Сторон;

- в случае непрохождения Поставщиком аудита достоверности данных в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Дополнительные условия

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 13 договора, несет виновная Сторона.

По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен и производится в течение 5 рабочих дней с момента их подписания. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № _______ от _________2023 г.

Спецификация

к договору № _____________

г. Новоуральск «_____»_________2023 года

- Посмотреть таблицу с данными

Количество продукции указанное в спецификации, является ориентировочным и может изменяться, в меньшую сторону, в течение действия Договора, в соответствии с потребностью Покупателя.

Общая сумма по спецификации:

___________ (______________) рублей, в том числе НДС (20%).

Срок поставки – в соответствии с п. 2.6. настоящего договора.

100% оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара.

Доставка до склада Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Новоуральск, Свердловская обл., в районе Центрального проезда, 10, зд.102, статус города ЗАТО.

Во всем остальном, не указанном в настоящей Спецификации, стороны руководствуются положениями Договора поставки № ________ от «____»________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

К договору № _______ от _________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 483/95-ТЗ от 13.09.2023 г.

на поставку

КИСЛОТА УКСУСНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новоуральск

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) продукции

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок

(Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А) Проведение МЗ при

закупки стоимостью до 2-х миллионов рублей с НДС (включительно) для любых видов

продукции

3. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью

«Экоальянс».

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новоуральск, Свердловской обл., ул. Дзержинского,

д. 2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новоуральск, Свердловской обл., ул. Дзержинского, д. 2

Контактное лицо: Демина Анна Сергеевна

Контактный телефон/факс: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Поставка продукции: уксусная кислота ледяная хч.

6. Состав, объем и количество товаров: Уксусная кислота ледяная хч 6,000 Т (Тонна)

7. Срок (период) поставки товара: 13.02.2024 – 01.02.2025

8. Условия поставки товара: в соответсвии с техническим заданием (приложение 1).

9. Место поставки товара: г.Новоуральск

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион

четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.

11. Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2,

ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.14.3, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.14.32.121.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,

упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия

поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с техническим заданием

(приложение 1) и проектом договора (приложение 2).

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с проектом договора

(приложение 2).

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных

платежей): в соответствии с техническим заданием (приложение 1) и проектом договора

(приложение 2).

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер порядок и

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая

плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для

данного способа закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в

закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Требование к участникам закупки

Перечень документов

документов,

участник закупки должен обладать гражданской предоставление

подтверждающих

соответствие

правоспособностью в полном объеме для заключения и

указанным требованиям, не

исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

1.

требуется", либо указывается

требуемых

быть зарегистрированным в качестве юридического лица в перечень

установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); документов.

быть зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для

российских индивидуальных предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского

права в соответствии с законодательством государства по месту

нахождения (для иностранных участников);

если исполнение договора предусмотрено на территории РФ:

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения такого

участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для

иностранных участников);

если исполнение договора предусмотрено на территории

иностранного государства:

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения такого

участника закупки (для иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту исполнения договора

(для российских и иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица),

не быть признанным по решению арбитражного суда

несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой в части,

необходимой для выполнения договора, наложен арест по

решению суда, административного органа и (или) деятельность,

которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным на основании

поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров

(в том числе конечных);

не находиться в реестре недобросовестных поставщиков,

ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

2. иные требования, предъявляемые к участникам в соответствии

с требованиями ЕОСЗ, в том числе требования в соответствии с

приложением 10 Стандарта.

19.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не

предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов

закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки

не предусмотрено

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки

не предусмотрено.

23. Контрагент: Участник 1.

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть

обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный почтовый

ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: техническое задание;

Приложение 2: проект договора.

Прилож_2_ТЗ_Кислота_уксусная_6000

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс»

(ООО «Экоальянс»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Т.А. Пекарский

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 483/95-ТЗ от 13.09.2023 г.

на поставку

КИСЛОТА УКСУСНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новоуральск

2023

13.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/195-ТЗ

Подписан

простой электронной подписью

1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) продукции

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Кислота уксусная синтетическая ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– далее материал.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Материал должен быть вновь изготовленным, не должен быть ранее в употреблении, не должен

быть восстановлен.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал будет использоваться для внутреннего потребления ООО «Экоальянс».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к условиям эксплуатации не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские

свойства) продукции

Физико-химический состав материала должен соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи

следующим значениям:

Наименование показателя

Значение

1. Внешний вид и цвет

Бесцветная, прозрачная жидкость без

механических примесей

2. Растворимость в воде

Полная, раствор прозрачный

3. Массовая доля уксусной кислоты, %, не менее

99,5

4. Массовая доля уксусного альдегида, %, не более

0,004

5. Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более

0,05

6. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более

0,0003

7. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более

0,0004

8. Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых

0,0004

сероводородом (Рb), %, не более

9. Массовая доля железа (Fe), %, не более

0,0004

10. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

0,004

11. Устойчивость окраски раствора

60

марганцовокислого калия, мин, не менее

12. Массовая доля веществ, окисляемых

5,0

двухромовокислым калием, см3 раствора

тиосульфата натрия концентрация

(Na2SO3·5Н2О)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.), не более

13. Проба с серной кислотой

Должна выдерживать испытание

по п.3.14 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Каждая партия материала должна иметь свой идентификационный номер и сертификат качества,

оформленный по форме, действующей у Производителя материала, и содержащий заключение о

соответствии Продукции требованиям ГОСТ.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

3

Материал фасуется в 1 м емкости массой не более 1000 кг, обеспечивающие сохранность

материала при хранении и транспортировке.

Маркировка и упаковка производится в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Упаковка невозвратная.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Продавец извещает Покупателя о готовности продукции к отгрузке по заявке за 5 (пять)

календарных дней до предполагаемой даты отправки в периоде поставки и направляет Покупателю

на рассмотрение по электронной почте сканы сертификатов соответствия на продукцию. Отправка

продукции возможна только после получения Продавцом извещения об одобрении сертификатов

3

соответствия на продукцию и отгрузочных документов от Покупателя. Приемка Продукции по

количеству, качеству и комплектности осуществляется силами Грузополучателя в порядке,

определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями

и дополнениями к ним, в части, не противоречащей нормам ГК РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке

Продукции

Оригиналы отгрузочных документов, счёта-фактуры, товарной накладной выдаются на руки

Покупателю (представителю Покупателя) в день поставки продукции на склад Покупателя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется в соответствии в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Продавец гарантирует соответствие материала требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Каждая партия материала имеет свой идентификационный номер и сопровождается сертификатом

соответствия, содержащим информацию о номере партии и результатах измерения химического

состава.

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Остаточный срок хранения материала не менее 1 (одного) года.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Объем поставки:

Поставка Продукции в ориентировочном количестве 6 000,00 кг.

Поставка Продукции в рамках вышеуказанного количества производится партиями в

соответствии с заявками Покупателя. Минимальный размер партии - не менее 1 000,00 (одна

тысяча) килограмм.

Допускается изменение сроков поставки в соответствии с потребностью покупателя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и

в электронном виде на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

Сокращение

Расшифровка

1

ГОСТ

Государственный стандарт

2

ХЧ

Химический чистый

Разработчик:

Начальник БМТС

ЕОСДО

Е.В. Телегин

Согласовано:

Директор по качеству

ЕОСДО

Д.В. Мушкатело

Начальник производства

ЕОСДО

С.А. Манеев

Подписан

простой электронной подписью

4