Тендер - Поставка медицинского газа в баллонах №265411795

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание_объекта_закупки[9].docx
• Проект_договора_МЕДГАЗЫ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Просмотр сведений о закупке «Поставка медицинского газа в баллонах для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» в 2024 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7268

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка медицинского газа в баллонах для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» в 2024 году

Описание объекта закупки: Требования к качественным (техническим) характеристикам товара определены в прилагаемом проекте Договора и описании объекта закупки

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 05.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16

Срок завершения подачи оферт: 06.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Определено в проекте Договора.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2

Источник финансирования: Оплата по Контракту осуществляется за счет за счет внебюджетных средств (средств бюджетных учреждений) - Средства ОМС. Год финансирования 2024 Код вида расходов 244 Код ОСГУ 225

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Определено в прилагаемом проекте Договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Определено в прилагаемом проекте Договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 38 ИМ.Н.А.СЕМАШКО"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.7/2/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, , 7/2/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3819

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Черемухина

Имя Вера

Отчество

Дополнительная контактная информация электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Описание объекта закупки

Поставка медицинских газов газообразных

Адрес поставки: :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Госпитальная ул., д.7/2 литер А (далее – Место доставки).4.2 Заказчик оставляет за собой право выбрать Товар, исходя из фактической потребности учреждения.

Сроки поставки: с момента заключения Договора в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика.

Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства силами поставщика.

Требования к обеспечению качества поставляемого товара

Качество Товара должно подтверждаться следующими документами предоставляемыми Поставщиком при поставке Товара:

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

- паспорт производителя на каждую серию (партию) Товара.

Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 8 месяцев

Требования к поставляемому товару

5.1 Номенклатура Товара, его количество, характеристики определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

5.2 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в многооборотной таре (баллонах). На период действия Контракта Поставщик предоставляет Заказчику многооборотную тару в безвозмездное пользование.

5.3 Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении. Баллоны должны соответствовать требованиям «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. N 536 и ТС/ТР 032/2013

Остаточный срок освидетельствования баллонов должен составлять не менее 12 месяцев.

5.4 Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать защищенность товара от повреждений и порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.5 В стоимость Товара входят расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов

5.6 На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № ___________

на поставку медицинских газов в баллонах
для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» в 2024 году

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» (СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Панфиленко Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», в порядке Часть 1 пункт 4 статьи 93 [1] Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку газов медицинскихву в баллонах для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» в 2024 году (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество и технические показатели определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Сроки поставки товара: с момента заключения Договора в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после получения заявки от Заказчика.

Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства единовременно.

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Госпитальная ул., д.7/2 литер А (далее – Место доставки).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ______________________, в том числе НДС_____________________

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), включая перемещение товара по территории Заказчика до места складирования при необходимости с подъемом на этаж, в том числе по территории складского помещения, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Договора.

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Договора;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о Договорной системе.

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 11 Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора количество поставляемого Товара, предусмотренного Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _________

Реквизиты Договора: (наименование, дата и номер) ____________

Заказчик [2] : ___________________

Поставщик [3] : ___________________

Получатель [4] : ___________________

Пункт назначения: ______________________

Грузоотправитель: ______________________

Ящик/контейнер [5] № _______, всего ящиков/контейнеров [6] __________

Размеры ящика/контейнера [7] ____________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки, сроки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в многооборотной таре (баллонах). На период действия Контракта Поставщик предоставляет Заказчику многооборотную тару в безвозмездное пользование.

5.2. Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара в Место доставки направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

– сертификат (паспорт) качества завода-изготовителя на русском языке на каждую серию товара;

– сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

– декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

- товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

- иные документы (при необходимости).

5.4. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору).

5.5 На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (при необходимости).

По факту приемки Товара Поставщик и Получатель подписывают Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в срок не более 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору).

7. Качество Товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), что подтверждается следующими документами:

– сертификатом (паспортом) качества завода-изготовителя на русском языке на каждую серию

товара;

– сертификатом соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей

обязательной сертификации);

– декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее 6 месяцев.

8. Порядок расчетов

8.1. Источник финансирования: оплата по Договору осуществляется за счет внебюджетных средств (средств бюджетных учреждений) - средств ТерФОМС, средств на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, год финансирования – 2024, КВР 244.

8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.3. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Договору.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Договору.

8.4. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору), а также представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) иных документов (при необходимости).

8.5. На всех документах, указанных в пункте 8.4 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.6. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору) течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Договору (приложение № 2 к Договору.

8.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб.

9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.4 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.4 - 11.5 Договора.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Договорной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% процентов цены Договора (этапа) за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом о Договорной системе, и действует до «31» декабря 2024 г., а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

Гарантия – 24 месяца.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

13. Уведомления

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде электронного и почтового направления по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

14. Заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.4. Поставщик гарантирует выполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с действующей лицензией на осуществление фармацевтической деятельности № ФС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть875 от «28» декабря 2018 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

14.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), в случае если Поставщиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии

14.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

Приложение № 1 к Договору
от ___________2024 №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика: От Исполнителя:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

Приложение № 2 к Договору

от ____________2024 № ____

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ от "__" ______ 20__ № _______

"Поставщик" __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и "Заказчик" ____________ полностью наименование Заказчика в лице _____________,действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с

другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в установленные сроки:

1.1. Наименование Товара:

1.2. Единица измерения Товара:

1.3. Цена _________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

1.4 В том числе:

- НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

1.5. Серия Товара _________________

1.6. ОКПД 2 ____________

1.7. Срок годности Товара: _________________

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от "__" ______ 20__ г. № _____

2.2. Счет-фактура от "__" _______ 20__ г. № _____

2.3. иные документы (указать)

24. Инструкция(ии) по применению Товара на русском языке.

От Заказчика: От Исполнителя:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Исполнителя

Указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в порядке которых заключается Контракт. ↑

Указывается полное наименование Заказчика ↑

Указывается полное наименование Поставщика (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица). ↑

Указывается полное наименование Получателя (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица). ↑

Указывается вид транспортной упаковки (тары) Товара. ↑

Указывается количество выбранного вида транспортной упаковки (тары) Товара. ↑

Указывается вид транспортной упаковки (тары) Товара. Указываются размеры (высота, длина, ширина) транспортной упаковки (тары) Товара. ↑