Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №265322637

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):Поставка Товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Мостецкая, д.15. Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки товара, в пределах срока, определенного настоящим пунктом договора, согласовывает с Заказчиком конкретную дату и время поставки товара с помощью звонка на номер (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), подтверждающей передачу Товара Поставщиком Заказчику. Обоснование_НЦд - Посмотреть таблицу с даннымиКЗ_на_ДС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Котировочная заявка

Дата:______________

Кому: ______________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Уважаемые господа!

Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

_

Изучив направленный Вами запрос котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, мы, нижеподписавшиеся, согласны осуществить поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

* указывается конкретная марка товара (при наличии) без слов «или эквивалент»

** участник указывает конкретные значения показателей технических и функциональных характеристик поставляемого товара без слов «не менее» (за исключением указанного инструкцией производителя), при этом изменение установленных в спецификации конкретных значений, не сопровождаемых словами «не менее», не допускается

*** указывается наименование страны происхождения поставляемого товара

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с перевозкой, доставкой, разгрузкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных НК РФ, и составляет

______________________________________________________________________________рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Мы согласны в случае принятия нашей котировочной заявки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок с электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

К направляемой нами заявке прилагаем:

- копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо

- копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

- декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства соответствие участника запроса котировок установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам такого запроса (с помощью программно-аппаратных средств площадки);

• копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам). При этом данные копии документов не предоставляются в составе котировочной заявки, если планируется передать такие документы вместе с товаром.

_________________________ _____________________________

(подпись, печать) (должность, Фамилия ИО)

Спецификация_на_ДС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 1 к извещению о

проведении запроса котировок в электронной форме

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

* указывается конкретная марка товара (при наличии) без слов «или эквивалент»

** участник указывает конкретные значения показателей технических и функциональных характеристик поставляемого товара без слов «не менее» (за исключением указанного инструкцией производителя), при этом изменение установленных в спецификации конкретных значений, не сопровождаемых словами «не менее», не допускается

ПД_по_ДС ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Ярославль « »__________________2024 года

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Чавгуна А.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________,

именуем __в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________,

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет и общие условия договора

В соответствии с итогами запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-запрос котировок) (итоговый протокол № __________ от ___________ 2024 г.), проведенного Заказчиком, Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств (в дальнейшем именуется «Товар») в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар.
1.2. Количество, технические и функциональные характеристики поставляемого Товара определяются спецификацией, являющейся Приложением 1 к настоящему договору.

Качество товара, упаковка, гарантийные обязательства

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара всем условиям, предложенным в договоре.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара всем необходимым ГОСТам (ТУ), действующим на территории Российской Федерации

2.3. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается Товар, у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям ГОСТ (ТУ), а также условиям настоящего договора и спецификации к настоящему договору.

2.4. При обнаружении недостатков, дефектов Товара рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Товара в течение 10 дней с даты предъявления претензии.

В случае невозможности устранения недостатков, дефектов Товара, он подлежит замене на качественный Товар в срок до 20-ти дней за счет средств и силами Поставщика.

2.5. Риск случайной гибели и повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи товара Заказчику.

2.6. Остаточный гарантийный срок на момент поставки товара должен составлять не менее 90 % от гарантийного срока, установленного производителем. Началом остаточного гарантийного срока является дата подписания товарной накладной (УПД).

3. Обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать вместе с Товаром декларацию соответствия или сертификат соответствия на каждую единицу Товара;

3.1.2. Передать вместе с Товаром всю предусмотренную заводом-изготовителем сопроводительную документацию (при наличии) на русском языке;

3.1.3. Поставить товар в количестве, указанном в договоре;

3.1.4. Поставить товар в сроки, указанные в договоре;

3.1.5. Поставить Заказчику товар таким образом, чтобы исключить его повреждение и/или уничтожение.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осмотреть и принять товар.

3.2.2. Произвести оплату товара на условиях и в сроки, предусмотренные договором.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с перевозкой, доставкой, разгрузкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных НК РФ, и составляет ___________________ (___________________) рублей, в том числе НДС _______ (если НДС не облагается — указать основание).

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия договора, кроме следующих случаев:

• снижения цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий договора;
• увеличении потребности заказчика в товарах, на поставку которых заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договором количества товаров или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, предусмотренными договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара.

4.2. Оплата Товара производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней на основании счета Поставщика и товарной накладной (УПД), подтверждающей передачу товара Поставщиком Заказчику.

Валютой платежа является российский рубль.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, сумма неустойки (пени), подлежащая уплате, удерживается Заказчиком из причитающихся Поставщику сумм перечисления оплаты по договору.
5. Сроки и условия поставки
5.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Мостецкая, д.15.
5.2. Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки товара, в пределах срока, определенного настоящим пунктом договора, согласовывает с Заказчиком конкретную дату и время поставки товара с помощью звонка на номер (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), подтверждающей передачу Товара Поставщиком Заказчику.

5.4. Приемка товара по количеству и по качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ).

6. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе начислить неустойку (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 1 % от суммы просроченных обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае задержки Заказчиком выплат сумм, причитающихся Поставщику, Поставщик вправе потребовать выплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере 1 % от суммы просроченных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Действия сторон по исполнению настоящего договора определяются при наступлении таких обстоятельств действующим законодательством.

6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ярославской области.

7.5. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору

от _______________№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*для плательщиков НДС

Директор ГБУЯО «ЯОСББЖ»

_______________________А.Л. Чавгун __________________________

М.П. М.П.

Информация_к_извещению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к извещению

Информация к извещению по закупке

поставка дезинфицирующих средств

закупка только для субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными