Тендер - Бытовая химия (№ 99599211) №265322573

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.

проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ N 190/___

на поставку товара для нужд Заказчиков

г. Воронеж "___" ______ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 190», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Зениной Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, ____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________-, действующего на основании ______________________, совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется в соответствии с условиями Контракта передать (поставить), дезинфицирующие средства Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату и приемку поставленного товара.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение№1 к Контракту).
1.3.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, Микрорайон Жилой массив Олимпийский, д.15

Основания заключения Контракт
2.1. Контракт заключен на основании Протокола проведения закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) № ___________ от .2024г по п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
(указывается № и дата протокола, составленного по результатам определения поставщика, с указанием способа определения поставщика или пункт, часть, статья Закона о контрактной системе).

Цена Контракта, порядок и сроки оплаты
3.1.Цена Контракта составляет _______(_____________) рублей 00 копеек. В том числе НДС ____ (_______________) рубля 00 копеек
3.2.Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.3.Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1).
3.4.Источник финансирования Контракта ПФХД 2024г.
Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования", подпрограмма 1 муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие дошкольного образования"
3.5.Аванс не предусмотрен
3.6.В цену Контракта включены расходы на перевозку и уплату налогов
3.7.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.8.Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.
3.9.В случае, если по согласованию Сторон предусмотрено увеличение или уменьшение количества товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
3.10. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течении 7 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3.11.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Контрактом.
3.12.В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), Заказчик обязан перечислить в установленном порядке неустойку (штраф, пени) в доход бюджета городского округа город Воронеж.

Условия и сроки поставки товара
4.1. Поставщик передает Заказчику товар надлежащего качества течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.
4.3. Датой поставки товара считается дата их доставки в адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Воронеж, микрорайон Жилой массив Олимпийский, д.15
4.4. Доставка товара осуществляется поставщиком путем отгрузки товара собственным транспортом.

Качество поставляемого товара
5.1. Качество, технические характеристики и комплектность поставляемого товара должны соответствовать всем стандартным требованиям и нормативам.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
5.3. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции согласно прилагаемым документам и гарантийному сроку.
5.4. Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком ___________________не предоставляются_____________________________________
(указываются требования к гарантийному обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара, расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока)
5.5. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обеспечивает устранение недостатков и дефектов товара, выявленных в процессе поставки и(или) ввода в эксплуатацию независимо от даты проведения планового гарантийного обслуживания.
Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение 3 дней с момента подписания акта сдачи-приемки товара (подписания акта сдачи-приемки товара, получения соответствующей информации от заказчика, иное)
5.6. Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте. При этом Заказчику необходимо внести в реестр контрактов сведения об изменениях Контракта с указанием измененных условий Контракта

Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара
6.1. Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.
6.2. Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке товара являются: заведующий Зенина Татьяна Анатольевна или лица его замещающие.
6.3.При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным документацией о закупке, Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
6.4. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу.
6.5.Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
6.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.
6.7. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.8. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
6.9.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товара в течение 3 дней.
6.10.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
6.11. Срок оформления результатов приемки составляет 1 день.
6.12. Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.
6.13.В случае если передача товара осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товара в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1.В течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта обеспечить приемку поставленного товара.
7.1.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
7.1.3. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.
7.1.4. Исполнять все условия Контракта.
7.2. Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку в срок.
7.3. Заказчик вправе:
7.3.1.В случае нарушения условий поставки товара (а именно: поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и/или количеству и/или качеству, истечением срока годности на момент поставки, без сопроводительных документов, предусмотренных пунктом. Контрактом, потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок. В этом случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия условий поставки товара заявке и/или условиям Контракта.
7.3.2.В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в 3-х дневный срок.
7.3.3.В случае недопоставки товара потребовать доукомплектования товара в 3-х дневный срок.
7.4. Поставщик обязан:
7.4.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта в полном объеме.
7.4.2.В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в 3-дневный срок.
7.4.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику: сертификаты качества на товар и другие обязательные документы.
(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара, сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы и т.д.)
7.4.4. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.4.5.При исполнении Контракта предъявить документы, подтверждающие страну происхождения товара.
7.4.6.В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.
7.4.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
7.4.8. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.
7.4.9. Исполнять все условия Контракта.

Ответственность Сторон
8.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере : 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7. - 8.9. настоящего контракта) поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 403 рубля 00 копеек (четыреста три) рубля 00 копеек.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 806 рубля (восемьсот шесть) рублей.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере 580 рублей 00 копеек (пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек)
Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
8.10. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.12. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

Срок действия и расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Срок действия Контракта: с момента подписания по 31.12.2024 г.
10.3. 01.01.2025 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
10.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

Прочие условия
11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе
11.2. Изменения в Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр контрактов.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: 7▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик: Поставщик:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 190»

___________ Зенина Т.А. __________

Приложение №1

к Контракту № 190/____

от "___" _______ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 190»

___________ Зенина Т.А. ______________

- Посмотреть таблицу с данными