Тендер - СУРЬМА ТЕХНИЧЕСКАЯ ТРЕХОКИСЬ №265289712

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Объявление_о_проведении_запросаxx - Посмотреть таблицу с данными

Заказчик оставляет за собой право заключать или не заключать договор с победителем торгов.

Организатор торгов вправе не давать информации о победителе торгов, объяснений по результатам торгов и не принимать претензии претендентов, участников торгов при объявлении торгов несостоявшимися. При этом ни заказчик, ни организатор не несет имущественной или иной ответственности перед ними.

ОБРАЗЕЦ_ТКП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПОЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО БЛАНКА ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ/ЛОГОТИПА/ИНН И КПП

Исх. №_________ от __________г.

Начальнику ОМТС

АО «ЧЦЗ»

В ответ на Ваш запрос по поставке ТМЦ, можем сообщить Вам что наша организация готова изготовить и поставить нижеперечисленные позиции по указанным ценам и на следующих условиях:

Статус плательщика НДС:

Статус: Производитель/Дилер/ Посредник (приложить соответствующий пакет документов)

Условия оплаты: (рекомендуемые) 20 банковских дней с момента поставки на склад Покупателя

Гарантийный срок эксплуатации: _____________________

Срок поставки: _____ кал. дней/нед./мес

Срок действия коммерческого предложения: (рекомендуемый 30) рабочих дней с даты его предоставления на ЭТП (Срок проведения процедуры и заключение договорного документа по типовой форме покупателя);

Условия доставки и ее стоимость: (рекомендуемый условия доставки: доставка включена в стоимость поставки)

Доставка осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу:

АО «Челябинский цинковый завод» (АО «ЧЦЗ») Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

(Если иное не определено Техническим Заданием)

Готовность заключить договор поставки согласно проекта, размещенного на ЭТП – подтверждаю/не подтверждаю

Внешний вид и характеристики поставляемой продукции (описать характеристики по ТЗ и предлагаемые):

Все установленные цены и условия поставки на изделия в настоящем технико-коммерческом предложении указаны с максимально возможными скидками и являются окончательными на весь срок его действия.

Данное технико-коммерческое предложение имеет правовой статус оферты в значении, установленном положениями Гражданского кодекса РФ.

_______________________ ___________________ ___________________

Должность представителя Покупателя Подпись, печать организации ФИО

Контакты исполнителя:

Должность: ________________

ФИО:______________________

Тел:_______________________

Сот: _______________________

Адрес. эл. почты:_____________

ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ОМТС_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР

поставки продукции

г. Челябинск « » 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью « » (ООО « » ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (АО «ЧЦЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Коммерческого директора Харченко Александра Николаевича, действующего на основании доверенности № 2590 от 20.12.2022г., с другой стороны, заключили настоящий Договор на следующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является поставка продукции производственного и иного назначения, определенной в соответствии с п. 1.2. настоящего договора (далее по тексту - Продукция). Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Наименование, номенклатура (ассортимент), количество, качество, цена поставляемой продукции, сроки и условия поставки, порядок расчетов за поставленную продукцию определяются в приложениях (спецификациях), либо в счетах, применительно к каждой партии поставки. Приложения (спецификации) подписываются уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Поставщик гарантирует, что Продукция является новой, не бывшей в употреблении, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом иска третьих лиц.

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ

Цена продукции определяется в приложениях (спецификациях) либо в счетах. Цена установлена на условиях поставки продукции на склад Покупателя. Если иное не предусмотрено в приложении (спецификации) к настоящему договору либо счете, транспортные расходы, стоимость затаривания, упаковки, маркировки включены в цену продукции.

После перечисления предоплаты или подписания сторонами приложения (спецификации) на поставку продукции с отсрочкой платежа цена изменению не подлежит.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата по настоящему договору производится в рублях перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика безналичным платежом, если иное не указано в приложении (спецификации). Покупатель оплачивает 100% стоимости продукции в течение 20 банковских дней с момента поставки продукции на склад Покупателя, если иное не оговорено в приложении (спецификации).

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка по настоящему договору производится в сроки, указанные в приложениях (спецификациях) либо в счетах. Досрочная поставка продукции допускается по согласованию с Покупателем.

Продукция должна отгружаться Покупателю в надлежащей упаковке, соответствующей требованиям на каждый конкретный тип продукции и обеспечивающей ее сохранность во время транспортировки, хранения и погрузочно-разгрузочных работ.

Средства упаковки продукции и предохранительные детали Поставщику не возвращаются.

Датой поставки считается дата получения продукции на складе Покупателя, указанная в товарно-транспортной (товарной) накладной.

Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю принадлежности этой продукции и относящиеся к ней документы (паспорт на поставляемую продукцию, руководство по эксплуатации от завода-изготовителя с указанием срока службы, накладную, соответствующие сертификаты и др. - все документы на русском языке). Поставщик обязан выставить в адрес Покупателя счет-фактуру на продукцию не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки продукции.
Поставщик в течение 5-ти дней с даты отгрузки продукции обязуется организовать доставку Покупателю оригинала счета-фактуры (с указанием в ней номера ж/д квитанции при поставке ж/д транспортом), оригинал накладной по форме ТОРГ-12, копию сертификата качества, копию ж/д квитанции (при поставке ж/д транспортом), копию транспортной/товарно-транспортной накладной (при доставке автотранспортом). Доставка указанных документов производится заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов. В случае оплаты транспортных расходов Покупателем Поставщик направляет в адрес Покупателя счет-фактуру, отчет о произведенных расходах с приложением копий подтверждающих документов.

При отсутствии документов, указанных в п. 4.5., поставка считается некомплектной.

4.7 В случае отгрузки продукции в вагонах, не принадлежащих ОАО «РЖД», Поставщик обязан уведомить собственника (арендатора) вагонов о необходимости оформить перевозочные документы в АС ЭТРАН на возврат порожнего вагона. Документы должны быть оформлены не позднее дня прибытия вагона к Покупателю.

Разгрузка вагонов производится Покупателем в течение 72 часов в летний период (май-сентябрь) и 120 часов в зимний период (октябрь-апрель) с момента прибытия вагона на подъездной путь Покупателя. Моменты прибытия вагона и возврата вагона с подъездного пути Покупателя определяются согласно ведомости подачи и уборки вагонов и/или памятки приемосдатчика.

В зимний период Поставщик (грузоотправитель) обязан принять профилактические меры против смерзаемости груза.

Если нахождение вагона в ведении Покупателя превышает вышеуказанное нормативное время, Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с учетом НДС в сутки за использование одного вагона. Убытки Поставщика, возникшие в связи с нарушением Покупателем срока возврата вагонов, сверх предусмотренного настоящим договором штрафа не взыскиваются.

В случае простоя вагонов в связи с отсутствием перевозочных документов в АС ЭТРАН или их ненадлежащим оформлением, либо в случае отказа станции принять вагоны по причине отсутствия технических и технологических возможностей, отсутствия оплаты тарифа за порожний пробег вагонов, несоблюдения Поставщиком графика отгрузки вагонов, массового подхода вагонов, недостаточного проведения мер против смерзаемости груза в зимний период и другим причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель не несет ответственность за простой вагонов и вправе предъявить претензию Поставщику о внесении платы за пользование подъездными путями Покупателя. Указанные случаи удостоверяются актом Покупателя, направляемым Поставщику средствами факсимильной, электронной связи. Покупатель не обязан требовать от перевозчика составления акта общей формы, подтверждающего наличие обстоятельств задержки вагонов, Поставщик самостоятельно устанавливает причину задержки вагонов у участников перевозочного процесса.

5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, ГОСТам, техническим условиям и сертификатам качества завода-изготовителя, СНиПам, опросным листам Покупателя или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в приложении.

Приемка поставленной продукции по количеству, качеству, комплектности осуществляется на складе Покупателя в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. В случае если качество и комплектность продукции не могут быть проверены Покупателем до монтажа (пуско-наладки) поставленной продукции, приемка продукции по качеству и комплектности осуществляется Покупателем при проведении монтажных (пусконаладочных) работ.

При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности поступившей продукции Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и вызывает представителя Поставщика (средствами факсимильной, телеграфной, электронной связи) для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта приемки.

В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента направления уведомления, либо в иной согласованный сторонами срок, Покупатель имеет право в одностороннем порядке составить акт приемки продукции с указанием выявленных дефектов, перечня неисправностей, принимаемых Поставщиком для дальнейшего устранения, либо количества продукции, подлежащей допоставке. В данном случае односторонний акт приемки продукции имеет юридическую силу и обязателен для сторон.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, заменить продукцию либо произвести допоставку продукции не позднее 30 дней с момента направления претензии Покупателем.

В случае несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков (замене) продукции ненадлежащего качества, а также по поставке недостающей продукции, Поставщик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости недостающей продукции и/или стоимости поставленной продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки исполнения.

Все расходы Покупателя, возникшие в связи с получением, приемкой, проверкой, хранением, возвратом Поставщику продукции, не соответствующей условиям настоящего договора, подлежат возмещению последним в течение десяти дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

6. РИСКИ

Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции, а также право собственности на продукцию переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции Поставщиком или перевозчиком Покупателю.

7. ГАРАНТИИ

Срок гарантии на поставляемую продукцию указывается в паспорте, сертификате, приложении (спецификации) к договору.

Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты продукции, Покупатель письменно уведомляет Поставщика о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствии продукции заявленным характеристикам и вызывает представителя Поставщика для составления акта. Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика Покупатель имеет право в одностороннем порядке составить акт выявленных недостатков, который является обязательным для сторон.

Поставщик обязуется устранить за свой счет выявленные недостатки путем ремонта, замены дефектных частей или всей продукции в течение 20 дней с момента получения требования Покупателя либо в иной согласованный сторонами срок. По истечении указанного срока Покупатель вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранить недостатки продукции путем ремонта, замены дефектных частей с последующим отнесением расходов на Поставщика.

В случае невозможности устранения дефектов или замены продукции в срок, установленный п.7.3. договора, Поставщик по требованию Покупателя в течение 14 дней с момента получения соответствующего требования обязуется вернуть денежные средства, уплаченные за данную продукцию, а также выплатить Покупателю проценты по ключевой ставке Банка России, действующей на момент возврата денежных средств, начисленные за весь период пользования денежными средствами, начиная со дня списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения расходов, аналогичных указанным в п. 5.7 настоящего Договора, возникших в рамках гарантийных обязательств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего договора и его неотъемлемых частей.

В случае непоставки или просрочки поставки Продукции надлежащего качества, количества, комплектности, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости продукции. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по поставке продукции и возмещения убытков.

Если продукция не поставлена в течение 20 дней с даты поставки, указанной в приложении (спецификации), счете, то Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости продукции за каждый день просрочки, считая с первого дня просрочки.

Нарушение Поставщиком сроков поставки продукции более чем на 30 дней дает Покупателю право отказаться от исполнения договора в отношении данной продукции, требовать возмещения убытков и уплаты неустойки. Уведомление об отказе от договора направляется Поставщику средствами факсимильной, электронной связи.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных настоящим договором, он выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленной, но не оплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга. Уплата пени не освобождает Покупателя от выполнения обязательств по оплате поставленной продукции.

В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, что будет подтверждено актом, составленным в порядке п. 5.3, 5.4, 7.2 договора, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 20% от стоимости Продукции.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору, Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за продукцию.

За нарушение Поставщиком срока исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.5. настоящего договора, он выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,03% от стоимости поставленной продукции за каждый день просрочки.

Все споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы сторонами дружественным путем, решаются с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 20 дней с момента ее получения.

В случае не достижения Сторонами согласия, все возникающие споры подлежат разрешению по выбору истца в Арбитражном суде Челябинской области или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Стороны договорились о рассмотрении спора единоличным арбитром, входящим в состав территориальной коллегии г. Челябинска. Исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда будет выдаваться компетентным судом, на территории которого принято решение третейского суда.

9. ФОРС-МАЖОР

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору продлевается на время действия указанных обязательств.

К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, разрушительные явления природы, катастрофы, эпидемии, аварии и забастовки на транспорте, террористические акты, военные действия, запрещающие акты государственной власти и органов управления в месте нахождения стороны договора, при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, неисполнением обязательств ее контрагентов, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной осмотрительности и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. Форс-мажором не являются забастовки работников, локауты и другие события, не отвечающие признакам чрезвычайности или непредотвратимости.

Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана известить другую сторону в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении о наличии и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в выполнении договора составит более 2 месяцев, то Поставщик в пятидневный срок обязуется произвести возврат перечисленной предоплаты.

Исполнение договора может быть приостановлено по соглашению Сторон в случаях снижения объемов производства, изменения конъюнктуры рынка и иных факторов экономического характера.

В указанном случае расчеты за ранее поставленную продукцию могут производиться с отсрочкой платежа без применения штрафных санкций, предусмотренных п. 8.5. настоящего договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Поставщик обязан представить Покупателю заверенные копии учредительных и регистрационных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности на период действия договора с отметками налоговых органов, справку налогового органа о состоянии расчётов по налоговым платежам и прочие документы, запрошенные Покупателем в целях обеспечения должной осмотрительности в течение всего срока действия договора. В случае уклонения Поставщика от предоставления данных документов, Покупатель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки Покупателя, возникшие в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами договора.

Все существенные условия настоящего договора, включая цены, порядок и условия поставки, ставшие известными сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам.

Передача прав по данному договору третьим лицам допускается только с письменного согласия сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. В случае установления стоимости продукции в иностранной валюте, Покупатель вправе до момента поставки продукции в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения обязательств по договору при повышении курса иностранной валюты по отношению к рублю более чем на 10% после даты заключения договора (подписания приложения / спецификации к договору).

В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией в течение 5 дней с момента изменения с документальным подтверждением.

Стороны признают юридическую силу документов (кроме первичных учетных документов), переданных средствами факсимильной, электронной связи при условии последующего оформления и передачи оригиналов другой стороне нарочным или гарантированной корреспонденцией.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г., а в рамках принятых, но не исполненных обязательств – до полного их исполнения.

Срок действия Договора может быть пролонгирован по соглашению сторон.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1 При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, представители, работники или посредники обязуются:

- не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действия, направленные на оказание недружественного влияния на работников другой стороны с целью получения любой конфиденциальной информации, получения любых преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и стороной. Под недружественным влиянием понимается любое воздействие в виде передачи (обещания передачи) денежных средств в наличной и (или) безналичной форме, и (или) имущества и (или) имущественных прав, оказания (обещания оказания) услуг, выполнения (обещания выполнения) работ, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений сторон, так и вне их;

- не осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, злоупотребление должностными полномочиями, а также действий, нарушающих требования законодательства о противодействии коррупции. Стороны также обязуются довести эти требования до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников

12.2. В подтверждение нарушения антикоррупционных обязательств сторона вправе использовать переписку по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах, смс-сообщения, аудиозаписи разговоров, видеозаписи, документы, сведения о перечислении денежных средств, показания свидетелей и иные доказательства. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. В случае направления запроса ответ должен быть направлен в течение пяти рабочих дней с даты его получения.

12.3. При наличии доказательств нарушения стороной обязательств, предусмотренных настоящей главой, либо не получении другой стороной ответа на запрос, другая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору либо отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление по юридическому адресу и по адресу электронной почты стороны, не позднее чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого приостановления /прекращения договора.

Телефон горячей линии АО «ЧЦЗ» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес эл. почты АО «ЧЦЗ» для целей антикоррупционной деятельности – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.4. В случае нарушения антикоррупционных обязательств пострадавшая сторона вправе требовать полного возмещения всех причиненных ей убытков, в т.ч. возникших в результате расторжения договора, а также возмещения упущенной выгоды. Помимо этого, виновная сторона по требованию пострадавшей стороны обязуется уплатить неустойку в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. Пострадавшая сторона вправе уменьшить размер своей задолженности перед виновной стороной на сумму начисленной неустойки либо удержать неустойку из денежных средств, причитающихся виновной стороне, о чем в ее адрес направляется соответствующее уведомление».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными