Тендер - Поставка концентрата минерального «Галит» №264920774

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Ответ_на_запрос_1.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):ХМАО-Югра, город Нижневартовск, склад Поставщика
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.01.2024 по 07.02.2024Место предоставления документации:В соответствии с регламентом площадкиПорядок предоставления документации:В соответствии с регламентом площадкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется извещение

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального унитарного предприятия специализированного автотранспортного по обслуживанию объектов городского хозяйства городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

______________ Р.А. Воскобоев

«30» января 2024 г

Извещение

о проведении аукциона в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на право заключения договора на поставку концентрата минерального «Галит», участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Радужный

2024

СОДЕРЖАНИЕ

I. Законодательное регулирование. Основные понятия

II. Информационная карта документации об электронном аукционе

III. Техническое задание

IV. Проект договора

V. Обоснование начальной максимальной цены договора

РАЗДЕЛ I. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями настоящего извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, а в части, не урегулированной указанного извещения, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки, а также утвержденным 27.09.2022 «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП СА по ООГХ города Радужный

Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, обособленная Заказчиком в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции

Электронный аукцион – это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор (далее – аукцион).

Раздел II. Информационная карта извещения об электронном аукционе ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ III. Техническое задание

(описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Техническому заданию

Показатели, позволяющие определить соответствие товара

(участник аукциона указывает конкретные показатели товаров

в первой части заявки)

Спецификация

Технических и функциональных характеристик качества соли технической «Галит»

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: нормы даны в пересчете на сухое вещество

РАЗДЕЛ IV. Проект договора

ДОГОВОР № __/24

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное предприятие специализированное автотранспортное по обслуживанию объектов городского хозяйства городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воскобоева Романа Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ________, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ____________ от «___» февраля 2024 г.) о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку концентрата минерального «Галит», согласно Техническому заданию и Приложению № 1 к Техническому заданию (Приложение к договору) (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями договора.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

1.3. Товар должен быть новым и пригодным к эксплуатации, не имеющим дефектов и повреждений.

1.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения товара Заказчиком, что подтверждается подписями Сторон в товарной накладной или универсальном передаточном документе.

1.5. Страна происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ или услуг) – Российская Федерация.

Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет ________рублей (____________) __ копеек, включая НДС _________ (________) рублей ____копейки (если НДС не облагается, указать основание).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Поставщиком всех обязательств по Договору, в том числе стоимость товара, стоимость доставки до склада Поставщика в г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, разгрузка Товара и его дальнейшая погрузка в автотранспорт Заказчика; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом, в рублях. Оплата по Договору производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12 и счета (счета-фактуры/УПД) Поставщика.

2.4. Дата оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и договором.

Условия и срок поставки.

3.1. Условия поставки товара определены в Техническом задании настоящего договора.

3.2. Отгрузка товара производится со склада Поставщика, расположенного по адресу:______________________________.

3.3. Срок поставки товара определен периодом поставки Товара по договору: с момента подписания Договора по 31.12.2024 года. Срок поставки конкретной партии Товара Поставщиком, после полученной заявки от Заказчика, не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных дней.

3.4. Не позднее 3 (трех) дней до начала поставки товара, Поставщик уведомляет Заказчика о наличии Товара и готовности к отгрузке Товара со склада Заказчику (телефонограммой или факсом).

3.5. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление результатов приемки (осмотр, проверку и принятие) в течение 3 (трех) рабочих дней и подписывает документы приемки товара, либо оформляет мотивированный отказ и уведомляет об этом Поставщика по факсу или по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней.

3.6. В случае, если при исполнении договора, товар не будет соответствовать требованиям, установленным договором, Поставщик обязан заменить его на соответствующий по качеству и характеристикам, указанным в договоре в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения акта об устранении недостатков от Заказчика. Несоответствие, установленное уполномоченными должностными лицами Заказчика оформляется в форме Акта, в течении 1 (одного) рабочего дня, и передается Поставщику в течении 1 (одного) рабочего дня с момента его оформления на бумажном носителе, по факсу, или по электронной почте. Замена Товара ненадлежащего качества производится за счет и силами Поставщика.

Гарантийные обязательства, в случае замены товара на надлежащий, продлеваются на этот срок.

3.7. Поставка Товара надлежащим образом завершается подписанием Сторонами товарной накладной.

3.8. Переход права собственности на Товар, а также риска случайной гибели Товара от Поставщика к Заказчику происходит после подписания Сторонами товарной накладной.

3.9. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику товарную накладную, счет (или счет-фактуру, УПД). В случае отсутствия указанных в настоящем пункте документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью. Товар будет считаться не поставленным.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора, поставить Товар и предоставить Заказчику документы, указанные п. 4.1.5. договора.

4.1.2. Нести все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией.

4.1.3. Нести гарантийные обязательства по поставляемому Товару в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на Товар без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику оформленные надлежащим образом счета и (или) счета-фактуры(УПД), товарную накладную (подписанные со своей стороны).

4.1.6. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.1.7. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные договором сроки, надлежащего качества.

4.1.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

4.1.10. Компенсировать Заказчику убытки за весь ущерб, возникшие вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

4.1.11. Поставщик обязан назначить своего ответственного представителя по договору и согласованию организационных вопросов, сообщив о представителе Заказчику письменно.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты от Заказчика за надлежащим образом поставленный товар.

4.2.2. Требовать оплаты Заказчиком неустойки при нарушении Заказчиком своих обязательств.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Своевременно принять надлежащим образом поставленный Товар.

4.3.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по договору и согласования организационных вопросов.

4.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения договора.

4.3.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

4.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика своевременной поставки товара, предусмотренной настоящим договором.

4.4.2. В случае выявления недостатков, составить Акт о недостатках и потребовать от Поставщика по своему выбору: их устранения за счет Поставщика и его силами, возвращения уплаченных денежных средств.

4.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием.

4.4.4. Требовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору уплату штрафов, пеней.

4.4.5. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в договоре порядком.

4.4.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.7. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов (в случае если подлежит обязательной сертификации), обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта о приеме-передачи товара.

5.3. Течение гарантийного срока начинается на следующий день после подписания Сторонами товарной накладной.

5.4. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков Товара Заказчик вправе направить Поставщику претензию (в том числе посредством факсимильной связи, электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) с требованием об устранении недостатков.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (в т.ч. посредством замены Товара на новый) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

Все расходы, связанные с устранением недостатков либо возврата ненадлежащего товара в адрес Поставщика (в т.ч. расходы по транспортировке), несет Поставщик.

Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором, в том числе рассчитываемой, как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.10. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 15 дней со дня направления требования.

6.11. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.14. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик предоставляет независимую гарантию, выданную банком или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

7.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 3 (три) % от цены договора, что в стоимостном выражении составляет ________________ (________________)рублей ____ копеек.

7.3. Срок действия независмой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

7.4. Возврат обеспечения исполнения Договора Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подачи письменного заявления Поставщика с указанием банковских реквизитов Поставщика, но не ранее выполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

7.5. Обеспечение исполнения Договора удерживается в пользу Заказчика при неисполнении условий Договора Поставщиком.

Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, террористические акты, военные действия, гражданские беспорядки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1., Сторона незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств.

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

9.2. Претензия направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3 рабочих дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

9.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Юры.

Порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания сторонами.

При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует по 31 января 2025 года, за исключением гарантийных обязательств и выплаты неустойки.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, в том числе гарантийных.

11.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

12.4. Приложение № 1 (техническое задание) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________/Р.А. Воскобоев _______________­­­­­­­­­­­­______/______________

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № __/24

от «___» февраля 2024 г.

Техническое задание

(описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Техническому заданию

Спецификация

Технических и функциональных характеристик качества соли технической «Галит»

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: нормы даны в пересчете на сухое вещество

ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

Начальная (максимальная) цена контракта определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (НМЦК), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567.

- Посмотреть таблицу с данными

Для формирования НМЦД Заказчик получил три цены товара, предлагаемых различными поставщиками:

1 поставщик – исх. № КП №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 12.01.2024; вх. № 336 от 17.01.2024;

2 поставщик – исх. № 4 от 15.01.2024; вх. № 337 от 17.01.2024;

3 поставщик – исх. № 33 от 15.01.2024; вх. № 338 от 17.01.2024.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии п.3.20. Методических рекомендаций, определяется коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: ,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение (913,0836);

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, так как все получившиеся в ходе расчетов коэффициенты вариации цены не превышают 33%:

- коэффициент вариации равен 10,26 %;

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана в соответствии с п. 3.21. Методических рекомендаций и составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей 00 копеек (Семь миллионов сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Титульный лист_30.01.2024_позиция 42.pdf

Запрос №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 01.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:20:

Уважаемый Заказчик, просим разъяснить положение документации в части технических характеристик товара. В приложении №1 к Техническому заданию, Вами указаны следующие характеристики: Концентрат минеральный-галит (натрий хлористый технический марки «А», сорт первый 1 Внешний вид Кристаллический продукт сероватого цвета с включением кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски 2 Влажность % не более 0,7 3 Массовая доля хлористого натрия, % не менее 97,0 4 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более 0,6 5 Массовая доля магний-иона, % не более 0,1 6 Массовая доля кальций-иона, % не более 0,6 7 Массовая доля калий-иона, % не более 0,4 8 Массовая доля влаги, %, не более 0,7 9 Гранулированный состав (массовая доля фракций) до 2,5 мм включ., % не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГранулированный состав (массовая доля фракций) свыше 4,5 мм включ., % не менее 5 Возможно ли, предоставить к поставке товар со следующими характеристиками: Концентрат минеральный-галит (натрий хлористый технический тип «С», сорт первый 1 Внешний вид Кристаллический продукт сероватого цвета с включением кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски 2 Влажность % не более 3,0 3 Массовая доля хлористого натрия, % не менее 97,0 4 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более 1,5 5 Массовая доля магний-иона, % не более 0,1 6 Массовая доля кальций-иона, % не более 0,6 7 Массовая доля калий-иона, % не более 0,4 8 Массовая доля влаги, %, не более 3,0 9 Гранулированный состав (массовая доля фракций) до 2,5 мм включ., % не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГранулированный состав (массовая доля фракций) свыше 4,5 мм включ., % не менее 5

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Уважаемый Заказчик, просим разъяснить положение документации в части технических характеристик товара.

В приложении №1 к Техническому заданию, Вами указаны следующие характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Возможно ли, предоставить к поставке товар со следующими характеристиками:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос:

Добрый день!

Характеристики поставляемой продукции будут проанализированы при рассмотрении первых частей заявок.

Значения характеристик, поставляемого товара - должны быть указаны в виде конкретных показателей, которые должны соответствовать требованиям, указанных в пункте 32 (участник предлагает одно конкретное значение).

Продукция, которая будет соответствовать и/или иметь улучшенные характеристики, указанные в ТЗ, будет допущена к поставке.