Тендер - Поставка стирального порошка №264773263

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):согласно документации о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.01.2024 по 02.02.2024Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:- Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара:

Поставляемый товар соответствуют действующим ГОСТам, Таможенному Регламенту ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» № 769 от 16 августа 2011 г, имеют соответствующие сертификаты, удостоверяющие качество. Товары пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Поставляемые товары новые, ранее не находились в эксплуатации, не имеют дефектов, связанных с упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых товаров.

Требование к безопасности поставляемого товара:

Безопасность поставляемых товаров соответствует всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для товаров такого рода. Безопасность товара подтверждена санитарно-гигиеническим сертификатом о том, что товар не токсичен и не вреден для здоровья человека.

Требования к упаковке товара:

Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

Все расходы поставщика, производимые им в процессе поставки продукции, в том числе расходы на тару, упаковку, доставку, разгрузку, сборку, вывоз упаковки с территории УрГУПС, маркировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида продукции, должны быть включены в цену товара.

01_Форма_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Котировочная заявка (рекомендуемая форма)

Сведения об участнике:

для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

для само занятых,индивидуальных предпринимателей и или физ.лиц.:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник согласен со всеми условиями указанными Заказчиком в извещении, техническом задании и проекте договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой гарантирую и подтверждаю, что:

- Посмотреть таблицу с данными

Подтверждаю, что _______(указать наименование участника) не является иностранным агентом (основание Указ Президента РФ №252 от 03.05.22г., в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №281-ФЗ от 30.12.2006г.и не является лицом включенным в перечень юридических лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №851 от 11.05.2022г.

_______(указать наименование участника) подтверждает отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

01_Извещение_и_проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «Дары природы»

__________ М.Р. Мутигуллин

И З В Е Щ Е Н И Е

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

техническое задание; проект договора; форма котировочной заявки.

Проект ДОГОВОРа № _____

г.Зеленодольск «___» ______202___ г.

Акционерное общество «Дары природы» в лице Директора Мутигуллина Марселя Рияновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и _________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", на основании проведенной закупки №_______ ,заключили договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Предметом договора является Поставка стирального порошка для нужд АО "ДАРЫ ПРИРОДЫ"

1.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ,ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, дом ДОМ 39, корпус ПОМЕЩЕНИЕ 1002, офис (квартира) ОФИС 230.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет: _______ рублей 00 копеек

2.2 Цена указана с учетом цены поставляемого Товара, расходов на доставку Товара до места нахождения Заказчика, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также

Погрузку, разгрузку и поднятие на этаж Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара иных условий Договора;

2.4. Оплата заказчиком поставленного товара осуществляется в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки на основании универсального передаточного документа (Далее по тексту – УПД). Универсальный передаточный документ должен содержать все обязательные реквизиты, определенные действующим законодательством.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Срок поставки товара

3.1. Срок поставки товара – в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора .

4. Обязанности Сторон

4.1. «Поставщик» обязан:

-осуществить поставку с доставкой товара надлежащего качества, в количестве и по ценам, предусмотренным спецификацией, по адресу Заказчика:

- осуществить контроль за доставкой товара;

- осуществить разгрузку и донести товар до места хранения в помещении, указанном «Заказчиком» в момент доставки товара;

- одновременно с поставкой товара предоставить универсальный передаточный документ (УПД), оформленный в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждающие качество и безопасность товара.

4.2. «Заказчик» обязан:

- осуществить приемку товара, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения контракта;

- подписать универсальный передаточный документ с приложением к ним необходимых документов на поставленный товар при поставке товара либо давать мотивированный отказ;

- осуществлять оплату поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;

- контролировать замену товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение текущего дня;

- взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности, в том числе направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения им обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий договора.

5. Приемка товара

5.1. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего договора.

5.2. В случае возникновения у Заказчика потребности в товарах, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик сообщает об этом (представляет заявку) Поставщику по адресу или номеру телефона, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Договора. В заявке сообщается информация о требующемся количестве товара и месте доставки.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

5.3. Заявка считается принятой Поставщиком в день ее получения, если в течение следующего за ним дня Заказчиком не получены письменные мотивированные возражения Поставщика относительно поступившей от Заказчика заявки.

5.4. В срок, указанный в заявке Заказчика, Поставщик доставляет Товар, Заказчик в день поставки осматривает доставленный товар в присутствии Поставщика, проверяет количество и качество доставленного товара и о выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомляет Поставщика

5.4. «Поставщик» гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТов (стандартов) и технологическим инструкциям с соблюдением действующих санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке, характеристикам, указанным в спецификации.

5.5. Разгрузка Товара в месте поставки производится Поставщиком, в присутствии представителя Заказчика.

5.6. Одновременно с поставкой товара «Поставщик» обязан предоставить универсальный передаточный документ, документы подтверждающие качество и безопасность товара. В случае отсутствия на момент поставки какого-либо из сопроводительных документов на товар, приемка товара не производится, товар возвращается «Поставщику».

5.7. Универсальный передаточный документ составляется в 2- экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Данные о товаре, указанные в универсальном передаточном документе, должны соответствовать данным спецификации

Если количество и качество товара соответствует указанному в универсальном передаточном документе, то в день приемки товара универсальный передаточный документ скрепляется подписью Заказчика, штампами (печатями) с указанием даты приемки, что подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в универсальном передаточном документе.

Приемка результатов поставленного товара оформляется УПД.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, установленного в договоре, или данным, указанным в универсальном передаточном документе, составляется соответствующий Акт.

5.8. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по количеству Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- допоставки недостающего товара в течение 1-го дня;

5.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Поставщика:

- замены товара ненадлежащего качества, товаром надлежащего качества в 1-го дня;

- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов в связи с ненадлежащим исполнением «Поставщиком» своих обязанностей по поставке товара.

5.10. Право собственности на товар переходит к «Заказчику» с момента подписания универсального передаточного документа.

5.11. Заказчик организует проведение экспертизы поставленных товаров, привлекает экспертов, экспертные организации. В случае необходимости обеспечивает участие в приемке приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленных товаров.

5.12. В случае привлечения к экспертизе заказчиком экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в сумме, в том числе рассчитываемый как процент цены договора, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения, как процент этапа исполнения договора;

- размер штрафа устанавливается в сумме, составляющей 10 процентов цены договора (этапа).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. В случае расторжения настоящего Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 10 дней.

8.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть изменен в существенных условиях по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема поставляемого товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

9.2. Договор может быть изменен в несущественных условиях по соглашению Сторон в случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с 450.1. ГК РФ.

9.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется не позднее одного рабочего дня с момента принятия указанного решения второй Стороне в оригинале по адресу указанному в разделе 13 Договора.

9.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии Стороны Договора по его адресу, указанному в Договоре.

9.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения.

9.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с момента заключения договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего договора, но не позднее 31.12.2022г.

10.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках договора обязательств в установленные сроки прекращает действие договора с момента исполнения последнего обязательства.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

11.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 11.1 – 11.2 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушения каких-либо положений п. 10.1 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных п. 10.1 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.2 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление другой Стороне. Сторона, по чьей инициативе был прекращён настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого прекращения.

12. Особые условия

12.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является его правопреемником по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика и два экземпляра для Заказчика.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1: Спецификация

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

к ДОГОВОРУ от ____. №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется заказчиком на основании поданной заявки Участника закупки-победителя)

- Посмотреть таблицу с данными