Тендер - Определение исполнителя на поставку концентрата минерального – галит (тип С) №264573026

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК Соль.xls.zip
• ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.doc.zip
• Требования к содержанию заявки.doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение о проведении электронного аукциона от 26.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

8500.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение-НБ Республика Башкортостан Банка России // УФК по Республике Башкортостан г.Уфа

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1 ПРОЕКТ КОНТРАКТА (галит).docx

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара: с даты заключения контракта одной партией по заявке Заказчика.

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60

Город Межгорье расположен на территории ЗАТО. В соответствии с п.1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов.

При обоснованной необходимости для доступа на территорию Заказчика, Поставщик должен предъявить Заказчику для оформления временных пропусков список персонала, имеющего Российское гражданство, который будет задействован для выполнения контракта с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника, их паспортных данных, места рождения, регистрации по месту жительства, а также номера автомашин, необходимых для выполнения контракта.

Учитывая пропускной режим ЗАТО Межгорье, документы на въезд оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Размещение и функционирование на территории закрытого образования организаций - юридических лиц с участием иностранных юридических и физических лиц и (или) иностранным капиталом, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.doc.pdf

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование и описание товара (работы, услуги), показатели

товара, работы, услуги. Максимальные и (или) минимальные значения

показателей, значения показателей, которые не могут изменяться.

Концентрат минеральный Галит (соль техническая), имеющая сертификат

соответствия, выданное Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии.

Кристаллический сыпучий продукт, без запаха, белый или серый с различными

оттенками.

Тип – С

Сорт - I

Массовая доля:

- хлористый натрий не менее 95%;

- кальций-ион не более 0,6%;

- магний-ион не более 0,2%;

- сульфат-ион не более 1,5%;

- калий-ион не более 0,2%;

- оксид железа не более 0,01%;

- нерастворимый в воде остаток не более 3%;

- влага не более 3%.

Упаковка: МКР

Предельная масса брутто должна быть - не более 1000 кг.

Упаковка должна исключать порчу или уничтожение товара во время

транспортировки и хранения.

Тип упаковки – безвозвратная.

Поставляемый товар не должен оказывать вред здоровью человека и природе.

Единиц

а

измерен

ия

Количест

во (объем)

тонна

20,0

Поставка Товара: с даты заключения контракта одной партией по заявке

Заказчика.

Место поставки Товара: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет

Победы, д. 60

Город Межгорье расположен на территории ЗАТО. В соответствии с п.1 ст. 3

Закона Российской Федерации от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом

административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО установлен

особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов.

При обоснованной необходимости для доступа на территорию Заказчика,

Поставщик должен предъявить Заказчику для оформления временных пропусков

список персонала, имеющего Российское гражданство, который будет задействован

для выполнения контракта с указанием фамилии, имени, отчества каждого

работника, их паспортных данных, места рождения, регистрации по месту

жительства, а также номера автомашин, необходимых для выполнения контракта.

Учитывая пропускной режим ЗАТО Межгорье, документы на въезд

оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Размещение и функционирование на территории закрытого образования

организаций - юридических лиц с участием иностранных юридических и физических

лиц и (или) иностранным капиталом, осуществляются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

НМЦК Соль.xls - Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК Соль.xls.pdf

Обоснование

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта

Определение исполнителя на поставку концентрата минерального – галит (тип С) для нужд МБУ "Управление

городского хозяйства" ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Предмет закупки

Используемый метод определения НМЦК

Исполнитель

№ п/п

1

Наименование

2

Концентрат минеральный Галит тип С (соль

техническая)

Итого

Ед. измер.

Кол-во

4

тонна

5

20

Поставщик №1

Поставщик

№2

Поставщик №3

Коэффициент

вариации, %

Среднее

квадратичное

отклонение

Среднее

значение

цены, руб.

6

7 500,00

7

8 500,00

8

9 500,00

9

11,76

10

1 000,00

11

8 500,00

НМЦК

12

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Требования к содержанию заявки.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

• Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
• Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656).
• Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)), до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.
• Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой участника закупки (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе, если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

Требования к содержанию заявки.doc.pdf

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать:

№ п/

п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование

Информация и документы об участнике закупки:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в

том числе иностранного юридического лица (если участником закупки

является

юридическое

лицо),

аккредитованного

филиала

или

представительства иностранного юридического лица (если от имени

иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство),

наименование

обособленного

подразделения

юридического лица (если от имени участника закупки выступает

обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество

(при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер

налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в

качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего

функции единоличного исполнительного органа юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц,

указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона 44-ФЗ, или в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких

лиц

Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица

(если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места

нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного

филиала или представительства на территории Российской Федерации (если

от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный

филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного

подразделения юридического лица (если от имени участника закупки

выступает обособленное подразделение юридического лица), место

жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя (если участник закупки является

физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве

индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер

контактного телефона

Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала

или представительства иностранного юридического лица (если от имени

иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в

качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки

является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера

налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства (если участником закупки является иностранное

лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником

закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица (если от имени

иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство), обособленного подразделения юридического лица (если

от имени участника закупки выступает обособленное подразделение

юридического лица)

Копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в

Наличие/отсутствие

требования

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2

2.1

2.2

2.3

2.4

соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник

закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем)

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если

участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если

участником закупки является индивидуальный предприниматель)

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или физического лица в

качестве

индивидуального

предпринимателя

в

соответствии

с

законодательством соответствующего государства (если участником закупки

является иностранное лицо)

Декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или

предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки

является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы)

Декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов,

предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона 44-ФЗ (если участник закупки

является такой организацией)

Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого

предпринимательства, или социально ориентированным некоммерческим

организациям в случае установления преимущества, предусмотренного

частью 3 статьи 30 Закона 44-ФЗ

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной

сделки, если требование о наличии такого решения установлено

законодательством Российской Федерации, учредительными документами

юридического лица и для участника закупки заключение контракта на

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся

объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является

крупной сделкой

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям,

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным

пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ;

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с

законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление

денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет

открывается после заключения контракта

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие

показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при

наличии у товара товарного знака)

Наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран

мира;

Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской

Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и

представление указанных документов предусмотрено извещением об

осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не

вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж,

фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара.

При этом отсутствие таких информации и документов не является

основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Требуется

Требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Требуется

Не требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Не требуется

Не требуется

3

3.1

4

Предложение участника закупки о цене контракта.

Предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги

(в случае, размещения закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона

44-ФЗ)

Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми

актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона 44-ФЗ (в

случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке

(если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о

закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты,

ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и

документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Не требуется

Требуется

Не требуется

 Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной

электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с

настоящим

Федеральным

законом

оператору

электронной

площадки,

оператору

специализированной электронной площадки.

 Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных

требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 08.06.2018 N 656).

 Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с

момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки

(при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)), до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом

срока подачи заявок на участие в закупке.

 Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего

такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях,

предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой участника

закупки (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с

Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе, если

вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА (галит).docx

Проект контракта № ___

на поставку концентрата минерального – галит (тип С) для нужд МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Межгорье “____” ________ 2024г.

МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Горбенко Натальи Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, действующего на ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола № ________ от «__» _______ 2024 г. и в соответствии с требованием Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом концентрат минеральный «Галит» (тип С) (далее – Товар).

1.2. Количество, номенклатура, цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия, обязательные для данного вида товара или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ

1.4. Товар должен обладать определенными свойствами, обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным товарам, и в пределах разумного срока быть пригодными для использования по назначению.

1.5. Поставляемый товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории РФ. Товар при обычных условиях его хранения, использования, транспортировке и утилизации должен быть безопасен для жизни и окружающей среды.

Статья 2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить приемку товара, соответствующего спецификации.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар Поставщику, в соответствии с условиями, настоящего контракта.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту).

Статья 3. Цена контракта

• Цена Контракта составляет _______ (____________________) рублей____ копеек. Цена Контракта включает в себя все затраты Поставщика с учетом расходов на доставку до склада Заказчика, загрузку товара, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также контрольное взвешивание.
• Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
• При заключении Контракта сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Статья 4. Формы, сроки и порядок оплаты

4.1. Заказчик производит оплату поставленного товара безналичным путем и в размере, не превышающем цены контракта, на основании предъявленных Поставщиком счета, счета-фактуры, после подписания Заказчиком товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней. Предоплата не предусматривается.

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета ЗАТО Межгорье, при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется при условии погашения Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки.

Статья 5. Срок и место поставки

5.1. Срок поставки: с даты заключения контракта одной партией по заявке Заказчика.

5.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, оригиналы товарных накладных, подписанные Поставщиком в двух экземплярах, счёт на оплату, счет-фактуры, отгрузочные талоны с весовой, сертификаты, обязательные для данного вида товара или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ по адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60.

5.3. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), считается недопоставленными.

5.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания товарной накладной.

5.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Статья 6. Порядок приемки поставляемого товара,

обеспечение гарантийных обязательств.

6.1. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие Товара по количеству, качеству и иным требованиям, установленным контрактом, а также сведениям, указанным в сопроводительных и иных документах.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, в части их соответствия условиям контракта (соответствия их количества, качества требованиям, установленным контрактом) Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты передачи Заказчику Товара и отчетных документов Поставщика, оформляется Актом приемки, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком). При выявлении несоответствий или недостатков товара, препятствующих их приемке, Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа, с оформлением Акта, перечисляющего недостатки и устанавливающего сроки их устранения. При устранении недостатков оформляет Акт устранения недостатков.

6.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Заказчик проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

6.5. Заказчик при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

6.6. Риски утраты или порчи товаров в процессе их поставки несет Поставщик.

6.7. Срок предоставления гарантии качества товара: на период действия контракта.

6.8. Объем предоставленной гарантии качества товара: 100% на весь объем поставляемого Товара.

Статья 7. Порядок сдачи и приемки товара.

7.1. Сдача-приемка товара осуществляется в электронном виде:

7.2.1. В рамках заключения и исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе предусмотрена возможность работы с документами о приемке, корректировочными документами, подтверждающими факты передачи результатов поставки товара в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Формирование указанных документов осуществляется Исполнителем в личном кабинете участника закупок.

7.2.2. При формировании документа о приемке, указанного в п. 7.2.4 настоящего Контракта, Исполнителю доступна возможность приложить к формируемому документу о приемке иных неструктурированных юридически значимых документов о приемке товара по форме, предусмотренной условиями контракта, и подписать их электронной подписью.

7.2.3. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке товара Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке товара;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС сведения о частичной приемке товара с указанием причин расхождений.

в) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа.

7.2.4. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после приемки товара исчисляемой в соответствии с настоящим контрактом (месяц, год, конкретная дата и т.д. и т.п.), формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке товара с приложением документов, указанных в пункте 7.2.2 настоящего Контракта.

7.2.5. Документ о приемке товара, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п. 7.2.4 Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке товара, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.2.6. После получения документа о приемке, указанного в п. 7.2.5 Контракта, Заказчику необходимо осуществить его проверку.

7.2.7. В случае выявления расхождения в части объема товара, а также стоимости объекта закупки, Исполнитель должен сформировать корректировочный документ и направить его на рассмотрение Заказчику. В случае необходимости исправления информации, указанной в документах о приемке/корректировочных документах, предусмотрена возможность внесения исправлений в информацию Исполнителя.

Корректировочный документ используется в электронном взаимодействии Заказчика и Исполнителя при осуществлении частичной приемки товара: при наличии расхождений между фактически полученным товаром и фактически принятыми Заказчиком.

7.2.8. В случае полного отказа от приемки товара Заказчик с указанием обоснованных причин и иной необходимой информации размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара.

7.2.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке товара, документа о частичной приемке товара Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе или документе о частичной приемке, и направить заказчику документ о приемке товара в установленном порядке.

7.2.10. В случае несогласия с полученным мотивированным отказом от товара Исполнитель может осуществить обжалование решения Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и разделом 11 Контракта, оповестив Заказчика в ЕИС – сформировав и направив уведомление о намерении обжаловать отказ от товара.

7.2.11. По решению Заказчика для товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.

7.2.12. Также предусмотрена возможность подписания документа о приемке иными уполномоченными лицами (получателями услуг, экспертами, другими лицами).

7.2.13. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке товара или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке товара, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке товара, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» настоящего пункта документа о приемке товара или мотивированного отказа от подписания документа о приемке товара Заказчик подписывает документ о приемке товара или мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.2.14. Документ о приемке товара, документ о частичной приемке , мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с пп. «а» и «б» п. 7.2.3 или пп. «б» п. 7.2.13 Контракта направляются автоматически с использованием ЕИС Исполнителю. Датой поступления Исполнителю указанных документов считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

7.2.15. Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о товара, подписанного Заказчиком.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом Поставщик вправе потребовать от заказчика уплату пени.

8.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф,).

8.12. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

Статья 9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более 14 календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10.Обеспечение исполнения контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены контракта в сумме ______ руб. ___коп.

В соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение Контракта может обеспечиваться:

- в соответствии с частью 8.1. статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта;

- предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 закона № 44-ФЗ.

10.2. Срок обеспечения устанавливается до момента исполнения надлежащим образом всех обязательств по контракту.

10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику при предъявлении требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Поставщику после исполнения всех обязательств по Контракту не позднее чем через 15 рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием банковского счета.

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

10.7. При обеспечении исполнения обязательств в форме внесения денежных средств, денежные средства перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан. Сокращенное наименование: МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

Реквизиты: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0248

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Казначейский счет (Р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК ПО Республике Башкортостан г. Уфа

Единый казначейский счет (К/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ЗАТО Межгорье Республика Башкортостан – МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01).

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту Заказчик имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта.

10.9. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства понимается:

- нарушение сроков исполнения контакта;

- нарушение объемов поставки Товаров, предусмотренных контрактом;

- поставка Товаров ненадлежащего качества (нарушение требований, установленных контрактом);

- нарушение сроков устранения недостатков, выявленных Заказчиком.

10.10. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по контракту в случаях, указанных в п. 9.9 имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта в полном объеме, независимо от применения мер ответственности в виде неустойки, установленной контрактом.

10.11. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то удовлетворение требовании Заказчика об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта осуществляется без обращения в суд в следующем порядке. Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта с указанием основания и суммы взыскания. День направления Заказчиком уведомления об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта в адрес Поставщика считается днем обращения взыскания на обеспечения исполнения контракта.

10.12. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Статья 11.Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств Сторон, но не позднее 31 декабря 2024 года.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество Товаров не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемых Товаров не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, действующим на территории РФ, в том числе, в порядке и по основаниям, предусмотренным частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Статья 12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при изменении настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать десяти календарных дней со дня их получения, если настоящим контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

13.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации

Статья 14.Заключительные положения

14.1. В случае изменения какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. При наличии соглашения между Сторонами, контракт, после его подписания в электронной форме, может быть оформлен и подписан Сторонами на бумажном носителе.

13.4. Соглашение, указанное в п. 14.3 не является приложением к контракту и может быть оформлено Сторонами в виде обмена письмами, в том числе с использованием факсимильной связи и иными способами.

14.5. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 15. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

15.1. Спецификация (Приложение № 1).

Статья 16. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№___ от ________2024.

Спецификация

на товар, подлежащий к поставке

- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ КОНТРАКТА (галит).docx.pdf

Проект контракта № ___

на поставку концентрата минерального – галит (тип С) для нужд МБУ «Управление

городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Межгорье

“____” ________ 2024г.

МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Горбенко Натальи Борисовны, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Поставщик,

в лице _____________, действующего на ____________, с другой стороны, вместе именуемые

Стороны, на основании протокола № ________ от «__» _______ 2024 г. и в соответствии с

требованием Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

заключили настоящий Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на

условиях, определенных настоящим контрактом концентрат минеральный «Галит» (тип С)

(далее – Товар).

1.2. Количество, номенклатура, цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к

контракту).

1.3. Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия, обязательные для

данного вида товара или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в

соответствии с законодательством РФ

1.4. Товар должен обладать определенными свойствами, обычно предъявляемыми

требованиями к аналогичным товарам, и в пределах разумного срока быть пригодными для

использования по назначению.

1.5. Поставляемый товар должен быть безопасен и разрешен для применения на

территории РФ. Товар при обычных условиях его хранения, использования, транспортировке и

утилизации должен быть безопасен для жизни и окружающей среды.

Статья 2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить приемку товара, соответствующего спецификации.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар Поставщику, в соответствии с условиями,

настоящего контракта.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии со Спецификацией

(Приложение № 1 к настоящему контракту).

Статья 3. Цена контракта

1.1. Цена Контракта составляет _______ (____________________) рублей____ копеек.

Цена Контракта включает в себя все затраты Поставщика с учетом расходов на доставку до

склада Заказчика, загрузку товара, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов и других обязательных платежей, а также контрольное взвешивание.

1.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

контракта.

1.3. При заключении Контракта сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации Заказчиком.

Статья 4. Формы, сроки и порядок оплаты

4.1. Заказчик производит оплату поставленного товара безналичным путем и в размере,

не превышающем цены контракта, на основании предъявленных Поставщиком счета, счетафактуры, после подписания Заказчиком товарной накладной, путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней. Предоплата

не

предусматривается.

4.2. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме

платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета ЗАТО Межгорье, при

наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств,

выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется при условии погашения Поставщиком

начисленной и выставленной Заказчиком неустойки.

Статья 5. Срок и место поставки

5.1. Срок поставки: с даты заключения контракта одной партией по заявке Заказчика.

5.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, оригиналы товарных накладных,

подписанные Поставщиком в двух экземплярах, счёт на оплату, счет-фактуры, отгрузочные

талоны с весовой, сертификаты, обязательные для данного вида товара или иные документы,

подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ по

адресу: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60.

5.3. Место поставки: Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 60.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Спецификации (Приложение

№ 1 к контракту), считается недопоставленными.

5.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после

подписания товарной накладной.

5.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком

допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в

Контракте.

Статья 6. Порядок приемки поставляемого товара,

обеспечение гарантийных обязательств.

6.1. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие Товара по количеству, качеству

и иным требованиям, установленным контрактом, а также сведениям, указанным в

сопроводительных и иных документах.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, в части их соответствия

условиям контракта (соответствия их количества, качества требованиям, установленным

контрактом) Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на

основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с

даты передачи Заказчику Товара и отчетных документов Поставщика, оформляется Актом

приемки, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком). При

выявлении несоответствий или недостатков товара, препятствующих их приемке, Поставщику в

те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от

подписания такого документа, с оформлением Акта, перечисляющего недостатки и

устанавливающего сроки их устранения. При устранении недостатков оформляет Акт

устранения недостатков.

6.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара

приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной

экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Заказчик проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных

Поставщиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства

Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количество

экземпляров представленной документации.

6.5. Заказчик при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и

материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

6.6. Риски утраты или порчи товаров в процессе их поставки несет Поставщик.

6.7. Срок предоставления гарантии качества товара: на период действия контракта.

6.8. Объем предоставленной гарантии качества товара: 100% на весь объем

поставляемого Товара.

Статья 7. Порядок сдачи и приемки товара.

7.1. Сдача-приемка товара осуществляется в электронном виде:

7.2.1. В рамках заключения и исполнения Контракта в соответствии с Законом о

контрактной системе предусмотрена возможность работы с документами о приемке,

корректировочными документами, подтверждающими факты передачи результатов поставки

товара в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС). Формирование

указанных документов осуществляется Исполнителем в личном кабинете участника закупок.

7.2.2. При формировании документа о приемке, указанного в п. 7.2.4 настоящего Контракта,

Исполнителю доступна возможность приложить к формируемому документу о приемке иных

неструктурированных юридически значимых документов о приемке товара по форме,

предусмотренной условиями контракта, и подписать их электронной подписью.

7.2.3. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа

о приемке товара Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии)

осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке товара;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС сведения о частичной

приемке товара с указанием причин расхождений.

в) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от

подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа.

7.2.4. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после приемки товара исчисляемой в

соответствии с настоящим контрактом (месяц, год, конкретная дата и т.д. и т.п.), формирует с

использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке товара с

приложением документов, указанных в пункте 7.2.2 настоящего Контракта.

7.2.5. Документ о приемке товара, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с

момента его размещения в ЕИС в соответствии с п. 7.2.4 Контракта автоматически с

использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о

приемке товара, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с

настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой

расположен Заказчик.

7.2.6. После получения документа о приемке, указанного в п. 7.2.5 Контракта, Заказчику

необходимо осуществить его проверку.

7.2.7. В случае выявления расхождения в части объема товара, а также стоимости объекта

закупки, Исполнитель должен сформировать корректировочный документ и направить его на

рассмотрение Заказчику. В случае необходимости исправления информации, указанной в

документах о приемке/корректировочных документах, предусмотрена возможность внесения

исправлений в информацию Исполнителя.

Корректировочный документ используется в электронном взаимодействии Заказчика и

Исполнителя при осуществлении частичной приемки товара: при наличии расхождений между

фактически полученным товаром и фактически принятыми Заказчиком.

7.2.8. В случае полного отказа от приемки товара Заказчик с указанием обоснованных

причин и иной необходимой информации размещает в ЕИС мотивированный отказ от

подписания документа о приемке товара.

7.2.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке

товара, документа о частичной приемке товара Исполнитель вправе устранить причины,

указанные в таком мотивированном отказе или документе о частичной приемке, и направить

заказчику документ о приемке товара в установленном порядке.

7.2.10. В случае несогласия с полученным мотивированным отказом от товара Исполнитель

может осуществить обжалование решения Заказчика в соответствии с законодательством

Российской Федерации и разделом 11 Контракта, оповестив Заказчика в ЕИС – сформировав и

направив уведомление о намерении обжаловать отказ от товара.

7.2.11. По решению Заказчика для товара может создаваться приемочная комиссия, которая

состоит не менее чем из трех человек.

7.2.12. Также предусмотрена возможность подписания документа о приемке иными

уполномоченными лицами (получателями услуг, экспертами, другими лицами).

7.2.13. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней,

следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями

поступивший документ о приемке товара или формируют с использованием ЕИС, подписывают

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о

приемке товара с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия

включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять

подписание документа о приемке товара, составление мотивированного отказа от подписания

документа о приемке товара, подписание такого отказа без использования усиленных

электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» настоящего

пункта документа о приемке товара или мотивированного отказа от подписания документа о

приемке товара Заказчик подписывает документ о приемке товара или мотивированный отказ от

подписания документа о приемке товара усиленной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной

комиссии в соответствии с пп. «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные

подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов

бумажных документов.

7.2.14. Документ о приемке товара, документ о частичной приемке , мотивированный отказ

от подписания документа о приемке товара не позднее одного часа с момента размещения в

ЕИС в соответствии с пп. «а» и «б» п. 7.2.3 или пп. «б» п. 7.2.13 Контракта направляются

автоматически с использованием ЕИС Исполнителю. Датой поступления Исполнителю

указанных документов считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких

документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

7.2.15. Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о товара,

подписанного Заказчиком.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

РФ.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не

превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет

от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает

10 млрд. рублей.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1

части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон),

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких

обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих

обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости

указанных работ.

8.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не

может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

настоящим Контрактом Поставщик вправе потребовать от заказчика уплату пени.

8.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка

исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой

стороны.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком),

предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за

вычетом соответствующего размера неустойки (штраф,).

8.12. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения

Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить

такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают

нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

Статья 9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных

обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти

обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более 14 календарных дней с даты

соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10.Обеспечение исполнения контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены контракта в

сумме ______ руб. ___коп.

В соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение Контракта может

обеспечиваться:

- в соответствии с частью 8.1. статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчик

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта;

- предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей

требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям к

независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,

поступающими Заказчику.

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, если участником закупки, с

которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более

процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после

предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в

части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого

участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 закона № 44-ФЗ.

10.2. Срок обеспечения устанавливается до момента исполнения надлежащим образом

всех обязательств по контракту.

10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не

менее чем на один месяц.

10.4. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику при предъявлении

требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Поставщику

после исполнения всех обязательств по Контракту не позднее чем через 15 рабочих дней с даты

получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием

банковского счета.

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у

банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,

лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления

Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

10.7. При обеспечении исполнения обязательств в форме внесения денежных средств,

денежные средства перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» городского

округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье

Республики Башкортостан. Сокращенное наименование: МБУ «Управление городского

хозяйства» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

Реквизиты: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0248

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Казначейский счет (Р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК ПО

Республике Башкортостан г. Уфа

Единый казначейский счет (К/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (ФУ Администрации ЗАТО

Межгорье Республика Башкортостан – МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО

Межгорье Республики Башкортостан», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01).

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств

по контракту Заказчик имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта.

10.9. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства понимается:

- нарушение сроков исполнения контакта;

- нарушение объемов поставки Товаров, предусмотренных контрактом;

- поставка Товаров ненадлежащего качества (нарушение требований, установленных

контрактом);

- нарушение сроков устранения недостатков, выявленных Заказчиком.

10.10. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих

обязательств по контракту в случаях, указанных в п. 9.9 имеет право обратить взыскание на

обеспечение исполнения контракта в полном объеме, независимо от применения мер

ответственности в виде неустойки, установленной контрактом.

10.11. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта выбрано внесение

денежных средств, то удовлетворение требовании Заказчика об обращении взыскания на

обеспечение исполнения контракта осуществляется без обращения в суд в следующем порядке.

Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об обращении взыскания на обеспечение

исполнения контракта с указанием основания и суммы взыскания. День направления Заказчиком

уведомления об обращении взыскания на обеспечение исполнения контракта в адрес

Поставщика считается днем обращения взыскания на обеспечения исполнения контракта.

10.12. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Статья 11.Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует

до исполнения обязательств Сторон, но не позднее 31 декабря 2024 года.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом

количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом

количество Товаров не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное

контрактом количество поставляемых Товаров не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально

дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы

Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении

предусмотренных Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену

Контракта исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при

уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна

определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в

Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков

исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с

гражданским законодательством, действующим на территории РФ, в том числе, в порядке и по

основаниям, предусмотренным частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд».

Статья 12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при изменении настоящего

контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение

условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на

соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности

(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать десяти

календарных дней со дня их получения, если настоящим контрактом не предусмотрены иные

сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а

также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на

разрешение в Арбитражный суд Амурской области согласно порядку, установленному

законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств

или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные

неправомерные цели.

13.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не

осуществляют

действия,

квалифицируемые

применимым

для

целей

Контракта

законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а

также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской

Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения

письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в

течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

13.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений

Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях,

квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или

получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования

применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о

противодействии коррупции.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в

настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет

право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в

соответствии с применимым законодательством Российской Федерации

Статья 14.Заключительные положения

14.1. В случае изменения какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия

и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения

изменений известить другую Сторону.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными

на то представителями Сторон.

14.3. При наличии соглашения между Сторонами, контракт, после его подписания в

электронной форме, может быть оформлен и подписан Сторонами на бумажном носителе.

13.4. Соглашение, указанное в п. 14.3 не является приложением к контракту и может

быть оформлено Сторонами в виде обмена письмами, в том числе с использованием

факсимильной связи и иными способами.

14.5. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются

действующим законодательством.

Статья 15. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

15.1. Спецификация (Приложение № 1).

Статья 16. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

МБУ «Управление городского хозяйства»

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Межгорье,

ул. 40 лет Победы, д. 60,

тел./факс 8(34781)21515,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 в ФУ Администрации ЗАТО

Межгорье РБ

Казначейский счет

(р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОТДЕЛЕНИЕНБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН Г.УФА

Единый казначейский счет (к/с)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор

_________________

Н.Б.Горбенко

Приложение № 1 к контракту

№___ от ________2024.

Спецификация

на товар, подлежащий к поставке

№

п/п

1.

Наименование и характеристики

поставляемого товара

Концентрат минеральный «Галит»

(тип С)

Ед.

изм.

Кол-во

тонна

20

Цена за Всего,

Страна

ед. товара, руб. происхождения

руб.

товара

Заказчик:

Поставщик:

_________________

_______________