Тендер - Поставка хозяйственных средств (внебюджет) №264463752

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.01.2024 по 01.02.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Расчет_НМЦК_хоз.товары_внебюджет - Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_котировок_хз.товары_внебюджет ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на поставку «Поставка хозяйственных товаров (внебюджет)»

для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура».

г. Нижняя Тура

2024 год

Закупка путем запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура», а также иными законодательными документами, регулирующими закупочную деятельность.

- Посмотреть таблицу с данными

к запросу котировок

в электронной форме

Описание объекта закупки

на поставку хозяйственных товаров

для нужд ГАУ «ЦСПСиД г. Нижняя Тура»

Место поставки Товара Российская Федерация▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Парковая, д. 9 государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «ЦСПСиД города Нижняя Тура»

Срок поставки Товара: с момента подписания договора и по 31.03.2024 года.

Доставка осуществляется на основании поданной заказчиком заявки поставщику. Поставка товара и разгрузка осуществляется силами Поставщика и за его счет. Способ транспортировки должен обеспечивать полную сохранность и предохранять товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта

1.Качественные характеристики Товаров:

Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ и должно подтверждаться соответствующими документами.

Товар поставляется Поставщиком в упаковке предприятия-изготовителя данного вида Товара с соответствующей маркировкой на каждой упаковке и содержащей сопроводительную надпись о её содержимом (имеющей упаковочный лист). Упаковка должна быть невозвратная и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также должна быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесени.

2.Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товаров:

Товары должны быть пригодными для использования по прямому назначению.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товара:

3.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к поставляемому Товару законодательством Российской Федерации.

3.2. Прием товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.

6. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к запросу котировок

в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № __________ на право заключения договора по поставке хозяйственных товаров для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» и документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, мы _____________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в лице, ________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)
действующего на основании ______________________________________________________________________________
(Устава, Положения, доверенности с указанием номера и даты выдачи и т.д.)
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

Мы согласны поставить хозяйственные товары .Мы согласны исполнить условия договора, указанные в документации на проведение запроса котировок в электронной форме, на общую сумму: (______________________) ___________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Предложение о конкретных показателях предлагаемого к поставке Товара - Посмотреть таблицу с данными

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, его сотрудниками, членами комиссии.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

Настоящей заявкой подтверждаем:
- В соответствии с пп. б п. 4 постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства.
- об отсутствии решения о ликвидации участника закупки (для юридического лица);
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства участника закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- об отсутствии у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
- участник закупки не является офшорной компанией.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области ««Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» нами уполномочен ___________________________________________________________________
(должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица от организации участника)
Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Заявленная нами цена договора является твердой, и не будет изменяться в процессе исполнения договора и данная заявка действует до завершения процедуры.

К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

Сведения об организационно-правовой форме участника _________________________

Место нахождения_____________________________________________________________

Почтовый адрес________________________________________________________________

Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ

ФИО руководителя и его должность _____________________________

или должность уполномоченного лица (подпись)

ФИО главного бухгалтера _____________________________ (подпись)

М.П.

Приложение №3

к запросу котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Главный бухгалтер ______________________ /Ф.И.О./

(подпись)

Приложение №4

к документации на проведение

запроса котировок в электронной форме

ДОГОВОР

на поставку хозяйственных товаров

Нижняя Тура «___»_____________20__ г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области ««Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура»», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о.директора Быковой Ольги Федоровны, действующего на основании Приказа №90к от 18.08.2023, с одной стороны, и ____________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и по результатам проведения процедуры запроса котировок в электронной форме (протокол ________№ ________ от «____» _________ 2024 г.), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 4 договора , а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки и Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

1.5. Место поставки Товара: Свердловская область, г. Нижняя Тура ,ул.Парковая,9.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена договора).

Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет внебюджетных средств .

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой к месту доставки, погрузочно-разгрузочными работами, а также стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, налогов и сборов (выплаченных или подлежащих выплате) и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

2.4. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи - приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры.

2.5. Датой оплаты договора Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.3. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

3.1.4. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.6. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее ___ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры.

3.3.1.1.Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар надлежащего качества в объеме, порядке и сроки, установленные договором, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 11 договора.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 11 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

3.4.4.Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.5.Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен с момента заключения договора и до 31.03.2024.

4.2.Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приёмки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке в письменной форме. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:____________________ или на адрес электронной почты Заказчика: ___________________. Досрочная поставка допускается

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара.

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа 5 ) и Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 5) на основании счета, счета-фактуры, а также документы, в Разделах 11 договора.

5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактуры в течение 2 (двух) рабочих дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. Заказчик отказывает в приемке Товара по договору в случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (наименования, ассортимента, количества, качества, страны происхождения Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, при этом Заказчик направляет Поставщику в течение 5 дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

5.5. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком присутствии представителя Поставщика (по согласованию с Поставщиком), осуществляется проверка сопроводительных документов на поставленный Товар, в соответствии с разделами 11 договора, а также проводится проверка целостности упаковки на наличие внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, качества, страны происхождения Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом поставленного Товара, качеством, страной происхождения Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

5.6.3. Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.6.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.6.4 договора, заменить Товаром надлежащего качества.

5.6.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

- признания Товара недоброкачественным/ ненадлежащего качества;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Порядок оформления замены недоброкачественного/ ненадлежащего качества Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.7. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

5.8. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) на основании счета, счета-фактурыЗаказчиком несет Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора в размере:

- 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7.5.Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 16 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.0. Договор вступает в силу с «__» ________ 20___г. и действует по г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ 2

11.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

11.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок, вкладыш.

11.3. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

11.3.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ), на русском языке (или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык) иные документы:____________.

11.3.2. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара ______________ (счет, счет-фактуру (товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и Акта сдачи - приемки Товара (Приложение № 2) и иные документы:_______________.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

12.2. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

13.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

14.3. Изменения настоящего договора осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура» и договором, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

14.7. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.;

- Приложение № 2. Форма Акта сдачи – приемки товара - на__ л.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

_

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

от__________ № _________

ФОРМА

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Нижняя Тура «_ » _________ 20___ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:_______________________.

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами ______________. Указывается информация: дата,_______ количество,_______ ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки согласно договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________ 20__ г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ________(_______________________________________________________________) руб.

6. В соответствии с п. ______ договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составила: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________(___________) руб.

8. На основании раздела___ договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены___________________________________.

Сдал Принял

Поставщик: Заказчик:

____________/_____________ / _____________/_____________ /

м.п. м.п.

- Посмотреть таблицу с данными