Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка средств бытовой химии, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, а так же средств бытового и гигиенического назначения для оказания услуг на Балтийской АЭС. №261245379

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристикиxx

Бланк организации Генеральному директору

ООО «Калининская АЭС-Сервис»

Седову К.А.

Исх. №_________

От ____ ________2023 г.

Уважаемый Константин Анатольевич!

Изучив запрос ТКП от 25.12.2023 № 455/0403/1997 (или номер мониторинга на ЭТП, если электронное ТКП) на поставку средств бытовой химии, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, а так же средств бытового и гигиенического назначения для оказания услуг на Балтийской АЭС, принимая установленные в нем требования и условия, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку средств бытовой химии, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, а так же средств бытового и гигиенического назначения, в соответствии с приложенной спецификацией:

Спецификация:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (с НДС и без НДС (указать нужное, в зависимости от применяемого налогообложения)) __________________________________ (валюта)

Срок поставки: транспортом Поставщика до склада Покупателя (Калининградская обл., Неманский район, п. Маломожайское, ул. Центральная, № 1А), в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подачи заявки.

Срок оплаты: в соответствии с проектом договора по факту поставки.

Срок действия предложения: 60 календарных дней (предпочтительно не менее 60 дней)

Настоящим подтверждаем, что в настоящей заявке (ТКП) не предлагаем к поставке товары согласно перечню в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предложения к поставке товаров согласно перечню в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592», страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, заказчик вправе отклонить нашу заявку(не заключить с нами договор), а в случае если данная информация будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Технические_характеристикиxx

Общество с ограниченной ответственностью

«Калининская АЭС-Сервис»

(ООО «Калининская АЭС-Сервис»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по транспорту

______________ С.Л. Насонов

«____» ____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка средств бытовой химии, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, а также средств бытового и гигиенического назначения для оказания услуг на Балтийской АЭС»

г. Удомля

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Инженер А.Г. Богомолова

Богомолова А.Г. тел.: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Допускаются аналоги, имеющие такие же или лучшие технико-экономические характеристики, функции,
обеспечивающие возможность не менее, чем у заявленного товара.

Инженер А.Г. Богомолова

Технические_характеристики ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки

№ ______

г. Удомля «______» ___________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калининская АЭС-Сервис» (ООО «Калининская АЭС-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Седова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить согласно заявок, а Покупатель принять и оплатить продукцию (далее – Товар) технические условия и цена, которой определены в Спецификации (Приложение №1). Спецификация, составленная к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью. Товар должен соответствовать требованиям Технического задания, включенного в состав закупочной документации.

Договор заключен на основании проведения на электронной торговой площадке «_________________» запроса _____ № ___________ от «_______»___2022 г.

КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ
2.1. Продукция должна соответствовать нормативно-технической или иной согласованной сторонами документации, указанной в Спецификации. Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара ГОСТ, ТУ.
2.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с техническим описанием производителя. В случае ухудшения качества Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно, за свой счет произвести замену некачественного Товара.
2.3. Гарантийный срок на Товар согласно ГОСТ выпускаемого Товара.

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма договора определяется в Спецификации (Приложение № 1) и составляет ________ (______________) руб. коп, с НДС и без НДС. Цена, указанная в Спецификации к настоящему Договору, является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
3.2. В цену Товара входит: стоимость товара, НДС, все расходы, связанные с погрузкой, доставкой Товара, уплатой таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Товара и другие платежи, которые поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Оплата по договору производится с даты подписания документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств - в течение 15-ти (пятнадцать) календарных дней (для МСП в течение 7-ми (семь) рабочих дней.
3.4. Моментом оплаты по настоящему договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку расчетов по Договору с составлением акта сверки.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки от Покупателя по электронной почте (Приложение № 3).
4.2. Доставка Товара на склад Покупателя производится силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская обл., Неманский район, п. Маломожайское, ул. Центральная, № 1 А (административно-бытовые здания Балтийской АЭС).
4.3. Поставщик по телефону (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьуведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и, после получения подтверждения о готовности принять Товар, доставляет в адрес Покупателя.
4.4. Датой поставки Товара является дата получения его Покупателем от Поставщика с оформлением товарной накладной или УПД.
4.5. Поставщик обеспечивает на момент поставки Товара предоставление Покупателю следующих документов: товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура (или упрощенно-передаточный документ УПД), счет, сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации. Доставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение рабочего дня с 8-00 до 15-00.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет ответственность, по настоящему договору, в размере непредъявленных к вычету сумм налога на добавленную стоимость в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием счета-фактуры на поставленный товар.
За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры Поставщик уплачивает неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры.
В случае представления не надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
5.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
5.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
5.8. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
5.9. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора он вносится в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
а) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков поставки по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
б) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;
в) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
г) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;
д) подтвержденные судебными актами, факты передачи Покупателю Поставщиком товара по настоящему договору, нарушающих права третьих лиц;
е) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Так же Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
5.10. В момент подписания настоящего Договора, Поставщик обязуется предоставить Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), согласно Приложению № 2 настоящего Договора.
5.11. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
5.12. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5.13. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.14. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны вправе сдвигать сроки исполнения своих обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Стороны договорились считать форс-мажорными обстоятельствами явления природы стихийного характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

Необходимым и достаточным доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами сторон.

6.4. Все споры и разногласия сторон разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Тверской области.

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

7.1. Приемка продукции Покупателем по количеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

7.2. Приемка продукции Покупателем по качеству осуществляется в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

8.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части исполнения сторонами своих взаимных обязательств – до полного их выполнения.

9.2. Изменение условий настоящего договора возможны только по взаимному согласию сторон.

9.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику убытков, обусловленных прекращением договора:

- в случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции в соответствии с п. 4.1.;

- в случае нарушения Поставщиком качества поставляемой продукции согласно п. 2;

- в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- в случае несоблюдения Поставщиком нормативных документов;

- в случае проведения в отношении Поставщика процедуры ликвидации, введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.4. В части неурегулированной настоящим договором отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ.

9.5. Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______

от «____» _______________ 202 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ( ) рублей коп.,

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

ООО «Калининская АЭС-Сервис»

_____________________ ___________________ К.А. Седов

«___» ______________ 202__ г. «___» ______________ 202__ г.

м.п. м.п.

Приложение №2

к Договору поставки от «_____» ___________202_ № __________

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к договору № _______

от «___»________202_

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый(ая) !

На основании заключенного договора от «___» _______202_г. № _______ прошу Вас осуществить _____________________________:

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики