Тендер - Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит) для выполнения работ по механизированной уборке дорог в г. Подпорожье. №261163295

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская облМесто поставки (адрес):указано в сопроводительной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.12.2023 по 30.12.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Прил_№2_Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

Поставка соли технической (концентрат минеральный - галит) для выполнения работ по механизированной уборке дорог в г. Подпорожье.

1. Общая информация

1.1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»

1.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛенинградская область, г. Подпорожье пер. Коммунальный д.5

1.3. Срок поставки: с момента подписания договора по 31.12.2024 г.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

2. Технические характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

3.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.4. Товар должен сопровождаться необходимыми документами: сертификатом или декларацией соответствия и другими документами (паспорт качества), подтверждающими надлежащие качество товара. Все предоставляемые вместе с товаром документы должны быть на русском языке, позволяющими идентифицировать поставляемый товар.

4.Условия поставки товара.

4.1.В пределах общего срока поставка товара осуществляется партиями, на основании заявки Заказчика, в которой указывается:

-дата поставки;

-адрес поставки;

-наименование товара;

-количество товара.

Заявка подается Заказчиком посредством электронной почты в срок не менее чем за 1(один) календарный день до даты поставки товара.

4.2 Время поставки: будний день с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00.

4.3 Товар поставляется специализированным автотранспортом Поставщика.

Прил._№3_НМЦД

Приложение №3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора,

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

На основании проведенного анализа рынка НМЦК составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей.

Прил_№1_Проект_договора

Проект

Договор

На поставку соли технической (концентрат минеральный - галит) для выполнения работ по механизированной уборке дорог в г. Подпорожье

- Посмотреть таблицу с данными

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДПОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Комбинат благоустройства», в лице директора Зятева Михаила Михайловича, действующей на основании Устава с одной стороны и __________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, действующего на основании_________________________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2013 г. № 223-ФЗ «"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Заказчику Концентрат минеральный – галит (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Источник финансирования – собственные средства

2. Срок поставки, порядок поставки.

2.1 Срок поставки Товара – с момента заключения Договора по 31.12.2024 г.

2.3. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЛенинградская область, г. Подпорожье пер. Коммунальный д.5

2.4. Поставка Товара осуществляется транспортом «Поставщика». Днем поставки считается дата вручения Товара и всех сопроводительных документов. Документальным подтверждением принятия товара и всех необходимых документов является дата, проставленная лицом, уполномоченным «Заказчиком» на принятие товара, на накладной «Поставщика».

2.5. Выгрузка Товара к месту складирования осуществляется силами Поставщика

2.6. Поставка Товара осуществляется партиями, на основании заявки Заказчика, в которой указывается:

-дата поставки;

-адрес поставки;

-наименование товара;

-количество товара.

Заявка подается Заказчиком посредством электронной почты в срок не менее чем за 1(один) календарный день до даты поставки товара.

2.7. Время поставки: будний день с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьобед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00.

3. Приемка товара.

3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.4. В случае поставки Товара без сопроводительных документов и при отсутствии сертификатов соответствия товар Заказчиком не принимается и возвращается «Поставщику» за его счет.

4. Качество товара.

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Товару на территории Российской Федерации.

4.2. Поставка Товара осуществляется в сопровождении необходимых для использования и реализации Товара документов.

4.3. Предусмотренная документация (счет, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия) передается получателю одновременно с Товаром.

5. Цена Договора. Порядок оплаты товара.

5.1. Цена Договора составляет _______ (______________________________) руб. _____коп., в том числе НДС 20% - ___________________________________

5.2. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика надлежащим образом оформленных платежных документов.

5.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 5% процента от цены Договора.

6.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5% процента от цены Договора.

6.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.7. За нарушение условий пункта 8.5 Договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 процентов от цены Договора.

6.8. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

6.9. В случае нарушения срока оплаты Товара, предусмотренного условиями Договора, Заказчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.Форс-мажор.

7.1.Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. (форс-мажор). Эти обстоятельства должны быть подтверждены справками и документами соответствующих государственных органов.

7.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

7.3.Сроки передачи Товара могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2-х недель, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

8. Срок действия договора и условия его прекращения

8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2024 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Договор может быть расторгнут (прекращен) до окончания срока его действия по соглашению Сторон, решению суда или в одностороннем порядке, вследствие нарушения Поставщиком существенных условий исполнения договора.

8.3. Расторжение договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения договора.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникшие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются путем переговоров в добровольном порядке.

9.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения

10.1. Отношения Сторон, не урегулированные договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Стороны обязаны известить друг друга в пятидневный срок об изменении своих реквизитов.

10.3. Вся документация, связанная с договором, может передаваться Сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа.

10.3.1.Датой получения документа, кроме уведомления о расторжении договора, считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по факсу.

10.3.2. Уведомление о расторжении договора вручается непосредственно или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.5. Приложения к договору:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Спецификация

Приложение №3 – Акт приема-передачи Товаров

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1
к Договору №__ от «__»_____2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору №__ от «__»_____2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Договору №__ от «__»_____2024 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Подпорожье «___»________20__г.

Организация (получатель)_____________________________________________________________

Организация – поставщик (продавец): __________________________________________________

Сведения о поступившем товаре (Приложение на__ лист.)

Наименование муниципального контракта (договора), номер и дата заключения _________________________________________________________________________

При осмотре поступившего товара установлено:

1. Товар поставлено _

3.Прочее_

_

Заключение комиссии:

_

Перечень прилагаемых документов: _

С правилами приемки товара по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

Сдал:_________________________________________________________________________

По

доверенности__________________________________________________________________

Выданной _____________________________________________________________________________

Принял:______________________________________________________________________

По доверенности__________________________________________________________________

Выданной МУП ПГП «Комбинат благоустройства»

Поступивший товар (оборудование) принял:

_

Председатель комиссии:

Директор МУП ПГП «КБ» М.М. Зятев

Члены комиссии:

Главный бухгалтер МУП ПГП «КБ» М.В.Яркоева

Экономист МУП ПГП «КБ» А.А.Логинова

Представитель подрядчика, поставщика:

Должность Ф.И.О.

Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Проект договора

Приложение № 2

Техническое задание

Приложение № 3

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Кому: Комиссии заказчика

Исх. № _____

от «___»__________20___ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки
_____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

Если участник закупки является юридическим лицом

- Посмотреть таблицу с данными

Если участник закупки является физическим лицом,

в том числе индивидуальным предпринимателем

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок N ________________ (номер извещения о проведении запроса котировок, который указан на официальном сайте единой информационной системы), выражаю согласие исполнить все приведенные в нем условия договора.

Предлагаю поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора: ___________________, в т.ч. НДС 20% (или НДС не облагается).

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по контракту в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товаров по контракту.

Подавая настоящую заявку, подтверждаю, что участник закупки соответствует всем требованиям, запретам и ограничениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания ______________ (наименование участника закупки)__________________________ победителем в запросе котировок в электронной форме мы обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Приложения:

1. __________________

2. __________________

Руководитель _______________________ /расшифровка подписи/

или иное лицо, имеющее право
действовать от имени
участника закупки

М.П.

(при наличии)

Приложение № 4

Обоснование начальной (максимальной) цены договора