Тендер - Средство моющее для туалетов и ванных комнат Форма выпуска Жидкость Средство хлорсодержащее Да Средство спиртосодержащее Нет №260249743

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦК.xlsx
• Проект контракта.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 Извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 18.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000047

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Краснодарского края / Городские округа Краснодарского края / город Новороссийск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титановская, 22

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 1705.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 7 г. Новороссийска» МЗ КК

___________/А.И. Скакун/

Проект контракта

Контракт № _______

на поставку средства моющего для туалетов и ванных комнат

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Новороссийск «__» ________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №7 города Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Скакуна Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом от ___.___.20__г №_______________________, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в обусловленный срок поставить Заказчику средство моющее для туалетов и ванных комнат (далее - Товар), согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке в размере, установленном настоящим контрактом.

1.2. Срок поставки Товара: в течении 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта (включительно). Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

1.3. Место поставки Товара: поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титановская, 22.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______________ (_____________) рублей __ копеек в том числе НДС _____. (В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено)

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте, выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, осуществляет подъем товара на 2 этаж здания, в котором расположен Заказчик, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Все расходы, связанные с получением товара, его доставкой, отгрузкой несет Поставщик (передача документов и т.д.)

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.3. Источник финансирования Контракта – счёт средств фонда ОМС.

2.4. Оплата за поставленный товар будет произведена в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 ФЗ № 44-ФЗ.

Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащей уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Все суммы платежей по контракту производятся в безналичной форме в денежной валюте РФ (рублях).

2.6. Товар считается оплаченным после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1.Поставка и приемка Товара осуществляются в порядке, установленном настоящим контрактом.

3.2.Товар поставляемый в рамках исполнения настоящего контракта доставляется до места передачи Заказчику силами, средствами и за счет Поставщика.

3.3.Не поставка Товара к определенному сроку, указанному в п. 1.2 Контракта, может повлечь утрату Заказчиком интереса к результатам исполнения Контракта и повлечь применение к Поставщику штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. Приёмка результата исполнения Контракта (отдельных этапов исполнения Контракта) осуществляется в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.5.При исполнении контракта, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленной электронной подписью) лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 ФЗ №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 ФЗ №44-ФЗ;

3.6. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.7. Для приемки поставляемого товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии (при ее создании) либо непосредственно заказчик подписывают усиленными электронными подписями решение приемочной комиссии (Заказчика) в составе поступившего документа о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.8. После подписания документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, указанный документ размещается в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии (Заказчик) не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.9. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов в единой информационной системе.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику исправленный документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

3.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

3.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

3.12. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Спецификации (Приложение 1).

3.13. Проверка Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары. Тара должна обеспечивать сохранность Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до получателя.

3.14. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки, тары и упаковки данным, указанным в сопроводительных документах и требованиям нормативных, нормативно-технических и технических документов, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара или отдельный этап приемки Товара и составляет Акт о недостатках Товара, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных дефектов.

3.14.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поставки товара. Срок для выявления недостатков Товара исчисляется со дня передачи Товара Заказчику.

3.14.2. Одновременно с приемкой Товара производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям нормативных, нормативно-технических, технических и нормативно-правовых актов.

3.14.3. Приемка Товара может быть приостановлена по решению Заказчика при отсутствии необходимых сопроводительных документов или некоторых из них. О чем в течении одного рабочего дня с момента такой приостановки уведомляется Поставщик.

3.14.4. По результатам приемки оформляется документ о приемке, либо мотивированный отказ от приемки товара, который подписывается всеми уполномоченными лицами, участвовавшими в приемке Товара, либо непосредственно Заказчиком.

3.14.5. Если между Поставщиком и Заказчиком возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества Товара Стороны совместно или заинтересованная Сторона вправе привлечь независимого эксперта (экспертную организацию). Расходы по привлечению эксперта в случае, если будет установлено несоответствие Товара, несет Сторона, допустившая нарушение обязательств, ставшее основанием для назначения экспертизы.

3.15. Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах. В случае наличия разночтений в единицах измерения указанных в контракте и сопроводительных документах приоритет имеет единица измерения, отраженная в контракте.

3.16. Приемка поставленного товара может производиться как с участием, так и без участия Поставщика либо его законного представителя. Необходимость участия в приемке Поставщика определяет самостоятельно. В случае не направления представителя для участия в приемке Поставщик соглашается с проведением приемки в его отсутствие.

Вызов представителя Поставщика может быть осуществлен по инициативе Заказчика в случаях обнаружения недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий контракта, скрытых недостатков Товара. Полномочия представителя Поставщика должны быть подтверждены документально.

3.17. В случае нарушения условий поставки Товара Заказчик имеет право провести независимую экспертизу качества поставляемого Товара.

3.18. Заказчик принимает Товар по качеству и количеству в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.19. Подтверждением факта передачи Товара на хранение для последующей приемки является подписание между Поставщиком и Заказчиком или их уполномоченными представителями, включая представителей транспортной компании товарной либо транспортной накладной.

3.20. Товар отгружается в единицах измерения в соответствии с предоставленными сопроводительными документами.

3.21. Датой поставки Товара Заказчику является дата, проставленная Заказчиком на товарной либо транспортной накладной.

3.22. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику несет Поставщик в не зависимости от способа поставки.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией;

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации;

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.1.4. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством, в том числе сертификаты соответствия, декларации соответствия и т.п. Товар должен быть качественным, новым, поставленным в полном объеме и в соответствии с требуемыми характеристиками, соответствовать всем требуемым ГОСТам и нормам, действующими на территории РФ;

4.1.5. Обязан выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и нормами действующего законодательства.

4.1.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, если такое неисполнение привело к расторжению контракта, Поставщик обязуется возместить Заказчику сумму нанесенного ущерба, определяемую как разницу между стоимостью товара, закупленного по новому контракту и стоимостью не поставленного товара по расторгнутому контракту. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх суммы неустойки предусмотренной контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщика условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Качество товара

5.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать характеристикам, установленным производителем для поставляемого Товара и соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1). На товаре (его упаковке) не должно быть механических повреждений.

5.2. Товар должен быть упакован для предотвращения повреждений или порчи во время перевозки, передачи и дальнейшего хранения. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдении инструкции по хранению.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставленный товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, техническими условиями, утвержденными на данный вид товаров.

5.4. Позиции, указанные в товарной накладной, должны полностью соответствовать фактически отгруженному товару на дату их получения Заказчиком.

5.5. Срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в период гарантийного срока.

5.6. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5-ти рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

6. Ответственность, риски

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Контрактом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10.Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

6.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Изменение и прекращение контракта

7.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2.1. Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в той же форме, что и контракт. При этом сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть контракт направляет противоположной стороне соответствующее предложение с проектом соглашения о расторжении контракта. Предложение о расторжении контракта рассматривается стороной, его получившей, в течение 5 (Пяти) рабочих дней. В случае отказа другой стороны от расторжения контракта требование о его расторжении может быть заявлено в Арбитражный суд Краснодарского края.

7.2.2. Односторонний отказ от исполнения контракта допускается при существенном нарушении контракта другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.2.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

7.4. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10(десять) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. Результаты рассмотрения претензии сообщаются в письменной форме стороне, предъявившей претензию.

9.5. В случае если претензия была признана обоснованной, выявленные нарушения (недостатки) подлежат устранению в срок указанный в контракте, а в случае отсутствия такого срока не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между Сторонами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.7. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт действует с даты заключения по «29» декабря 2023 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения и других данных каждая из Сторон обязана в течение 3-х дней в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:

- Приложение №1 (Спецификация)

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту на поставку мыла туалетного жидкого

от ___________ № ____________________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными