Тендер - Поставка чистящих средств №260014641

Дата

ИНН

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

ИНН

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ

РАЗВИТИИ № 3"

КПП

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Ушково п, Ш.

ПРИМОРСКОЕ, Д. 617,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99001

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

Извещение

11.12.2023

План-график

01.12.2023

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000054

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный код закупки

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

197720, Санкт-Петербург, п.Ушково, Приморское шоссе, д.617

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.26 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

2596.90 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 579

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от цены по которой будет заключен контракт

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Приложение_2_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта - Скачать файл (требуется авторизация)

Приложение к Извещению № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по общим вопросам

СПб ГБСУСО «ДДИ № 3»

___________ М.В. Усманов

«05» декабря 2023 года

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

нормативный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

В целях получения ценовой информации в отношении услуг, отвечающих требованиям к услугам, закупка которых планируется, и условиям их оказания, Заказчиком были проведены следующие процедуры: - направлены запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти исполнителям, обладающим опытом оказания услуг, информация о которых имеется в свободном доступе; - в ответ на направленные запросы ценовой информации об объекте закупки Заказчиком были получены и использованы для расчета НМЦК 3 ценовых предложений, предлагаемых различными исполнителями, на основании которых был произведен расчет

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта):

«08» ноября 2023 г.

Приложение_№_1_-_Описание_объекта_закупки_структ - Скачать файл (требуется авторизация)

Приложение к Извещению № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по общим вопросам

СПб ГБСУСО «ДДИ № 3»

___________ М.В. Усманов

«05» декабря 2023 года

описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

Предмет закупки, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на поставку чистящих средств.

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,26 рублей.

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона:

1.4. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Раздел 2. Требования к товару, являющемуся предметом аукциона

Описание объекта закупки

Срок и порядок поставки

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617.

Сроки поставки товара - с даты заключения контракта по 30 октября 2024 г, в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку посредством факсимильной или электронной связи. Поставщик после получения данной заявки должен согласовать дату и время поставки с Заказчиком (приемлемым считается согласование средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей идентифицировать сторону-отправителя сообщения). Поставка товаров осуществляются в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию.

Требования к сроку предоставления гарантии качества товара

1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. Гарантийные сроки сохранения работоспособности при хранении товара согласно требованиям производителя должны составлять не менее 1 года.

2. Объем предоставления гарантии качества товара: в случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненного Товара, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить его в течение 5 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика

Требования к качеству и безопасности товара

1. Все поставляемые Товары должны быть новыми (которые не были в употреблении, не прошли восстановление потребительских свойств).

2. Товары должны быть произведены фирмой – изготовителем и являться оригинальным товаром, рекомендованным к применению.

Требования к техническим, функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, к размерам товара

1. Требования к техническим, функциональным характеристикам товара указаны в приложении № 1 к описанию объекта закупки.

2. Общие требования к товару:

3. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

4. Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.

5. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

6. Поставляемый Товар должны быть свободным от любых прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

7. Все материалы, которые использовались при производстве Товара, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

8. Условия по установке и пуско-наладке:

- Доставка, разгрузка и подъем на этаж, осуществляются силами и средствами Поставщика с применением приспособлений, устройств, оборудования, а также монтажного инструмента, которые предназначены для данного вида деятельности.

Требования к упаковке товара

Поставляемые товары должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, содержать необходимые маркировки, штрих-коды, наклейки.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего контракта, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном его использовании в обычных условиях.

Требования к отгрузке и доставке товара

Доставка по адресу и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.

Требования к результатам поставки товара и иные показатели, связанные

с определением соответствия поставленного товара потребностям заказчика

(поставка товара)

1. Приемка товара Заказчиком оформляется товарной накладной, подписанной представителями сторон.

2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в поставленных товарах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Поставщиком. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

3. Заказчик при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара проводит экспертизу товара на предмет его соответствия условиям контракта.

4. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (заменить товар) своими силами и за свой счет в течении одного дня с момента выставления претензии.

Приложение № 1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

При описании объекта закупки, в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не предусмотрены в позиции каталога. При этом предусмотренные п. 5 Правил использования КТРУ запреты на указание дополнительных характеристик не применяются. Закупаемый товар должен отвечать установленным характеристикам, исходя из потребности Заказчика.

Заведующий складом С.Е. Семенов

Приложение_№_3_Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке[1] - Скачать файл (требуется авторизация)

Приложение к Извещению № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по общим вопросам

СПб ГБСУСО «ДДИ № 3»

___________ М.В. Усманов

«05» декабря 2023 года

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Общие требования и рекомендации по подготовке заявки на участие в электронном аукционе, требования к составу заявки
1.1. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона до установленных в таком извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе, направив ее оператору электронной площадки.
Подача заявки на участие в электронном аукционе означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на оказание услуги на условиях, установленных в извещении об электронном аукционе.
При проведении электронного аукциона подать заявку на участие в электронном аукционе вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
б) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное;
в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
1.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.
1.4. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
2. Инструкция по заполнению заявки
2.1. Язык заявки на участие в электронном аукционе: русский.
2.2. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронной аукционе, должны быть однозначны и не допускать двусмысленных толкований.
2.3. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;
2.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке на участие в электронном аукционе, несет подавший ее участник электронного аукциона.
2.5. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
участник закупки не является иностранным агентом;
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
2.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
2.7. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.
2.8. Информация и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 N 579 (в случае предоставления обеспечения заявок в виде денежных средств участниками закупки, являющимися юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, в составе заявке предоставляет информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.
- Участник закупки признается непредоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на счет, предусмотренный извещением об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке, поданная таким участником закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ;
- Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 10 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.
Инструкция по заполнению заявки (характеристик предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным Заказчиком в описании объекта закупки):
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.
- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира с учетом положений части 2 статьи 43 Закона, включается в состав заявки участником закупки.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.
В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из за купаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Техническом Задании (наименование приложения Сведения о товаре).
В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ « Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Символ «≥»-означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Символ «≤»-означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;
При этом, символы «±», « », «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.
При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
В случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
Требования установлены:

Установлены условия допуска в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При проведении аукциона 15% вычитается из цены победившей заявки с иностранной продукцией.

Подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов);

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

рекомендуемая форма

«Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

Приложение_№_4_Проект_контракта[1] - Скачать файл (требуется авторизация)

Приложение к Извещению № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по общим вопросам

СПб ГБСУСО «ДДИ № 3»

___________ М.В. Усманов

«05» декабря 2023 года

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___

г. Санкт-Петербург «___»_______20 __ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора С.П. Васильева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (Протокол проведения электронного аукциона № ___________ от «___» _______ 20 _ г.), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка чистящих средств (далее-товар).
1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в строгом соответствии с Приложениями № 1, 2 к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью, определяющие объем, содержание Товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость Товара, сроки его поставки и другие требования.
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
2.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.
2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принимать поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
2.2.2. Оплачивать поставленный Товар в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. Поставить Товар в течение срока, установленного настоящим Контрактом с надлежащим качеством, в объеме, согласно условиям Контракта и приложений к нему.
2.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.
2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
2.4.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом поставки товара.
2.4.5. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
2.4.6. В случае осуществления экспертизы при приемке товара экспертом либо экспертной организацией, предоставлять по их запросу дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
2.4.7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставленного товара и условия его оплаты.
2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
2.4.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью исполнения обязательств либо создают невозможность их исполнения в сроки, установленные Контрактом. Поставщик, не предупредивший Заказчика о таких обстоятельствах либо продолживший поставку Товара, не дожидаясь ответа Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.4.10. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.
2.4.11. Поставить товар в течение срока, установленного настоящим Контрактом с надлежащим качеством, в объеме, согласно условиям Контракта и приложений к нему.
2.4.12. Вывезти товар с территории Заказчика в случае получения мотивированного отказа от приёмки Товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации Заказчиком такого решения в Единой информационной системе.

Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет _____ рублей ___ копеек (_________________________), в том числе НДС (________________________), (или НДС не облагается согласно _____ Налогового кодекса РФ).
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает в себя все затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе цену Товара, упаковки и маркировки Товара, погрузку, разгрузку, транспортировку на склад (цех) Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения контракта, несет Поставщик. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
3.4. Оплата поставленного товара производится после поставки товара по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона, на основании документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона, и предоставленных Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура (в случае, если Поставщик не применяет упрощенную систему налогообложения), товарная накладная или УПД, акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему контракту), подтверждающих факт поставки товара и цену поставленного товара).
Авансирование не предусмотрено.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Стоимость Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.7. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Порядок ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Сроки поставки товара: с даты заключения контракта по 30 октября 2024 г, в течение 5-ти рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку посредством факсимильной или электронной связи. Поставщик после получения данной заявки должен согласовать дату и время поставки с Заказчиком (приемлемым считается согласование средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей идентифицировать сторону-отправителя сообщения). Поставка товаров осуществляются в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию.
4.2. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, поселок Ушково, Приморское шоссе, д. 617.
4.3. Товар поставляется Поставщиком в соответствии с настоящим Контрактом и приложениями к нему, определяющими стоимость, объем, содержание Товара и другие, предъявляемые к нему требования. Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в полном объеме, предусмотренном Контрактом.
4.4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
4.5. Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.
4.6. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.
4.7. Поставляемый Товар должны быть свободным от любых прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
4.8. Все материалы, которые использовались при производстве Товара, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.

ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР
5.1. Поставщик вместе с поставкой Товара, формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:
- включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию об Поставщике, единицу измерения поставленного Товара;
- наименование поставленного Товара;
- информацию об объеме поставленного Товара;
- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.1 Контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.1. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированная в ЕИС.
5.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим разделом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС.
5.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
5.8. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком, на основании подписанного Сторонами документа о приемке, после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с разделом 10 Контракта, а также документов, предусмотренных п.5.14. Контракта.
5.9. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
5.10. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
5.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
5.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.8 Контракта.
5.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
5.14. При поставке Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество оборудования:
- паспорт Товара (инструкция) на русском языке,
- комплект эксплуатационной и технической документации (на бумажном или электронном носителях) на русском языке,
- сертификаты/декларации соответствия (если применимо), и другие документы, подтверждающие качество Товара,
- гарантийные талоны производителя с указанием серийных номеров и гарантийного срока (либо документ, его заменяющий).

Порядок и срок приемки ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
6.1. Приемка товара производится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом.
6.1.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения Товара и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п. 5.14 и разделом 10 Контракта.
6.2. Поставщик должен письменно и/или по электронной почте уведомить Заказчика о планируемой доставке. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время доставки Товара в место доставки.
6.3. В день поставки Товара Заказчик осуществляет его осмотр, проверку по количеству, ассортименту и комплектности, принимает Товар по товарной накладной. Подписание Заказчиком указанного в настоящем пункте Контракта сопроводительного документа (товарно-транспортной накладной, товарной накладной, не будет означать осмотр и приемку Товара по объему и качеству, но свидетельствует о факте передачи Товара Заказчику.
6.4. В случае установления факта поставки не комплектного Товара или не соответствие Товара количеству (качеству) указанному в Контракте, приемка не осуществляется. Ответственность за сохранность не принятого имущества несет Поставщик.
Проверка качества Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного вида Товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.
6.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями.
Для приемки поставленного товара, Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.6. Приемка результатов поставки Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком документа о приемке в соответствии с разделом 5 Контракта (в случае создания приемочной комиссии подписывается Решение о приемке Товара всеми членами приемочной комиссии), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара с указанием Товара не соответствующих условиям Контракта, а также с указанием срока устранения недостатков.
6.7. Если при приемке Товара в день поставки или при осмотре и проверке Товара обнаружится его несоответствие условиям Контракта, Заказчик будет обязан незамедлительно приостановить проверку, составить акт об обнаруженных нарушениях и вызвать для продолжения приемки представителя Поставщика.
6.8. Поставщик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке Товара недостатки, ухудшившие результат поставки, в установленный Заказчиком либо согласованный Сторонами срок.
6.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта, за исключением если Поставщик устранит недостатки в переделах сроков, установленных Заказчиком для поставки Товара в п. 4.1.
В случае, если устранение недостатков привело к просрочке исполнения обязательств, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в соответствии с разделом 7 Контракта в виде пени за просрочку исполнения обязательств и штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, в соответствии с п. 7.3.1.
6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком.
6.11. В случае если недоставки Товара не были обнаружены при приемке, Заказчик не лишается права предъявить претензии к качеству Товара после подписания документов о приемке.
6.12. Поставщик обязан вывезти Товар с территории Заказчика либо произвести его замену в случае получения мотивированного отказа от приёмки Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты направления Заказчиком такого отказа на адрес электронной почты, указанный в контракте.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, Утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.3. Ответственность Поставщика:
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.4. Ответственность Заказчика
7.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа). Заказчик также вправе удержать размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию с обеспечения исполнения контракта и вернуть обеспечение исполнения, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
В указанном случае оплата поставленных Товаров Поставщиком осуществляется на основании акта (уведомления-требования об удержании неустойки), составленного Заказчиком и направленного Поставщику, в котором указываются: цена Контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.
7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате поставщику.
7.12. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:
- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п. 4.1. Контракта;
- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;
- исполнения гарантийных обязательств;
- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.
7.13. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту считается:
- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных Спецификацией;
- иные отступления (не соблюдения) от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение его исполнения.
Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 10% от цены Контракта, что составляет __________(прописью)
(Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).
8.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
8.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
8.4. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
8.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта), возвращаются Поставщику не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Поставщика, указанным в настоящем контракте.
8.6. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения денежных средств, Поставщик перечисляет сумму, указанную в пункте 9.1 Контракта на счет заказчика:
Получатель: СПб ГБСУСО «ДДИ № 3»
197720, Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское шоссе, д.617
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6892
ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Платежные реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России
УФК по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБСУСО «ДДИ №3», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «ВР 510», предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки, НДС не облагается. Обеспечение исполнения контракта».
8.7. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.9 и 8.10 настоящего контракта.
8.8. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.9 и 8.10 настоящего контракта.
8.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работы или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
8.10. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара.
8.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.11 настоящего Контракта.
8.12. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 (антидемпинговые меры) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Срок действия контракта,
порядок изменения и расторжения контракта
9.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее, чем 31.12.2024. В части оплаты контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Начало обязательств Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Поставщиком обязательств по Контракту наступает не ранее регистрации Контракта в Реестре Контрактов, заключенных заказчиками.
9.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Товара, качества Товара и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем товара не более чем на 10 % (десять процентов) или уменьшается предусмотренный Контрактом объем товара не более чем на 10 % (десять процентов).
9.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком.
9.6. Изменение условий Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в порядке, по основаниям и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются только в письменной форме в виде приложений к Контракту и подлежат подписанию Сторонами.
9.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с применением к Поставщику предусмотренных разделом 7 штрафных санкций при наличии одного (или нескольких) из следующих условий:
- в случае нарушения сроков поставки Товаров более чем на 10 дней;
- в случае поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- в случае нарушения условий Контракта по качеству Товара;
- в случае если Поставщик не добросовестно исполняет свои обязательства, предусмотренные Контрактом, в том числе намеренно затягивает сроки Поставки, вводит в заблуждение Заказчика, не отвечает на звонки и письма по указанным в Контракте контактным данным, и вследствие неисполнения указанных обязательств становится очевидно, что Поставка Товара к установленному сроку невозможна, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, с уведомлением Поставщика о расторжении Контракта.
9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при наличии следующих условий:
- в случае неоднократного (2 и более раз) необоснованного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара,
- в случае неоднократного (2 и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара.
9.12. Отказ Поставщика от исполнения Контракта не освобождает от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего Контракта.
9.13. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Контракта.
9.14. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, расторжение Контракта производится в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. Во всех иных случаях расторжение Контракта происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.
10.2. В рамках исполнения Контракта чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии в них вины Стороны Контракта; войны и военные действия; иные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствует исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Сторон по Контракту.
10.3. О наступлении для Стороны по Контракту обстоятельств непреодолимой силы данная Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомлять другую Сторону любыми доступными средствами связи при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по Контракту, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК
11.1. Споры, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, предают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. При разрешении споров, возникающих из настоящего Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.
11.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.
11.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
11.5. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней и незамедлительное направление Стороне Контракта, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
13.3. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских и иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения.
13.4. Если иное не определено настоящим Контрактом, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Контракту совершаются исключительно в письменной форме. Письменное сообщение Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте на адрес сторон, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки, электронной почте или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя.
13.5. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой, факсимильной, электронной связи, указанной в Разделе 14 Контракта. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
13.6. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа с использованием программных средств оператора электронной площадки и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Спецификация
Приложение № 2 Форма акта приема-передачи товара.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1

к Контракту № ____ от «___»______ 20 _ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

к Контракту № ____ от «___»______ 20 _ г.

ФОРМА

Акт приема-передачи товара

г. Санкт-Петербург "___"_____________ ___ г.

_______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________________________, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ , действующего на основании ____________, с другой стороны (далее - Стороны) составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями контракта (контракта) от «___» ____________ 202_ № ________ был поставлен следующий товар:

2. Поставленный товар по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены контрактом.

3. Товар поставлен в упаковке, соответствующей требованиям контракта.

4. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

5. В ходе приемки товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в контракте и представленных документах.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.