Тендер - Ацетон технический в/с ГОСТ 2768-84 №260011327

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

__Договор_Образец_для_контрагентов

ДОГОВОР

поставки № СК/ПОПК/23/00386

г. Томск

«18» августа 2023 г

Общество с ограниченной ответственностью «ххх», именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице генерального директора ххх, действующего на основании Устава, c

одной стороны, и

акционерное общество «Сибкабель», именуемое в дальнейшем

«Покупатель», в лице директора Липовки Сергея Витальевича, действующего на основании

доверенности от 15.03.2023, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной,

нотариусом нотариального округа: город Среднеуральск Свердловской области,

зарегистрированной в реестре: №66/158-н▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-167, с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю товар, в

наименовании, ассортименте, количестве, сроки поставки и по цене, указанной в

Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар по качеству должен соответствовать техническим требованиям, указанным в

Спецификациях, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31»

декабря 2023 г. Если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не

заявит письменно о прекращении договора в связи с истечением срока действия, настоящий

договор будет ежегодно считаться пролонгированным сторонами на тех же условиях на

каждый последующий календарный год.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

2.1. Поставка Товара производится в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему

договору.

2.2. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции

при транспортировке и хранении.

2.3. Датой поставки партии продукции и переход права собственности по настоящему

договору считается:

- при отгрузке продукции железнодорожным транспортом - дата штемпеля станции

назначения, указанная в квитанции;

- при отгрузке продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза (выборки)

продукции со склада Поставщика или Грузоотправителя - дата передачи продукции представителю

Покупателя на складе Поставщика (Грузоотправителя), указанная в товарной накладной;

- при доставке продукции автомобильным транспортом Поставщика или автомобильным

транспортом перевозчика, привлеченного Поставщиком – дата, указанная в товарно-транспортной

накладной при передаче продукции представителю Покупателя в месте передачи.

- при поставке продукции путем почтового отправления – дата приема почтового

отправления оператором почтовой связи для доставки Покупателю или лицу, определенному им

в качестве получателя, указанная в почтовой квитанции.

3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим договором,

определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору. Цена Товара,

указанная в спецификациях, включает расходы по упаковке и погрузке.

3.2. Общая сумма договора складывается из суммы всех Спецификаций к настоящему

договору.

Поставщик _________________

Договор № СК/ПОПК/23/00386

Покупатель _________________

1

3.3. Оплата каждой партии Товара производится в срок, указанный в Спецификациях к

настоящему договору.

3.4. Датой оплаты стороны считают дату списания денежных средств с

корреспондентского счета банка Покупателя.

3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты, произведенной отгрузки Поставщик

обязуется предоставить Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную

накладную на товар или УПД.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в

соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР №81 от 29.12.73г. и №98 от

14.11.74г., а по качеству на складе Покупателя в соответствии с требованиями Инструкции

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при

Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража

СССР №81 от 29.12.73г., №98 от 14.11.74г.).

4.2. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю и

составляет один год.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает

Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости поставленного Товара за

каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного п.2.1.

настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в виде пени

в размере 0,05% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

Покупатель вправе удержать начисленные пени из суммы, подлежащей уплате за товар.

5.3. Если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной

документации, образцам или условиям Договора, а также, если поставлен некомплектный

Товар, данный Товар подлежит замене, либо доукомплектованию, такой Товар

рассматривается как не поставленный Покупателю до исполнения Поставщиком своих

обязанностей по настоящему Договору и приведения Товара в соответствие с требованиями

стандартов или договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением, расторжением

настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию

устанавливается в 10 (десять) календарных дней.

6.2. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению

Арбитражным судом по месту нахождения истца.

6.3. Поставщик обязуется в соответствии со статьей 406.1 ГК возместить Покупателю в

полном объеме потери, понесенные в результате предъявления к нему требований и

претензий со стороны налоговых органов из-за действий или бездействия Поставщика, в том

числе об уплате налогов (включая пени, штрафы), доначисленных из-за отказа в применении

налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями или бездействием

Поставщика (далее – имущественные потери). Указанные имущественные потери

возмещаются в размере сумм, уплаченных Покупателем на основании решений, требований,

актов проверок налоговых органов или претензий от третьих лиц. При этом факт

оспаривания налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не

Поставщик _________________

Договор № СК/ПОПК/23/00386

Покупатель _________________

2

влияет на обязанность Поставщика возместить Покупателю потери. Срок для возмещения

имущественных потерь – 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления Покупателем

соответствующего требования, если иное не указано в требовании.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из сторон по настоящему договору не имеет права передать свои права и

обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой

стороны.

7.3. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего договора, все

документы: настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения, протоколы

разногласий и урегулирования разногласий к настоящему договору, товарные накладные, а

также иные документы, связанные с исполнением договора, - подписанные Сторонами и

переданные по электронной и факсимильной связи, имеют силу оригиналов до получения их

подлинников.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК»

ООО «ххх»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

АО «Сибкабель»

Местонахождение:

634003, Россия, г. Томск, ул. Пушкина, 46

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГПБ (АО) г. Москва

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ГУ Банка России по

ЦФО

Тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

_________________ / ххх /

м.п.

Поставщик _________________

_______________ / С.В. Липовка /

м.п.

Договор № СК/ПОПК/23/00386

Покупатель _________________

3