Тендер - Поставка монолитного поликарбоната №259078266

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Агалаков Александр Геннадьевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть561) ПГК_на_поставку_монолитного_поликарбоната ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект государственного контракта № ____/2023

на поставку монолитного поликарбоната для нужд МО МВД России «Зуевский»

г. Зуевка «____» __________ 2023 года

Государственный заказчик Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зуевский» (МО МВД России «Зуевский»), именуемый в дальнейшем «Заказчик» и действующий от имени Российской Федерации, в лице ВрИО начальника Рылова Романа Леонидовича, действующего на основании Положения об отделе, утвержденного Приказом УМВД России по Кировской области от 05 сентября 2017 г. № 672, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. . В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать Заказчику монолитный поликарбонат согласно Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, именуемую в дальнейшем «товар», а Заказчик принять и оплатить.

1.2. Поставщик принимает на склад и отпускает со склада, организует хранение, обеспечивает качество Товара.

1.2.1. Склад Продавца находится по адресу: _________________________________________________.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Поставляемый Товар оплачивается Заказчиком в соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований (федеральный бюджет) на 2023 год.

2.2. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятого по количеству и качеству Товара.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена настоящего контракта составляет: ( ) рублей 00 копеек, в том числе НДС _________ (__%): ______ рублей ___ копеек 1 (НДС не облагается) 2 . 3

2.5. Расчет за оказанную услугу Заказчик осуществляет путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту получения товара в течение 20 календарных дней, при отсутствии разногласий качеству товара на основании счета (счета-фактуры) Поставщика и подписанной товарной накладной, акта приемки товара, оформленного и подписанного приемочной комиссией Заказчика.

2.8. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в данном контракте.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

3.1.2. Обеспечить Покупателю доступ на склад Продавца для получения Товара.

3.1.3. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящего Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.2.2. Оплатить купленный Товар в срок, установленный в п. 4.1 настоящего Контракта.

3.2.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

3.2.4. Осуществить вывоз Товара со склада в течение срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Контракта.

3.3. Продавец вправе:

3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т.д.).

3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1 настоящего Контракта, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом издержек по его (Товара) хранению.

3.3.3. Расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара и/или неоднократной невыборки Товара со стороны Покупателя.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Продавца готовности Товара для вывоза Покупателем со склада в срок, предусмотренный п. 5.1 настоящего Контракта.

3.4.2. Расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок и/или неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

3.4.3. Оплатить Товар с отсрочкой платежа на срок, предусмотренный п. 4.1 настоящего Контракта.

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения товара на основании счет-фактуры и товарной накладной.

5. Поставка, отгрузка, прием, возврат товара

5.1. Срок поставки продукции: с момента заключения Контракта по 20.12.2023 года (включительно).

При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать 20 рабочих дней. Если в течение этого срока Товар не будет вывезен Покупателем со склада, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр суммы Контракта.

5.2. Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика самовывозом. Поставка Товара может быть осуществлена иным способом, но только после письменного согласования сторонами настоящего Контракта этого способа.

5.3. Продавец обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя своими силами и средствами в местонахождении Товара в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа. Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу, указанному Продавцом, в течение 10 рабочих дней после согласования заказа на соответствующую партию Товара.

5.4. Товар принимается Покупателем в месте его передачи в присутствии представителя Поставщика по количеству мест, комплектности, ассортименту, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Продавца (или изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

5.5. В момент приемки Товара Покупатель проверяет состояние, целостность тары (упаковки), проводит внешний осмотр передаваемого Товара на наличие или отсутствие дефектов, в том числе путем вскрытия тары (упаковки) Товара и проверки его соответствия условиям Договора о количестве, качестве, ассортименте, комплектности. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Покупателем или уполномоченным им лицом УПД (товарной накладной). Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока.

5.6. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение десяти дней с даты ее получения.

5.7. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара у Продавца.

5.8. В случае изъятия недоброкачественных Товаров из оборота решениями компетентных органов они возвращаются Продавцу.

При этом переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю стороны признают не состоявшимся; Продавец возвращает Покупателю денежные средства, уплаченные по Контракту.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту стороны обязательства несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству услуг (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени, или выявляются неоднократно, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от их оплаты и/или приёма, и/или по своему выбору потребовать от Поставщика:

- оказания услуг надлежащего качества, соответствующего настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) календарных дней;

- возврата уплаченной за услуги денежной суммы в срок, указанный в претензии.

6.4. В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Размер штрафа, определённый с учётом положений законодательства Российской Федерации, установлен в настоящем Контракте в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены настоящего Контракта, или в случае, если настоящим Контрактом предусмотрены этапы его исполнения, как процент этапа исполнения настоящего Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.7.-6.9. настоящего Контракта):

6.6.1. 10% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.6.2. 5% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.6.3. 1% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

6.6.4. 0,5% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

6.6.5. 0,4% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

6.6.6. 0,3% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

6.6.7. 0,25% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

6.6.8. 0,2% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

6.6.9. 0,1% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае его заключения по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

6.7.1. 3% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.7.2. 2% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

6.7.3. 1% цены настоящего Контракта (этапа) в случае, если цена настоящего Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

6.8.1. 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8.2. 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.8.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

6.8.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», настоящим Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций ввиде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5% объёма такого привлечения, установленного настоящим Контрактом.

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

6.10.1. 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.10.2. 5000 рублей, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.10.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

6.10.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня, начисляется, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения указанного обязательства.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

Реквизиты для перечисления денежных средств: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Получатель: УФК по Кировской области (МО МВД России «Зуевский» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50). Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области г. Киров, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.14. Если основанием для изменения или расторжения настоящего Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением настоящего Контракта.

6.15. В случае если Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и Заказчик впоследствии заключил взамен его аналогичный государственный контракт (договор), Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в настоящем Контракте, и ценой на сопоставимые товары (работы, услуги) по условиям государственного контракта (договора), заключенного взамен настоящего Контракта.

6.16. Удовлетворение требований Заказчика, предусмотренных п. 6.15. настоящего Контракта, не освобождает Поставщика, не исполнившего обязательства или ненадлежащим образом их исполнившего, от возмещения иных убытков, причиненных Заказчику.

6.17. Допускается взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с АПК Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком и/или Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, сторона направляет другой стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

8.4. Срок рассмотрения требования об уплате неустойки (штрафа, пени): 5 дней с момента его получения.

9. Особые условия

9.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны обязательства руководствуются действующим на момент заключения настоящего Контракта законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае изменения наименования, юридических адресов (адресов), банковских и отгрузочных реквизитов, сторона обязательства обязана сообщить об этом другой стороне в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта допускается:

9.4.1. в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон обязательства;

9.4.1.1.нарушение настоящего Контракта Поставщиком является существенным в случае:

9.4.1.1.1.поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками (дефектами), которые не могут быть устранены в срок, предусмотренный п. 6.3. настоящего Контракта;

9.4.1.1.2.неоднократного невыполнения письменных требований Заказчика в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом;

9.4.1.1.3.поставки Товара без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке;

9.4.1.2.нарушение настоящего Контракта Заказчиком является существенным в случае нарушения срока оплаты поставленного Товара;

9.4.2. в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и/или поставляемая продукция не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке требованиям к участникам закупки и/или поставляемой продукции или представил недостоверную информацию о своем соответствии и/или соответствии поставляемой продукции таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.5. Под неоднократностью в целях настоящего Контракта понимается возникновение тех или иных обстоятельств более одного раза, каждое из которых в отдельности не соответствует условиям настоящего Контракта.

9.6. Корреспонденция направляется по указанным в настоящем Контракте адресам. Неполученная (возвращенная) корреспонденция, направленная по указанным в настоящем Контракте адресам, считается полученной, а уведомление одной стороны другую соответственно состоявшимся за исключением случая, предусмотренного п. 9.7. настоящего Контракта.

9.7. Решение Заказчика (Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта размещается, направляется другой стороне обязательства в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд».

9.8. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по письменному соглашению сторон в следующих случаях:

9.8.1. при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемой продукции и иных условий Контракта;

9.8.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное настоящим Контрактом количество продукции не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное настоящим Контрактом количество поставляемой продукции не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному количеству продукции исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы продукции, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества продукции стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы продукции. Цена единицы дополнительно поставляемой продукции или цена единицы продукции при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемой продукции должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такой продукции;

9.8.3. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

9.8.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и/или сроков исполнения настоящего Контракта и/или количества продукции, предусмотренных настоящим Контрактом;

9.8.5. при поставке продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд».

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а равно возникновения убытков у Заказчика, Заказчик имеет право получить удовлетворение из стоимости имущества (денежных средств), принадлежащих Поставщику и переданных Заказчику в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (залог).

9.10. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, удовлетворяют требования Заказчика в следующем объеме: аванс (если выплата аванса предусмотрена настоящим Контрактом), неустойка, убытки, а также возмещение необходимых расходов Заказчика по их взысканию.

9.11. Обращение взыскания на денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке.

9.12. При наступлении оснований для обращения взыскания на заложенные денежные средства Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление, которое должно содержать: дату, номер, предмет обеспеченного ими государственного контракта; объем, подлежащий взысканию (п. 9.10. настоящего Контракта); расчет требований Заказчика.

9.13. Способ реализации предмета залога: оставление за собой Заказчиком.

9.14. Поставщик не вправе пользоваться денежными средствами, внесенными на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе извлекать из них доходы, отчуждать, передавать третьим лицам либо иным образом распоряжаться ими.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2 Окончание срока контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств сторон по оплате полученного Товара, гарантии качества Товара.

10.3. Прекращение обязательств сторон по настоящему Контракту не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, а также возмещения убытков.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

12. ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№

от ___ декабря 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

^ Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

^ Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

^ Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.

Ценовое_предложение