Тендер - электротовары №259077851

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "КЭЦ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Договор_поставки_эл._товары,1

Договор на поставку № -В2023

г. Ульяновск 2023 г.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА» имени Владимира Андреевича Ионова» (ОГБУК ГАПиТ «ВОЛГА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колтуна Александра Владиленовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _________, вместе «Стороны», на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2014г. «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику кабель и разъемы к звуковому оборудованию (далее - товар), на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость товара указываются в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а также в соответствии с техническими характеистиками.

2. Цена Договора, порядок расчетов и сроки поставки товара

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_________) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен (предусмотрен).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней, на основании подписанной товарной накладной и других расчетных документов.

2.5. Срок поставки товара: 10 рабочих дней с даты подписания договора.

2.6. Товар передается одной партией по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ульяновск ул. Гончарова, 13/91а.

Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2023 год.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара по телефону или по электронной почте.

3.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Поставить товар по адресу Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.4. Передать Заказчику оригинал товарной накладной и счетов-фактур.

3.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.1.6. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего требования на основании составленного акта о некачественном товаре Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, и других характеристик товара, подписать товарную накладную.

3.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

3.4.43. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится при передаче товара Заказчику вместе с товарной накладной (форма ТОРГ 12). Заказчик принимает товар в течение 2(двух) рабочих дней.

4.2. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ульяновск ул. Гончарова 13/91а.

4.3. Если Поставщик в нарушение данного Договора передал Заказчику меньшее количество товара, чем определено настоящим Договором, Заказчик вправе либо потребовать передать недостающее количество товара, либо возвратить переданный товар и отказаться от его оплаты.

4.4. В случае поставки товара, несоответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от товара несоответствующего условиям, и от всех переданных одновременно товаров. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательств и не влечет расторжения Договора.

4.5. При обнаружении недостатков по качеству Заказчик в течение 2 календарных дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 2 календарных дней направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре.

4.6. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.7. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику, которое должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору. В случае отсутствия вышеуказанного документа Товар приниматься Заказчиком не будет.

4.8. Товар должен быть новым.

5. Качество, комплектность поставляемого товара

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке (при наличии).

5.2. Количество, цена единицы товара определяется в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. К товару должны быть приложены соответствующие сертификаты качества.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует возможность эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока. Срок действия гарантии – не менее чем срок действия гарантии производителя, либо 6 месяцев. Действие гарантии начинается с даты подписания сторонами товарной накладной.

6.2. Поставщик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара, неправильной его эксплуатации.

6.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого переданный товар не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Поставщик.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, ведущих к потере надежной работы товара, Заказчик должен заявить о них Поставщику в 5-ти дневный срок.

6.5. Поставщик в период гарантийного срока после получения заявки от Заказчика на устранение дефектов, обязан в течение 10 календарных дней устранить указанные в заявке недостатки (дефекты).

6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа _1 000,00руб.:

Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.11. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объёме.

7.12. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату цены настоящего Договора, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из областного бюджета Ульяновской области, при условии принятия всех мер и совершения действий, направленных на надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7.14. В случае нарушения принятых по настоящему Договору обязательств, а также во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Все споры, не урегулированные во внесудебном порядке, передаются на разрешение Арбитражного суда Ульяновской области.

9. Условие о возможности одностороннего отказа от исполнения Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с ч.10 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить или по вине другой стороны.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Договора, будут длиться более одной недели с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Срок действия настоящего Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2023 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

12. Заключительные положения

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

Перечень приложений к Договору:

1. Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Договору

№_________ от «__»_________2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Кабель КГ-ХЛ 3 х 1,5 кв.мм

Кабель силовой гибкий холодостойкий КГ-ХЛ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Эксплуатируется на суше и водоемах в макроклиматических районах с умеренным, холодным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.

Устойчив к воздействию солнечного излучения.

Изготовлен по ТУ 16.К73.05-93.

Конструкция и материалы

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, скрученные.

Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э.

Изоляция жил из резины типа РТИ-1 или РТИ-2-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков.
Маркировка жил:
цифровая - 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0;
цветовая - голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелено-желтая.
Изолированные жилы скручены.

Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э.

Оболочка из резины типа РШТ-2 и РТИШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Технические характеристики

• Число и сечение токопроводящих жил: 3 х 1,5 кв.мм.
• Вид климатического исполнения: ХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
• Диапазон температур эксплуатации: -60... +50 °С.
• Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -40 °С.
• Повив изолированных жил выполнен с шагом, превышающим 16 диаметров.
• Изгиб при укладке (монтаже) не должен быть меньше 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до +75 °С.
• Строительная длина кабеля:
  
  • с номинальным сечением основных жил до 35 кв.мм включительно: не менее 150 м;
  • с номинальным сечением основных жил▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькв.мм: не менее 125 м;
  • с номинальным сечением основных жил 150 кв.мм и выше: не менее 100 м.

Вилка переносная прямая PlexUp B▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(16 А, IP44) с заземлением, синий

Вилка переносная штепсельная разборная PlexUp B▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпредназначена для присоединения электрических устройств с заземлением, рассчитанных на максимальный ток 16 А.

Материалы и цвета

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Колодка 3-мест 16А черный каучук заземление IP44 IEK

Каучуковые штепсельные соединители IEK серии "Омега" со степенью защиты от пыли и влаги IP44 предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении.

Легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.

Соответствуют требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99).

Преимущества

• Изделия имеют брызгозащитный каучуковый корпус.
• Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают долгий срок службы.
• Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
• Дополнительный буртик обеспечивает плотную фиксацию вилки в розетке и защищает от попадания влаги внутрь.
• Изделия укомплектованы специальными ввод-сальниками для кабеля различного сечения.

Материалы и цвета

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Удлинитель 9-мест 2м ПВС 3*1,5 черный IEK ITK

Горизонтальные 19” блоки розеток ITK предназначены для электроснабжения сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также для защиты оборудования от токов короткого замыкания и перенапряжения.

Соответствуют стандарту 19” (482,6 мм) и устанавливаются с помощью кронштейнов на 19” профиль, при этом положение кронштейнов можно менять.

Совместимы со всеми 19” шкафами и стойками ITK.

Преимущества

• Высококачественные термостойкие материалы.
• Соответствие стандарту монтажа 19".
• Соответствие российским и международным стандартам качества.
• Возможность регулировки положения кронштейнов крепления.
• Увеличенное количество циклов включения - отключения.
• Повышенная безопасность и надежность.

Размеры

- Посмотреть таблицу с данными

Материалы и цвета

- Посмотреть таблицу с данными

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными