Тендер - Поставка хлора жидкого в баллонах №259103691

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_Хлор_2024.docx
• Проект_договора_24.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Поставка товара производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика с момента заключения договора по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, пер. Поперечный, 7, осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Поставка производится партиями по заявке Заказчика.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.12.2023 по 12.12.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:14.12.2023Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации

Приложение №4

Проект Договора

г. Озерск Челябинская область «____» _________ 2023 г.

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Бердникова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «СТОРОНЫ», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ) заключили настоящий Договор по итогам торговой процедуры (Протокол №- __________________ от «____» _________ 2023 г.) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик, в соответствии с настоящим Договором обязуется поставить Заказчику хлор жидкий в баллонах в соответствии с техническим заданием (приложение№2 к настоящему договору) (далее по тексту – Товар), согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар, на условиях, в порядке и сроки, установленном настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым и готовым к использованию, принадлежит Заказчику на праве собственности, не является предметом залога или ареста, не является предметом исков и иных имущественных требований третьих лиц.

1.3. Стороны договорились считать существенными следующие условия:

-предмет договора

-стоимость товара

-срок поставки товара

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора формируется с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара, в том числе стоимость товара, выполнение гарантийных обязательств, расходы на доставку товара до места поставки, погрузки и раскрепления товара, освидетельствования тары, возврата порожних баллонов этой же автомашиной, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

2.2. Общая стоимость настоящего Договора составляет ____________ руб. (__________________________________________________) в т.ч. НДС 20% (______________), (При отсутствии НДС указать основание: Налоговый Кодекс РФ, глава, статья, пункт) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к настоящему договору).

2.3. Документ о приемке Товара подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления его Поставщиком.

В качестве документа о приемке Товара применяется товарная накладная или универсальный передаточный документ. При наличии НДС Поставщик выставляет счет-фактуру (в случае, если в качестве документа о приемке представлена товарная накладная).

2.4. Оплата производится путем внесения 100% предоплаты (за каждую партию поставляемого товара) на расчетный счет Поставщика способами, не противоречащими законодательству РФ. Обязательства Заказчика по оплате могут быть возложены на третье лицо/физическое лицо в соответствии с п.1 ст.313 ГК РФ.

2.5. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работ или услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, объем работ или услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работ или услуг, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работ или услуг, но не более чем на 30 (тридцать) процентов от цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы товара, работ или услуг. Цена единицы дополнительно поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг или цена единицы товара, работ, услуг при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, объема работ или услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, объема работ или услуг.

3) При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

2.6. В случае если настоящий Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридическому лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по договору на сумму начисленной неустойки (штрафы, пени) или понесенных убытков на основании предъявленной претензии, предусмотренной пунктом 6 настоящего договора.

2.8. Источник финансирования: собственные средства.

Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар на склад Заказчика по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пер. Поперечный, 7.

Поставка товара осуществляется партиями, по предварительным заявкам Заказчика. Размер партии определяется Заказчиком самостоятельно, в зависимости от нужд. Периодичность поставок, количество партий, дата и время поставки товара указываются в заявке Заказчика в зависимости от нужд заблаговременно, но не позднее, чем за 10 рабочих дней до поставки товара.

Поставка товара производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика с момента заключения договора по 28.12.2024.

3.2. Тара и упаковка, в которых поставляется товар, должны обеспечивать полную его сохранность, предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и погрузочно–разгрузочных работах к месту поставки, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Маркировка в соответствии с нормами Поставщика. Упаковка: спец. баллоны Поставщика.

3.3. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в техническом задании (Приложение № 2 к договору), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Приемка товара осуществляется в течение 1 дня с момента поставки товара. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.

3.4. При поставке Товара Поставщик обязан передать в адрес Заказчика товарно-сопроводительную документацию в соответствии с действующим законодательством.

3.5. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о качестве Товара.

3.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. При поставке Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы следующих документов на поставляемый товар: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную, оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Оформление документов Заказчиком осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара.

Качество товара, гарантийные обязательства, возврат тары

4.1. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

4.2. Качество поставляемого товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства, должно соответствовать требованиям ГОСТов, устанавливающего требования к качеству товара, и удостоверяется сертификатом соответствия, паспортом изготовителя и иным документом о качестве товара.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем, или если заводом-изготовителем не установлен гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной (Акта приёма-передачи товара) на поставленный товар. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

4.4. Товар поставляется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 г. № 554 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», с требованиями, установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 года (ДОПОГ) и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200.

4.5. В период действия настоящего договора возврат порожних спец. баллонов в полной комплектации, с исправной запорной арматурой (обязательное наличие защитных колпаков), осуществляется средствами и автотранспортом Поставщика в течение 100 (ста) календарных дней с даты поставки. Возврат ранее полученных Заказчиком спец. баллонов осуществляется в той же автомашине, в которой Заказчик получает оплаченный товар (кругорейс), количество спец. баллонов не менее полученного, возврат в таком случае происходит за счёт Поставщика

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

-требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

- контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- возложить обязательство по оплате услуг Поставщика на третьих лиц (ст. 313 ГК РФ). При этом в основании платежного документа плательщик должен указать наименование Заказчика, номер и дату настоящего Договора. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства третьими лицами.

5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

- своевременно оплачивать поставленный Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

- принять товар путём подписания товарной накладной в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.

5.3.Поставщик по настоящему Договору вправе:

- требовать оплаты Товара, приобретенного Заказчиком, на условиях, предусмотренных Договором.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

5.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:

- осуществлять поставку Товара, в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

- соблюдать сроки поставки, указанные Заказчиком в заявке.

- предоставлять надлежаще оформленные документы.

- поставщик гарантирует замену некачественного товара за счет собственных средств, в течение 7(семи) рабочих дней с момента уведомления Поставщика об обнаруженных дефектах.

-предоставить документы, определяющие гарантию качества на поставляемый Товар. При передаче товара, Поставщик обязан иметь документы, подтверждающие качество Товара.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. За неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. За нарушение сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение сроков оплаты, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

6.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставляемого Товара.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору оплата может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло в следствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, приостановка деятельности в связи с проверками налоговых органов, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

8. Изменение условий договора

8.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

8.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон путем подписания соответствующего соглашения о расторжении;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

9.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Товара Поставщиком.

9.7 Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору с учетом положений и требований законодательства Российской Федерации.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Размер обеспечения исполнения договора: 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,02 (один миллион двести девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 02 копейки).

10.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком в соответствии с действующим законодательством или путем внесения денежных средств на счет Заказчика (реквизиты указаны в пункте 10.3 настоящего Договора). Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно.

10.3. Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

В назначении платежа указать: «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора №_________ (Поставка хлора).

10.4. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.5. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по договору, в том числе однократного нарушения его условий.

10.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.7. Возврат внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора осуществляется в полном объеме в случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в соответствии с условиями Договора. Заказчик возвращает Исполнителю (перечисляет на его расчетный счет) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. Возврат осуществляется перечислением денежных средств по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в Договоре. При получении Заказчиком письменного требования Исполнителя обеспечение возвращается по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения такого требования при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору.

10.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, по договору Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Исполнителем обеспечению исполнения обязательств в пределах цены поставки товара, которое не было поставлено, были поставлены ненадлежащего качества, или в которых не были устранены недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

10.9. В случае расторжения настоящего договора по вине Исполнителя Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Исполнителем обеспечению исполнения обязательств по настоящему договору пропорционально объему не оказанной Исполнителем услуги по настоящему договору.

10.10. В случае если Исполнитель обеспечил исполнение договора предоставлением безотзывной банковской гарантии, при наступлении событий, указанных в п. 10.8. и 10.9. настоящего раздела договора, Заказчик направляет в адрес Гаранта письменное заявление (требование) с указанием причин, по которым Заказчик требует выплаты обеспечения исполнения настоящего договора, условий договора, которые были нарушены Исполнителем, расчета суммы выплаты по банковской гарантии, реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств Гарантом. Вместе с указанным заявлением Заказчик вправе предоставить Гаранту заверенную Заказчиком копию договора со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, копию претензии Заказчика Исполнителю по факту нарушения условий договора и доказательства ее получения Исполнителем. Предоставление Заказчиком Гаранту иных документов для получения суммы обеспечения исполнения настоящего договора или части такой суммы не требуется. Сумма обеспечения должна быть выплачена Заказчику в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней с даты получения Гарантом письменного требования Заказчика. В случае нарушения срока выплаты обеспечения Гарант несет дополнительную ответственность перед Заказчиком в виде неустойки в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

В случае, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта.

10.11. В случае, если Исполнитель обеспечил исполнение договора внесением денежных средств на счет Заказчика, при наступлении событий, указанных в п.10.8. и 10.9. настоящего раздела договора, Заказчик удерживает соответствующую денежную сумму по предоставленному обеспечению исполнения обязательств.

10.12. Размер обеспечения исполнения договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

10.13. При расторжении договора по соглашению сторон, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора денежные средства возвращаются Исполнителю в 30-дневный срок после подписания сторонами соглашения о расторжении договора.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.3. Договор заключен в электронной форме в одном экземпляре и хранится на торговой площадке.

11.4. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являющихся их неотъемлемой частью, действительны лишь при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами с обеих сторон. оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами. Уведомления, подтверждение и прочая переписка по настоящему Договору действительна при передаче электронной почтой, факсимильной связью с дальнейшем предоставлением оригиналов в течение 10 (рабочих) дней, при этом вся переписка ведется исключительно по указанным в п. 13 электронным адресам и/или номерам телефонов факсимильной связи.

11.5. Об изменении организационно-правовой формы, наименования, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, стороны обязаны в письменно в 5-тидневный срок уведомить друг друга.

11.6. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует по 28 декабря 2024 года, а в части финансовых расчётов между сторонами и возврата спец. баллонов собственности Поставщика - до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Стороны признают юридическую силу договора, заключенного на электронной площадке.

12. Приложения к договору

12.1 Спецификация (Приложение №1)

12.2 Техническое задание (Приложение № 2)

13.Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ ____________ от «__»___________2023

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора с учетом всех затрат составляет ________________ (_______________), НДС 20%.

______________(____________________).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ ____________ от «__»___________2023

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование закупаемой продукции: ХЛОР жидкий в баллонах ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвысший сорт Токсикологический класс опасности вещества: Код ОКП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКод ТНВЭД:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000 0

- Посмотреть таблицу с данными

Любое упоминание на товарные знаки в настоящем разделе документации подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

Назначение закупаемой продукции:

В коммунальной сфере для хлорирования питьевой воды и сточных вод.

Требования к сертификации:

Товар должен иметь сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение.

Требования к упаковке:

Товар должен поставляться в специальных хлорных баллонах, удовлетворяющих требования правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Ростехнадзором. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу доставки.

Тара возвратная. Тара является собственностью Поставщика.

Условия хранения:

Хранение в специальных хлорных баллонах в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30968).

Не допускается совместное хранение баллонов с жидким хлором и органических веществ, порошков металлов, горючих жидкостей и газов.

Место и срок поставки товара:

Поставка товара производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика с момента заключения договора по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пер. Поперечный, 7, осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Отгрузка товара производится по заявке Заказчика.

Поставка производится партиями по заявке Заказчика, но не менее 6 тонн в одной партии.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем, или если заводом-изготовителем не установлен гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОРОТКОМ АУКЦИОНЕ

«Поставка хлора жидкого в баллонах, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, высший сорт»

Заказчик: Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ).

г. Озерск, 2023год

Извещение о коротком аукционе

Проведение процедуры закупки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о коротком аукционе - Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

• Техническое задание. «Описание объекта закупки» Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов) (Приложение № 1)
• Техническое описание товара (рекомендуемая форма) (Приложение № 2);
• Декларация участника закупки о соответствии требованиям, установленным документацией о коротком аукционе (рекомендуемая форма) (Приложение № 3);
• Проект договора (Приложение № 4);

Приложение № 1

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование закупаемой продукции: ХЛОР жидкий в баллонах ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвысший сорт Токсикологический класс опасности вещества: Код ОКП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКод ТНВЭД:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000 0

- Посмотреть таблицу с данными

Любое упоминание на товарные знаки в настоящем разделе документации подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

Назначение закупаемой продукции:

В коммунальной сфере для хлорирования питьевой воды и сточных вод.

Требования к сертификации:

Товар должен иметь сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение.

Требования к упаковке:

Товар должен поставляться в специальных хлорных баллонах, удовлетворяющих требования правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Ростехнадзором. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу доставки.

Тара возвратная. Тара является собственностью Поставщика.

Условия хранения:

Хранение в специальных хлорных баллонах в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30968).

Не допускается совместное хранение баллонов с жидким хлором и органических веществ, порошков металлов, горючих жидкостей и газов.

Место и срок поставки товара:

Поставка товара производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика с момента заключения договора по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, пер. Поперечный, 7, осуществляется в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Отгрузка товара производится по заявке Заказчика.

Поставка производится партиями по заявке Заказчика, но не менее 6 тонн в одной партии.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть меньше срока, установленного заводом-изготовителем, или если заводом-изготовителем не установлен гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.

Приложение № 2

Техническое описание товара¹

Согласие участника короткого аукциона

Изучив настоящую документацию, участник короткого аукциона, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в коротком аукционе, выражает согласие на поставку хлора жидкого в баллонах, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, высший сорт для нужд Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ)

(номер извещения ____________), на условиях, предусмотренных указанной документацией о коротком аукционе в электронной форме.

Таблица предложения участника закупки

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.

Товарный знак указывается участником закупки в составе заявки только при его наличии.

Предлагаемые участником закупки конкретные показатели товара должны соответствовать значениям и не противоречить требованиям, установленным в приложении №1 «Техническое задание» документации о закупке «Описание объекта закупки» «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)».

1 Техническое описание товара представляется участником в составе заявки в соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 документации о коротком аукционе.

Техническое описание товара может быть представлено участником по предложенной форме.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на участие в аукционе (в т. ч. сведений о стране происхождения товара), несет участник закупки.

При составлении технического описания товара, необходимо руководствоваться пунктом 4.2 раздела 4 документации о коротком аукционе.

Приложение № 3

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Декларация участника закупки о соответствии требованиям, установленным документацией о коротком аукционе

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю) соответствие требованиям, установленным пп. 2 –7 п. 3.2 раздела 3 документации о закупке, а именно:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Настоящим подтверждаем (-ю) правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

/_________________________/__________________

(подпись) (Ф. И. О.)

М.П.