Тендер - Клей плиточный в рамках кап.ремонта №259029608

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 04.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000081

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Тамбовская обл, Моршанск г, ул. Сурикова,39

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 5700.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 приложение №1 к извещению - обоснование НМЦК (1)

Проект контракта

1 приложение № 4 к извещению -проект контрака

Описание объекта закупки

1 приложение №2 к извещению - Описание объекта закупки,

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 приложение №3 к извещению - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция на участие в закупке (1)

Дополнительная информация и документы

1 Извещение об осуществлении закупки, (1)

приложение_№2_к_извещению_-_Описание_объекта_закупки, - Посмотреть таблицу с данными

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

- Посмотреть таблицу с даннымиприложение_№1_к_извещению_-_обоснование_НМЦК_(1)

Обоснование начальной Приложение №1 к извещению

(максимальной) цены контракта ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Клей плиточный в рамках кап.ремонта

Основные характеристики объекта закупки

Услуга оказывается в соответствии с настоящим Государственным контрактом.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

Расчет НМЦК

5700,00

Обоснование НМЦК

Работник контрактной службы (контрактный управляющий):

Инспектор ОКБИ и ХО

________________ / Д.А. Кочукова/

подпись расшифровка

Метод сопоставимых рыночных цен

- Посмотреть таблицу с данными

* Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) согласно Приказу Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Коэффициент вариации не превышает 33%, допускается использование приведенных цен.

Создано в сервисе Seldon.Price.

Извещение_об_осуществлении_закупки,_(1)

Извещение об осуществлении закупки

- Посмотреть таблицу с данными

13.

Информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ), о единице измерения (при наличии).

Информация о месте выполнения работы или оказания услуги

----

14.

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

Срок исполнения контракта со дня заключения контракта по 29 декабря 2023 года,

поставка со дня заключения контракта в течении 6 рабочих дней.

15.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 ФЗ №44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта

5700(пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

16.

Источник финансирования закупки

Федеральный бюджет

17.

Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют

Российский рубль

18.

Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Аванс не предусмотрен

19.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с ФЗ №44-ФЗ

не установлено

20.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с:

- пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям

не требуется

- частью 2 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям

не требуется

- частью 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям,

не требуется

- частью 1.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ (при наличии такого требования)

установлено

21.

Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 28 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

22.

Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьей 29 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

23.

Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

24.

Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" - Не применяется на основании п.б ч.3 ПП №616

25.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 ФЗ №44-ФЗ),

реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,

реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 ФЗ №44-ФЗ

Не установлено

26.

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

Не установлено

27.

Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению

(если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 ФЗ №44-ФЗ)

Не установлено

28.

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 ФЗ №44-ФЗ

-

29.

Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 ФЗ №44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

-

30.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 ФЗ №44-ФЗ

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрена

31.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Такая дата не может приходиться на нерабочий день

11.12.2023г. 09:20 (время московское)

32.

При проведении электронного конкурса

Дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 ФЗ №44-ФЗ)

-

дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке

-

33.

При проведении закрытого аукциона

дата окончания срока рассмотрения заявок

-

34.

При проведении электронного аукциона, электронного запроса котировок

дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ФЗ №44-ФЗ

12.12.2023г.

35.

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ №44-ФЗ) в случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 ФЗ №44-ФЗ), аукционов.

При проведении электронного конкурса дата должна приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке

-

К извещению прилагаются документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 ФЗ №44-ФЗ;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с ФЗ №44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с ФЗ №44-ФЗ;

5) проект контракта.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_1

Приложение к извещению

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

Требования к содержанию заявки
в соответствии с п. 3) ч. 2 статьи 42 ФЗ №44-ФЗ

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением указанных в пунктах 1 и 2, не допускается.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с ФЗ №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если ФЗ №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с ФЗ №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 ФЗ №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 ФЗ №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

4) при проведении закрытых электронных процедур документы, предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором специализированной электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке;

5) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 ФЗ №44-ФЗ;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с ФЗ №44-ФЗ заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 ФЗ №44-ФЗ;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с ФЗ №44-ФЗ;

з) наличия в предусмотренном ФЗ №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 ФЗ №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур);

6) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 настоящей части, не допускается;

7) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи;

8) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

9) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют заказчику в соответствии с ФЗ №44-ФЗ заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, а также информацию о дате и времени их подачи.

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с ФЗ №44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

8. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 настоящей статьи, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 настоящей статьи, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

Инспектор ОКБИ и ХО

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области Кочукова Д.А.

приложение_№_4_к_извещению_-проект_контрака

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области» (ФКУ ИК-5УФСИН России по Тамбовской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», начальника Астафьева Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ , именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола комиссии по осуществлению закупок ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области от ______ №______ , и в соответствии с § 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность клей плиточный в рамках капитального ремонта (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1).

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________(_________) рублей ____ копеек, НДС облагается/не облагается .

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, доставку по месту нахождения заказчика (Тамбовская область, г. Моршанск , ул. Сурикова 39).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом №44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных №44-ФЗ.

2.3. Начальная (максимальная) цена Контракта определена методом анализа рынка в соответствии со статьей 22 Закона №44-ФЗ.

2.4. Цена контракта определена по результатам запроса котировок в электронной форме, проведенного в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ.

2.5. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет. Оплата производится по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.6. Оплата Товара производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Не позднее 28 декабря 2023 года.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется Заказчику в течение 6 рабочих дней, с 08:00 до 16:30 с момента заключения контракта .

3.2. Поставка осуществляется в адрес Государственного заказчика( г.Моршанск, ул. Сурикова 39 )

3.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

акт о приемке товаров (Приложение №2), подписанный Поставщиком(3 экземпляра);

товарная накладная или товарно-транспортная накладная (Т1 код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) при необходимости (2 экземпляра);

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (на русском языке).

3.4. Поставщик не позднее дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке в соответствии с ч. 13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

Государственный заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных п. 3.3, 3.4 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки с указанием недостатков, который направляет Поставщику в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Государственный заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.5. По факту приемки Товара Поставщик и Государственный заказчик подписывают Акт о приемке Товара по Контракту (приложение №2). Государственный заказчик подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.6. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Государственным заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Государственному заказчику.

3.7. Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу каждой партии поставляемого товара на соответствие его условиям Контракта.

3.8. Экспертизой по настоящему Контракту является структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, подписанный в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке.

3.9. Государственный заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ.

3.10. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 4.4.6. Контракта.

3.11. Приемка Товара по количеству и качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 22.10.1997 №18. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Государственным заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.1.6. Сформировать и направить Государственному заказчику структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, документы предусмотренные пунктом 3.3 проекта контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.2.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятого товара.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.3.3. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе, от исполнения контракта:

1) Государственный заказчик с использованием единой информационной системы в сфере закупок формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Государственный заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона №44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом №44-ФЗ.

V. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.2. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузки на складе Заказчика. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах качества и безопасности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного Союза .

6.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.8.23 раздела VIII, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.15. В случае неисполнения требования об уплате неустойки государственный заказчик производит оплату денежных обязательств в установленные контрактом сроки, уменьшенную в соответствии со статьей 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации на сумму предъявленной неустойки (штрафа, пени). Сумма исчисленной неустойки (штрафа, пени) подлежит перечислению Государственным заказчиком на лицевой счет по администрированию доходов федерального бюджета в УФК по Тамбовской области в течение 3 (трех) рабочих дней с момента перечисления средств Поставщику.

7.16 Реквизиты для перечисления уплаты неустоек (штрафов, пени)

ФКУ ИК-5УФСИН России по Тамбовской области

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ,р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Тамбовской области, г. Тамбов

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.Обеспечение исполнения Государственного контракта Государственным заказчиком не предусмотрено.

IX. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

9.2. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее 24 месяцев с момента подписания документа о приемке товара, но не менее срока установленного заводом изготовителем.

9.3. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара (комплектующего изделия, детали) ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

9.4. Срок замены некачественного товара (комплектующего изделия, детали) составляет не более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара (комплектующего изделия, детали) несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

9.5. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

9.6. Все расходы, связанные с заменой товара (комплектующего изделия, детали) ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара оплачиваются за счет Поставщика.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

10.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

10.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2 - 10.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

XI. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

11.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче в Арбитражный суд Тамбовской области на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Тамбовской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

11.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Тамбовской области.

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует

до 29 декабря 2023 года , а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

12.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона №44-ФЗ.

XIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 7 рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе XV настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XV настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XV настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение №1 - Спецификация;

Приложение №2 - Форма акта о приемке товаров.

XV. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту №
от «__»_______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Государственному контракту №
от «__»_______ 2023 г.

АКТ О ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ

по государственному контракту от «____» ___________ 2023 г. №

г. Моршанск «____» ______________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, Поставщик в лице ________, с одной стороны и Государственный заказчик в лице начальника Астафьева П.В. , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта, заключенного между ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области и ______ от _________ 2023г. № _______ , Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ________________ № _____________;

счет-фактура от _________________ № _____________;

счет от _________________ № ________________;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ________________________________________ № _______________________________;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика __________________________________ (документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в 3 подлинных экземплярах: 2 экземпляра – Государственному заказчику, 1 экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными