Тендер - клеи, краска ВД и пена монтажная (в рамках проведения капитального ремонта) №258868706

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение о проведении электронного аукциона от 01.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000048

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс обл, Анжеро-Судженск г, ул. Чекистов, 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 расчет нмцк

Проект контракта

1 ПРОЕКТ Государственного контракта

Описание объекта закупки

1 приложение 1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 приложение №2 требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 извещение 46

приложение_1_описание_объекта_закупкиxx

Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

4. Клей для керамогранита и керамической плитки

Расход кг / м2 От 1,7 до 5,5 кг/м2

Толщина слоя (мм) 10

Жизнеспособность раствора (ч)2

Материал для укладки Плитка, Камень, Керамическая плитка, Керамогранит

Материал поверхности применения Бетон

Место использования Внутренний / наружный

Основной материал Цемент

Прочность склеивания (МПа) 0.6

Применим во влажных помещениях Да

Применимость с теплыми полами Нет

Морозостойкость Да

Термостойкость Нет

Без пыли Да

Цвет после высыхания Серый

Быстросхватывающийся Нет

Время высыхания (ч) 72

Минимальная температура применения (°C) -50.0

Максимальная температура применения (°C) 70

Емкость (кг) не менее 25 кг не более 50 кг

Количество – 2000 кг

5. Пена монтажная

Тип применения: пистолет

Время высыхания, в часах: 2

Объем выхода пены, в литрах: не менее 65

Область применения: универсальная

Тип пены: профессиональная

Сезонность: зимняя

Емкость (мл) не менее 750

Выход пены (л) не менее 55

Минимальная температура применения (°C) -20.0

Максимальная температура применения (°C) 35

Количество 100 шт

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) на товар должна быть предоставлен в объемах и на сроки установленные изготовителем товара, но не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Технические условия и требованиям, предъявленным к качеству данного вида товара, требованиям безопасности, а так же удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, в случае если это предусмотрено Законом.

Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность товара при перевозке и хранении, погрузо-разгрузочных работах, соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Каждая единица тары должна иметь маркировку с указанием массы и вместимости, нанесенную непосредственно на поверхность.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки:

- не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах;

- недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

расчет_нмцк - Посмотреть таблицу с даннымиизвещение_46xx

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России

по Кемеровской области - Кузбассу

подполковник внутренней службы

__________А.В. Лепихов

«01» декабря 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

№ 46 на поставку клея, краски ВД и пены монтажной (в рамках проведения капитального ремонта) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России

по Кемеровской области – Кузбассу

( ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Анжеро-Судженск, 2023

- Посмотреть таблицу с данными

федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области-Кузбассу»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов,1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов,1

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо заказчика: Подставкин Виктор Николаевич

-контактные телефоны:(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Предмет контракта

- Посмотреть таблицу с данными

4. Клей для керамогранита и керамической плитки

Расход кг / м2 От 1,7 до 5,5 кг/м2

Толщина слоя (мм) 10

Жизнеспособность раствора (ч)2

Материал для укладки Плитка, Камень, Керамическая плитка, Керамогранит

Материал поверхности применения Бетон

Место использования Внутренний / наружный

Основной материал Цемент

Прочность склеивания (МПа) 0.6

Применим во влажных помещениях Да

Применимость с теплыми полами Нет

Морозостойкость Да

Термостойкость Нет

Без пыли Да

Цвет после высыхания Серый

Быстросхватывающийся Нет

Время высыхания (ч) 72

Минимальная температура применения (°C) -50.0

Максимальная температура применения (°C) 70

Емкость (кг) не менее 25 кг не более 50 кг

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

Количество – 2000 кг

5. Пена монтажная

Тип применения: пистолет

Время высыхания, в часах: 2

Объем выхода пены, в литрах: не менее 65

Область применения: универсальная

Тип пены: профессиональная

Сезонность: зимняя

Емкость (мл) не менее 750

Выход пены (л) не менее 55

Минимальная температура применения (°C) -20.0

Максимальная температура применения (°C) 35

ГОСТ Р 59599–2020

Количество 100 шт

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) на товар должна быть предоставлен в объемах и на сроки установленные изготовителем товара, но не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Технические условия и требованиям, предъявленным к качеству данного вида товара, требованиям безопасности, а так же удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, в случае если это предусмотрено Законом.

Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность товара при перевозке и хранении, погрузо-разгрузочных работах, соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Каждая единица тары должна иметь маркировку с указанием массы и вместимости, нанесенную непосредственно на поверхность.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки:

- не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах;

- недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

Источник финансирования закупки

Федеральный бюджет на 2023 год

Наименование валюты

Российский рубль

размер аванса

Не предусмотрен

Классификация по КБК:

по главе 320 раздел (подраздел) 0305 целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 вид расхода 243

Порядок и сроки оплаты, информация о казначейском сопровождении

Оплата Товара производится Государственным заказчиком на основании документа о приемки сформированного Поставщиком при помощи электронного документооборота в единой информационной системе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания такого документа Государственным заказчиком. При поставке товара Поставщик передает Государственному заказчику следующий пакет документов о приемке: товарную накладную по форме № ТОРГ-12, счёт-фактуру или счёт или УПД, оригинал декларация соответствия либо его копия, заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

Количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг, единице измерения:

Указано в разделе «Описание объекта закупки»

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Государственного заказчика, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,

г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов,1

Товар должен быть поставлен на склад Государственного заказчика только в рабочий день и до 17:00 по местному времени. В случае если товар поставлен на склад Государственного заказчика после 17:00 по местному времени, то Государственный заказчик имеет право начать приемку товара на следующий рабочий день после поставки товара. Телефон: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

Товар поставляется Государственному заказчику одной партией силами и средствами Поставщика в течение 50 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта

Начальная (максимальная) цена контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Начальная цена контракта составлена на основании расчета методом сопоставимых рыночных цен (Приложение №3).

Обеспечение заявки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия независимой гарантии.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в соответствии с ч.13 ст. 44 Федерального закона 44-ФЗ

Не требуется.

Обеспечение исполнения контракта:

- размер обеспечения исполнения контракта – 5% от цены контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 42 Федерального закона 44-ФЗ:

федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу»,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКемеровская область-Кузбасс, г.Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1; тел./факс. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9475

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу)

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово

Порядок обеспечения заявки для участников из стран ЕАЭС предусмотрен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами».

Участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - участники закупки), вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом следующих особенностей:

а) денежные средства вносятся участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов;

в) участник закупки признается непредоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения открытого конкурса в электронной форме), даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае проведения открытого аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме) на счет, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом заявка на участие в закупке, поданная таким участником закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 Федерального закона 44-ФЗ;

г) заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 10 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ

Обеспечение гарантийных обязательств

Не установлено

Информация о

банковском сопровождении контракта

Не предусмотрено

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Порядок одностороннего расторжения контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о сроках, месте и порядке подачи заявок участников закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Приложение №1 – Описание объекта закупки

Приложение №2 – Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Приложение №3 – Проект государственного контракта

Приложение №4 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

приложение_№2_требования_к_заявке_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к извещению

- Посмотреть таблицу с данными

С целью применения специальных экономических мер Заказчик при осуществлении закупки руководствуется Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2022 г. № 937 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571» (установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера).

ПРОЕКТ_Государственного_контракта Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Бийский механико-технологический техникум

Приложение № 4

ПРОЕКТ

Государственного контракта№

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

области – Кузбассу (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем«Государственный заказчик» в лице _________________, действующего на основании ___________, с одной стороны,и ____________________________________ в лице____________________________________ действующей на основании_________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь: ________________ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со ст.59 Федерального закона от 06.12.2021 N 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании протокола________________ от _____________ г.электронного аукциона заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчикуклеи, краску ВД и пену монтажную в рамках проведения капитального ремонта кровли, в соответствии с характеристиками,в количестве, по цене, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

2.1.5. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные поформе № ТОРГ-12 (или универсально-передаточный документ (УПД)) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

сразделом 6 настоящего Контракта.

2.3. Государственный заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

2.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии сразделом6 настоящего Контракта.

2.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии сЗаконом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3.6.по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Государственный заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

в ходе приемки, так и в течение срока годности.

2.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

2.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии сразделом 6 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

в порядке и на условиях, установленныхЗаконом № 44-ФЗ.

2.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии сЗаконом № 44-ФЗ.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.Цена Контракта составляет ________________________________, в том числе НДС если облагается _________________________, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: стоимость Товара, НДС (если облагается), расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку Товара.

за исключением случаев, установленныхЗаконом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

не допускается, за исключением случаев, предусмотренныхстатьями 34 и95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3.3. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет на 2024 гпо главе 320, разделу (подразделу) 0305, по целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, виду расходов 243.

3.4.Оплата Товара производится Государственным заказчиком на основании документа о приемки сформированного Поставщиком при помощи электронного документооборота в единой информационной системе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания такого документа Государственным заказчиком. При поставке товара Поставщик передает Государственному заказчику следующий пакет документов о приемке: товарную накладную по форме № ТОРГ-12, счёт-фактуру или счёт или УПД,оригинал декларация соответствия либо его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисленияГосударственным заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

3.6. Государственный заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплатеГосударственным заказчикомо налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетаГосударственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

Товар поставляется Государственному заказчику одной партией силами и средствами Поставщика в течение 50 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.2.Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу,652470, Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов,1.

4.3.с условиями настоящего Контракта, Поставщик передает Государственному заказчику: счет- фактуру, товарную накладную поформе № ТОРГ-12 либо УПД,оригинал декларация соответствия либо его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны по настоящему Государственному контракту используют электронный документооборот при приемке товара. При электронном документообороте по приемке товаров, сформированных с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее ЭДО) стороны используют квалифицированную электронную цифровую подпись (далее ЭЦП), что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки ЭЦП в аккредитованном удостоверяющем центре, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные документы, отправляемые Стороной по средствам ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает документ о приемке (составляется заказчиком в свободной письменной форме с учетом части 7 ст.94 Закона № 44-ФЗ), на основании которого Заказчик и Государственный заказчик подписывают документ о приемки товара, сформированный по средством ЭДО в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС). Срок приемки товара Заказчиком не может превышать 20 рабочих дней. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

В день поставки Товара Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по количеству Товара.

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии сЗаконом № 44-ФЗ.

В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Государственным заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, не реже 1 (одного) раза в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 10.1 настоящего Контракта, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.

Государственный заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара до 1 процента от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Государственному заказчику на складе Поставщика до отгрузки Товара.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного заказчика на ответственном хранении.

и безопасности Товара, Государственный заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, качеству и безопасности Товара Государственный заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Государственный заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, заменить Товар) в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного или замена некачественного Товара оформляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с направлением соответствующих документов в ЕИС.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной поформе № ТОРГ-12 или УПД.

4.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

4.6. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

Качество товара, гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ, техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

5.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья людей.Гарантийный срок на Товар определяется заводом изготовителем, но не менее 6 месяцев.

5.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

5.4. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки:

- не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах;

- недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Государственный заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока хранения Товара.

Гарантийный срок эксплуатации (хранения) на товар должна быть предоставлен в объемах и на сроки установленные изготовителем товара, но не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

5.5. В течение гарантийного срока эксплуатации Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Получателем правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления Государственным заказчиком/ Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной впункте 4.3 раздела 4 в рамках указанной экспертизы.

Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. В случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены этапа, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

в соответствии сПравилами(за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановлениеПравительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (далее - Правила), и составляет:

1% цены Контракта, но не более 5 (пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 (одной тысячи) рублей 00 копеек .

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногочастью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном впункте 7.4 настоящего Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.9. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.10. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.12 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Государственного заказчика.

6.15. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.16. Реквизиты счета для внесения денежных средств:федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор№ 4Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80,р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу), ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово»; КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00140.

7. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств

7.1. Размер обеспечения исполнения Государственного Контракта составляет 5% от цены Государственного контракта, что составляет __________ рублей. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч 3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

7.2. «Поставщик» предоставляет «Государственному заказчику» обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор№ 4Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу»,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКемеровская область-Кузбасс, г.Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1;

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9475, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу) ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово.

УИН – 0002

7.3. Поставщик может предоставить взамен обеспечения контракта информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиком и подтверждающей исполнение такими участниками (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

7.4.В ходе исполнения Контракта «Поставщик» вправе предоставить «Государственному заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются «Поставщику» в течение 15 (пятнадцати) дней после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

7.6.«Государственный заказчик» вправе принять решение о невозвращении обеспечения исполнения Контракта «Поставщику» в случае:

поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества;

отказа Поставщика произвести устранение недостатков допущенных

при поставке товара;

в настоящем Контракте;

в случае начисления неустойки в виде штрафа либо пени;

от исполнения контракта в связи с нарушением его условий Поставщиком.

7.7.В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, возвращается «Поставщиком» в течение 10 (десяти) дней после предоставления Государственному заказчику заявления от Поставщика об уменьшении размера обеспечения исполнения контракта.

7.8.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.Обстоятельства непреодолимой силы

по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

по настоящему Контракту.

30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9.Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

в Арбитражный суде Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

не является обязательным.

с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной - адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5.Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в течение 7 (семи) дней с даты получения претензии.

со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

10.Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.Антикоррупционная оговорка

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

о расторжении.

12.Прочие положения

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

о вручении либо посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1 – Ведомость поставки.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ _________________ от « ____» ___________ 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик–

Государственный заказчик – ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу

- Посмотреть таблицу с данными

Контактные телефоны:

Государственного заказчика: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщика:

- Посмотреть таблицу с данными