Тендер - Поставка соли для промышленных целей №258729205

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• РНМЦК.pdf

Понятия_и_определения__используемые_заказчиком_в_описании_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

* - за исключением случаев использования союза «Или» в понятиях «Больше или равно» и «Меньше или равно»

** - за исключением случаев использования союза «И» с понятиями «>», «≥», « ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000278

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Калининградская обл, В соответствии с документом "Проект контракта"

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

44310.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с документом "Основная часть извещения"

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20356Ш05060

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК по Калининградской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с документом "Проект контракта" и "Основная часть извещения"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20356Ш05060

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Отделение Калининград//УФК по Калининградской области, г. Калининград

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 10.55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Доля хлористого натрия ≥ 98.1 Процент Значение характеристики не может изменяться участником закупки Массовая доля нерастворимого в воде остатка в перерасчете на сухое вещество(%) не более 1,00 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Соль денатурированная Соль денатурированная для содержания дорог в зимний период, для изготовления пескосоляной смеси. Должна выполнять следующие функции: - понижать температуру замерзания воды; - ускорять плавление снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях; - не увеличивать скользкость дорожного покрытия; - не вызывать увеличения агрессивного воздействия на металл, бетон, кожу, резину. Высшего качества, обработанный антислеживателем Значение характеристики не может изменяться участником закупки Внешний вид Кристаллический сыпучий продукт белого цвета с оттенками: сероватым или желтоватым, или розоватым, или голубоватым Значение характеристики не может изменяться участником закупки Массовая доля воды (%) не более 0,70 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Гранулометрический состав, размер фракции ⩽ 0,8 мм(%) не более 30 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля калий-иона (%) не более 0,40 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля кальция- иона (%) не более 0,20 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля магний-иона (%) не более 0,10 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля сульфат-иона(%) не более 0,40 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной ( максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (Техническое задание)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Понятия и определения_ используемые заказчиком в описании объекта закупки

2 Основная часть извещения .

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_ТОВАР

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки

1. В составе заявки на участие в конкурентной закупке, участник указывает характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям (наименованию и значению), установленным в документе «Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ» (далее - Описание объекта закупки (техническое задание).

В случае если в Описании объекта закупки (техническом задании) значение показателей функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик необходимого к поставке товара или товара, поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (больше, больше или равно, более, не менее, от), максимальным (меньше, меньше или равно, менее, не более, до), сопровождается словами «больше», «больше или равно», «не менее», «более», «не более», «меньше», «меньше или равно», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «>», «≥», « », «≥», «

Описание товара в заявке без указания конкретных значений показателей не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей инструкции.

Описание в заявке значений показателей, не позволяющее установить их соответствие требованиям Описания объекта закупки (технического задания), не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании).

Значения, понятия и определения, используемые при описании объекта закупки в Описании объекта закупки (техническом задании), утвержденные заказчиком, содержатся в приложении № 5 к извещению.

2. Используя указанные в пункте 1 настоящей инструкции слова (знаки) при описании характеристик товара в заявке, участник закупки вправе сопровождать такие слова (знаки) указанием на документ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 1 настоящей инструкции (далее также – документ производителя).

Характеристики товара, соответствующие требованиям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании), описанные в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, при условии сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя (вид документа) являются характеристиками товара, соответствующими показателям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании).

Описание характеристик товара в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, без сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя, не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании).

Допустимо использовать слова «от … до…» и «включая диапазон от … до…» при указании показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в Описании объекта закупки (техническом задании) диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от … до …» или «в диапазоне от … до …».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии, что Описанием объекта закупки (техническим заданием) требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более», «больше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно» и знаки «>», «≥», «

3. Если в Описании объекта закупки (техническом задании) значение показателя характеристики выражено одним числом без использования слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции), то данное значение является точным, не подлежит изменению. В таком случае в заявке на участие в закупке указывается характеристика, соответствующая такому значению показателя, установленному в соответствии с Описанием объекта закупки (техническим заданием).

Заявка на участие в закупке может быть заполнена с использованием установленных настоящим извещением и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

4. При описании предлагаемого товара, участник закупки указывает значения показателей характеристик, которые в соответствии с Описанием объекта закупки (техническим заданием) не подлежат изменению, и точные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения.

Скопированное в заявку Описание объекта закупки (техническое задание) или часть Описания объекта закупки (технического задания) со словами (знаками), указанными в пункте 1 настоящей инструкции, без соблюдения требований пункта 2 настоящей инструкции не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в Описании объекта закупки (техническом задании).

5. Если Описание объекта закупки (техническое задание) не устанавливает требований к кодам НКМИ*, КТРУ**, ОКПД2***, ОКВЭД****, то указание на коды НКМИ, КТРУ, ОКПД2, ОКВЭД в проекте контракта не относится к показателям, позволяющим определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям, не обязательно для представления в составе заявки участника закупки, а является условием контракта при поставке товара. В таком случае согласно ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ указание в заявке на участие в аукционе кодов НКМИ, КТРУ, ОКПД2, ОКВЭД, отличных от установленных проектом контракта, не относится к случаям отклонения заявки на участие в закупке.

В соответствие с ч. 5 ст. 43 Закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, в том числе проектом контракта.

6. При установлении в извещении запрета, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее – Постановление № 616), участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

7. При установлении в извещении ограничения допуска, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Постановление № 617), участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из реестра российской промышленной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

8. При установлении в извещении ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее Постановление № 878), участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать данным из единого реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, относящихся к указанным номерам реестровых записей.

9. При установлении в извещении ограничений и условий допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждением страны происхождения товара является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами.

При установлении в извещении ограничений и условий допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждением страны происхождения товара является сертификат о происхождении товара или сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

При установлении в извещении ограничений допуска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Характеристики предлагаемого к поставке товара должны соответствовать сведениям, указанным в сертификате о происхождении товара.

10. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05. 2022 № 252
«О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» установлено требование о запрете совершать сделки с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Примечание: согласно пункту 2 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такая информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

11. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, документы и информация содержащаяся в такой заявке, а также все запросы о даче разъяснений положений извещения о проведении электронного аукциона, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона.

____________________________

i - для участников закупки, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации

* НКМИ - номенклатурная классификация медицинских изделий по видам, в соответствии с приложением

№ 1 к Приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н

** КТРУ - каталог товаров, работ, услуг

*** ОКПД2 - общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

**** ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Основная_часть_извещения_. - Посмотреть таблицу с данными

Настоящее приложение является неотъемлемой

частью извещения о проведении электронного аукциона

Основная часть

извещения о проведении электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

36

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»:

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9115

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА (МБУ «Благоустройство», л/сч 20356Ш05060)

КС (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК по Калининградской области г. Калининград БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (Корсчет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

37

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»:

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Ленина, 15

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9115

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА (МБУ «Благоустройство», л/сч 20356Ш05060)

КС (расчетный счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД//УФК по Калининградской области г. Калининград БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (Корсчет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

38

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ)

Размер обеспечения исполнения контракта по закупке:

5 % от цены контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

39

Размер обеспечения гарантийных обязательств, Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению

Размер обеспечения гарантийных обязательств:

Не установлен.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки самостоятельно.

Обеспечение гарантийных обязательств необходимо предоставить до оформления итогового документа о приемке товара (работ, услуг).

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

40

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ, информация о казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение не требуется

41

Информация об утвержденных типовых условиях контрактов, размещенных в единой информационной системе

Не применяются

42

Перечень документов (электронных документов), содержащихся в извещении

1.Описание объекта закупки (техническое задание)

2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

3.Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

4. Проект контракта

5.Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании

Часть III. Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставка соли для промышленных целей

Количество поставляемого товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг

Место поставки товара: Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная.

Срок (период) поставки товара: со дня заключения контракта, до 29 февраля 2024 года, партиями, по заявкам Заказчика. Заявка подается на электронную почту Поставщика и должна быть исполнена в течение 15 дней со дня подачи.

Условия поставки товара: Загрузка, выгрузка и доставка товара до места поставки осуществляется силами и транспортом Поставщика.

Назначение товаров и цели использования: Содержание дорог в зимний период, для изготовления пескосоляной смеси.

- Посмотреть таблицу с данными

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

Товар должен быть новым.

Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения акта с указанием выявленных недостатков от заказчика безвозмездно устранить недостатки товара, а в случае существенного нарушения качества товара заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, товаром, соответствующим условиям контракта, в срок 10 дней со дня письменного уведомления поставщика о перечисленных недостатках.

Исполнитель: А.Н. Левченко ___________________

Часть_IV._Проект_контракта

Часть IV. Проект контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

Поставка соли для промышленных целей

ИКЗ ______________________________

г. Гурьевск, Калининградская обл. « » _______ 202_ года

МБУ «Благоустройство», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Андрея Ивановича Черемнова, действующего на основании Устава, с одной стороны, (полное и сокращенное название организации-исполнителя), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

Основание заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе) Аукционной комиссии администрации Гурьевского муниципального округа от «_____» _______________ 202_ года № _________________________, согласно которому Поставщик признан победителем (единственным участником) электронного аукциона на поставку соли для промышленных целей.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик, обязуется поставить Товары в срок, установленный разделом 2 настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение).

1.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту в пределах его суммы, при условии соответствия поставленных товаров требованиям Контракта.

2. Сроки

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует сроком до 09 апреля 2024 года.

2.2. Срок поставки: со дня заключения контракта до 29 февраля 2024 года, партиями, по заявкам Заказчика. Заявка подается на электронную почту Поставщика и должна быть исполнена в течение 15 дней со дня подачи.

2.3. Даты и сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего Контракта, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков поставки.

3. Стоимость Контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость поставки составляет ________________ руб. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, расходы на погрузку, разгрузку товара, иные расходы, которые Поставщик, может понести при исполнении Контракта, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

3.2. Заказчик обязуется производить оплату путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Документа о приемке. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством такие платежи подлежат уплате Заказчиком.

3.3. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчет с Поставщиком производится после вычета неустойки из суммы окончательного расчета.

4. Условия поставки и приемки Товаров

4.1. Место поставки Товаров: Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная.

4.2. Товар принимается по акту сдачи-приемки с приложением к нему документов, необходимых для эксплуатации Товара (паспортов качества, сертификатов). Качество поставляемых Товаров должно быть подтверждено сертификатами.

4.3. При приемке Товара Заказчиком, Товар должен быть осмотрен на предмет соответствия его количества и качества условиям настоящего Контракта.

4.4. Транспортировка, погрузка, разгрузка, доставка до места поставки осуществляется за счет Поставщика.

4.5. Поставщик в день поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

К документу о приемке прилагаются документы, необходимые для эксплуатации Товара (паспорта качества, сертификаты).

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. При доставке товара Поставщиком к месту поставки товара Заказчик проверяет соответствие товара по количеству. Счет (счет-фактура) (при наличии), товарная накладная (при наличии) и/или товарно-транспортная накладна (при наличии) я и/или универсальный передаточный документ (при наличии) подписываются в день поставки товара, при этом подписание Заказчиком указанных документов свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству.

4.7. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Поставщика:

5.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.1.2. Передать Товар, отвечающий требованиям по количеству, качеству в ассортименте, установленном Техническим заданием (Приложение), свободный от прав третьих лиц, не бывший ранее в употреблении.

5.1.3. В любое время по запросу Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения настоящего Контракта.

5.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику соответствующую документацию на него.

5.1.5. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Контракту, осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего Контракта. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, а так же, произвести замену Товара ненадлежащего качества.

5.1.6. Сотрудничать с Заказчиком по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Предъявлять требования по настоящему Контракту, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком.

5.2.2. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего требованиям Контракта и техническому заданию.

5.2.3. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта на предмет его качества в соответствии с техническими условиями.

5.2.4. Произвести оплату Товара в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным, что позволило ему стать участником аукциона в электронной форме.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление 1042).

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплата пеней, штрафов) во внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта или банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.3. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением 1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет _________________ (___________)рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (Поставщиком, исполнителем).

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленным Постановлением 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, (в т.ч. за представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков), которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа составляет_________________ (_______________________________ ______________________________________________) рублей.

6.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренном п. 6.12. Контракта.

6.15. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

6.16. Начисление неустойки (пени) и штрафов осуществляется Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Поставщика по Контракту.

6.17. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

6.18. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию (в том числе денежному штрафу) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Поставщик обязуется в полном объёме возместить соответствующие денежные средства, в том числе убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера наказания.

6.19. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Поставщику Заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

6.20. Имущественные санкции (пени/штрафы) удерживаются Заказчиком при окончательном расчете по контракту.

6.21. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Поставщика (субпоставщика), в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине Поставщика на участке выполнения Работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7. Расторжение Контракта

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- если задержка в сроках поставки составляет более 5 дней.

7.2. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Контракта направляет в адрес Поставщика претензию, содержащую расчет неустойки, подлежащей оплате Поставщиком, для последующего расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон в досудебном порядке.

7.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика принимает меры по оплате неустойки и погашению задолженности, образовавшейся в результате неисполнения, некачественного либо несвоевременного исполнения условий настоящего Контракта.

7.4. Стороны признают, что изложенный в пунктах 7.2. – 7.3. настоящего Контракта порядок, является досудебным. При этом, неполучение от Поставщика ответа на направленную претензию в течение пяти рабочих дней с даты ее получения либо удовлетворение Поставщиком претензии не в полном объеме трактуется, как соблюдение досудебного порядка расторжения настоящего Контракта, что позволяет Заказчику обратится в Арбитражный суд Калининградской области и ссылаться на факт соблюдения досудебного порядка.

7.5. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в пункте 6. настоящего Контракта, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу возникновения непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, неожиданных постановлений Правительства, указов Президента и других органов власти и управления.

8.2. В случае непредвиденных и независящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы форс-мажора (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта) срок поставки Товара соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств лишь, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

8.4. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту составит более одного месяца, Стороны вправе отказаться от настоящего Контракта или части его.

9. Обеспечение исполнения обязательств

9. Обеспечение исполнения обязательств

9.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены Контракта.

9.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящему Контракта, выбрано предоставление независимой гарантии, Поставщик обязан предоставить Заказчику независимую гарантию до подписания настоящего Контракта. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Заказчику были перечислены денежные средства, удовлетворение требований Заказчика, осуществляется за счет перечисленных денежных средств без обращения в суд. Если перечисленных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.7. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанном в документации о закупке.

9.8. Поставщик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.10. Участник закупки, с которым заключается настоящий Контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Дополнительные условия

10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается нарочным, почтой или электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской области.

10.4. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронной подписью.

10.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Приложение: Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

№ _________________от 202_ года

Техническое задание

Поставка соли для промышленных целей

Количество поставляемого товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг

Место поставки товара: Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Гранитная.

Срок (период) поставки товара: со дня заключения контракта до 29 февраля 2024 года, партиями, по заявкам Заказчика. Заявка подается на электронную почту Поставщика и должна быть исполнена в течение 15 дней со дня подачи.

Условия поставки товара: Загрузка, выгрузка и доставка товара до места поставки осуществляется силами и транспортом Поставщика.

Назначение товаров и цели использования: Содержание дорог в зимний период, для изготовления пескосоляной смеси.

Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

Товар должен быть новым.

Товар функционально должен быть пригодным для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения акта с указанием выявленных недостатков от заказчика безвозмездно устранить недостатки товара, а в случае существенного нарушения качества товара заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, товаром, соответствующим условиям контракта, в срок 10 дней со дня письменного уведомления поставщика о перечисленных недостатках.

- Посмотреть таблицу с данными