Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №257783325

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_поставка_средств - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Свердловская обл, Нижняя Тура г, ул.Ильича д.5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 98756.08 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с контрактом

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК поставка средств

Проект контракта

1 Проект контракта дез.средств

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки поставка средств

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 Приложение к извещению

Описание_объекта_закупки_поставка_средств

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка средств

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_к_извещению - Посмотреть таблицу с данными

И.о. главного врача

________________________М.В. Новиков

2) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, направляется заказчику одновременно с подписанным проектом контракта (без подписи заказчика) в порядке и сроки, предусмотренные статьей 51 Закона № 44-ФЗ для заключения контракта;

3) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, подлежат возврату в срок, не превышающий 30дней с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

Требования_к_заявке - Посмотреть таблицу с данными

требования к содержанию, составу заявки на участие в закупкеИИнструкция по ее заполнению

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ

«Поставка дезинфицирующих средств»

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящие требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (далее – требования) подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе).

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

- Посмотреть таблицу с данными

Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы; если заказчиком установлено требование к температурным значениям в виде «свыше минус 5» или «более минус 5», то значение должно быть выше
на температурной шкале, то есть допустимое значение в данном случае «минус 4», «минус 3» и т.д.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ
не более (или не менее) __х__х__», то слова «не более», «не менее» относятся ко всем указанным после него значениям.

Пример требований, установленных заказчиком в описании объекта закупки:

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Пример заполнения заявки участником закупки

Изучив (извещение № __________), выражаем согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки:

Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости), поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

1) строки в столбцах 2-5 заполняются в соответствии с описанием объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров»;

2) строка в столбце 6 заполняется в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке и с требованиями, установленными в описании объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров»;

3) строка в столбце 7 заполняется в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке и с требованиями, установленными к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_дез.средств

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Новикова Михаила Васильевича, действующий на основании приказа МЗ СО от 29.10.2021 №1105-к, с одной стороны, и ______________________________________________________________(сокращенно ___________________), в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ст.51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с исполнением по № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением "__" __________ ____ г. N ____ , на основании Протокола от "__" __________ 2023 г. N ________________, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку дезинфицирующих средств.

(далее – товар), наименование, комплектность, характеристики и количество которого определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту, далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, поставленного в рамках настоящего Контракта, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком.

1.4. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 18 месяцев. Товар в течение остаточного срока годности должен сохранять свои потребительские свойства и быть пригодным для использования.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Цена Контракта составляет _________________________ руб. (__________________________) ______ коп. включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет средств ОМС.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы по погрузке, доставке и разгрузке товара, страхованию товара, стоимость тары и упаковки, все установленные законодательством налоги и сборы, уплачиваемые Поставщиком, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. В цену Контракта включаются также все риски Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Расчеты по данному Контракту производятся по факту поставки в течение не более 7 рабочих дней после подписания Сторонами структурированного документа о приемке в порядке, определенном разделом 5 Контракта.

2.6. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку по Контракту из суммы оплаты по Контракту, причитающейся Поставщику, а также из обеспечения исполнения Контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии со Спецификацией.

3.1.3. Обеспечить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика.

3.1.4. Обеспечить поставку товара в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.1.5. Надлежащим образом уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара.

3.1.6. При поставке товара передать Заказчику все необходимые товаросопроводительные документы.

3.1.7. Нести ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности товара.

3.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.9. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, предусмотренный в Контракте, произвести замену или допоставку товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Контракте.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 3.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);

3.2.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Контракту товар в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар (партию товара).

3.4.2. Заказчик вправе требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств

3.4.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, а также требованиям, указанным в Спецификации.

3.4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, одностороннем расторжении Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Контрактом.

4. Порядок и срок поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта до 31.12.2024. включительно (1 этап) по предварительным заявкам ответственного лица Заказчика.

4.1.1. Заявка направляется Поставщику по форме Приложения № 2 к Контракту не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой поставки партии товара. Заявка направляется с обязательным использованием электронной почты, а также может быть продублирована с помощью факсимильных средств связи, почтовых и курьерских служб. В заявке должно быть указано требуемое количество товара.

4.1.2. В случае если после направления Заказчиком заявки не менее двух раз на один и тот же товар данный товар Поставщиком не поставляется без предоставления документов, подтверждающих невозможность поставки товара в силу объективных обстоятельств, Заказчик вправе инициировать односторонний отказ от исполнения обязательств по Контракту.

4.2. Отгрузка товара в адрес Заказчика производится по предварительному согласованию дня и времени.

4.2.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара. Сообщение должно содержать дату и номер Контракта, дату и номер заявки, дату и планируемое время отгрузки товара.

4.2.2. Сообщение Поставщика должно быть направлено по электронной почте Заказчика и может быть также продублировано по факсу, почтой и с помощью курьерских служб.

4.3. Местом поставки товара и местом исполнения обязательств по настоящему Контракту является Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д.5 (далее – место поставки).

4.4. Поставка товара в адрес Заказчика производится силами и за счет Поставщика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.5. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Контракта Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:

ФИО представителя:____________________; адрес электронной почты _______________; тел._____________.

Все устные переговоры относительно исполнения Контракта Поставщик вправе осуществлять через ответственное лицо Заказчика: Старшая медицинская сестра Валеева Елена Николаевна,, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть тел: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В иных случаях юридически значимые сообщения по Контракту от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

4.5.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

5.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Контракта, действующих нормативных актов Российской Федерации и Таможенного союза.

На каждую торговую упаковку должна быть нанесена разборчивая и нестираемая маркировка. Для изделий, вводимых в обращение в стерильном виде, маркировка должна наноситься и на стерильную упаковку. Маркировка должна быть изложена на русском языке. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование страны происхождения; наименование; юридический адрес, товарный знак изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие (ГОСТ, ТУ, регистрационное удостоверение), габариты, массу (при необходимости), год изготовления, срок годности или дату окончания срока годности, знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя, а также законодательства Российской Федерации и Таможенного союза.

5.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим транспортировки товара (если такие требования указаны в нормативно-технической документации).

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара, должен уведомить Заказчика о дате и времени планируемой отгрузки в письменной форме по электронной почте. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

6.2. Поставщик осуществляет доставку товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников Заказчика.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»).

6.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданного уполномоченным органом;

б) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии);

г) товарную накладную (УПД),составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) счет и счет-фактура (при наличии счета-фактуры);

е) Акт приема-передачи Товара(приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах. Акт должен быть заполнен Поставщиком;

6.4. Приемка поставленного Товара по количеству осуществляется в Месте доставки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации, заявке;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранениии транспортировке Товара(в случае необходимости).

По факту приемки Товара по количеству Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Договору). Указанный Акт подтверждает доставку товара Поставщиком и передачу согласованного количества товара и необходимых документов Заказчику. При отсутствии документов (хотя бы одного из документов), предусмотренных п.5.3 Договора обязательство Поставщика по поставке Товара считается не исполненным. В случае выявления нарушений Заказчик не принимает товар, делает соответствующую отметку в Акте приема-передачи, а Товар возвращается Поставщику за его счет.

6.5. Заказчик проверяет качество предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Заказчик может проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения от Поставщика товара и документов, предусмотренных Договором, направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной/универсального передаточного акта или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.7. По решению Заказчика для приемки Товара по Договору может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в приемке Товара, Заказчик подписывает документы, подтверждающие приемку Товара, в соответствии с п.6.1.-6.3. настоящего раздела.

6.9. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Договора.

6.10. Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы в качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

6.11. В случае поставки некачественного Товара Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в сроки, установленные Заказчиком, за свой счет.

6.12. Со дня подписания товарной накладной (УПД)товар считается принятым Заказчиком ириск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% цены контракта. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

7.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

7.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере: 1000 рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет _______________ рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Контракта, которая не выполнила свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 16 контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Контракта разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

11. Условия и порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в иных случаях, установленных гражданским законодательством.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.3 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года. Условия настоящего Контракта не применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания.

13. Тара и упаковка

13.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при его транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Контракта, действующих нормативных актов Российской Федерации. На упаковке товара обязательно присутствие этикетки с указанием основных сведений о товаре.

13.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим транспортировки товара (если такие требования указаны в нормативно-технической документации).

13.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

13.5. При нарушении требований к упаковке товара Заказчик вправе не принимать товар и требовать его замены на надлежаще упакованный товар.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

15. Прочие условия

15.1. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом.

15.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

15.4. Изменения Контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, Контрактом оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Ни одна из Сторон Контракта не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне.

15.7. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

Надлежащим извещением Поставщика об указанных в настоящем пункте изменениях данных Заказчика является также размещение информации о таких изменениях на официальном сайте Заказчика

15.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

- Приложение №1 – Спецификация;

- Приложение №2 – Заявка.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

И.о. главного врача

________________________М.В. Новиков

эцп

Поставщик:

________________________

эцп

Приложение № 1 к Контракту от «___»___________________20___ г.

№__________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту от «___»___________________20___ г.

№__________________________

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА №

от _____ ________________

В соответствии с Контрактом от «___» ______ 20__ года №_____ ГАУЗ СО «ОДКБ» просит ________________________(указывается наименование Поставщика) в срок до ____ _____________________ (либо указать количество дней) поставить товар (расходные материалы) в количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Контактные данные ответственного лица Заказчика:______________________________

Руководитель

(ответственное лицо)_____________________________________ ___________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

КОНЕЦ ФОРМЫ……………………………………………………………………………………………………

- Посмотреть таблицу с данными