Тендер - Поставка гипохлорита натрия №257146537

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская облМесто поставки (адрес):- водопроводная насосная станция «Невская» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 7, корп. 2; - водопроводная насосная станция «Серебряное озеро» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, территория Гатчинского парка на берегу Серебряного озера.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.11.2023 по 20.11.2023Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД_Поставка_гипохлорита_натрия_ЭА_МСП_2023_223-ФЗ

Расчет начальной (максимальной) цены договора

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Поставка гипохлорита натрия

Значение НМЦД устанавливается на момент проведения расчетов. Расчет осуществляется в следующее порядке:

Где X – средняя арифметическая величина,
x1, x2, x3, xn — цены на товары, работы, услуги различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), n — количество поставщиков, цены которых использовались при расчете

Для объективной характеристики анализируемой совокупности цен на товары, работы, услуги и оценки НМЦД дополнительно определяется коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен по следующей формуле:

Где:
V — коэффициент вариации цены,
Д — среднее квадратическое отклонение,
X — средняя арифметическая величина.

Среднее квадратическое отклонение представляет собой корень квадратный из дисперсии (отклонение вариантов значений признака от средней величины):

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений.

Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда
принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений.

Цена 1:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб/т

Цена 2:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб/т

Цена 3:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб/т

Х - Средняя цена за единицу товара, работы, услуги:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33

Д - Среднее квадратическое отклонение: 160,73

V - Коэффициент вариации цены: 0,35%

Требуемое количество – 45,36 т

НМЦД =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33 * 45,36 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,85

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы, связанные с исполнением договора, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и устанавливается в размере:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 85 (Два миллиона сто тринадцать тысяч девятнадцать рублей 85 копеек).

Расчет выполнен 01.11.2023 специалистом по закупкам Худояровой М.С. _______________

(дата) (подпись)

Документация_ЭА_Поставка_гипохлорита_натрия_223-ФЗ_2023_МСП

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водоканал» г. Гатчина

____________ Солоп С.П.

«___» ___________ 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка гипохлорита натрия

г. Гатчина

2023 г.

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения:

Положение о закупке - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчина, разработанное в целях рационального и эффективного использования финансовых средств на закупки товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчина, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

Федеральный закон - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчина (МУП «Водоканал» г. Гатчина).

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки.

Участники – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, условиях исполнения договора (в том числе проект договора и существенные условия договора, для договора соответствующего вида) и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к извещению о закупке.

Аукцион в электронной форме (открытый аукцион, аукцион) – торги, конкурентная закупка, проведение которых осуществляется на электронной площадке (сайте Торговой системы) в сети Интернет, при которых победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор

Официальный сайт МУП «Водоканал» г. Гатчина - www.vodokanal.gtn.ru.

Официальный сайт единой информационной системы- www.zakupki.gov.ru

Официальный сайт электронной площадки- https://corp.roseltorg.ru/

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ __________________ _________________________________ (должность) (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.)

М.П.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка гипохлорита натрия

1.Общее описание:

1.1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчина (МУП «Водоканал» г. Гатчина).

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7.

1.2. Предмет договора: Поставка гипохлорита натрия.

1.3. Описание товара, технические характеристики: гипохлорит натрия марки А (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с массовой концентрацией активного хлора не менее 190 г/дм3 для обеззараживания питьевой воды на водопроводных насосных станциях МУП «Водоканал» г. Гатчина.

2. Объем и сроки поставки товара:

2.1. Объем поставки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг в год.

2.2. Поставка товара осуществляется партиями по 3780 кг ежемесячно в течение 2024 года по заявкам заказчика не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления заявки от заказчика на электронную почту поставщика. Обязательно предварительное согласование даты поставки. На поставляемые партии товара поставщик предоставляет сертификат соответствия товара.

3. Доставка:

Доставка до объектов осуществляется силами и за счет средств поставщика в рабочие дни: понедельник-четверг с 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00, пятница с 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 на объекты:

- водопроводная насосная станция «Невская» Ленинградская обл., г. Гатчина, Пушкинское шоссе д.7, корп. 2;

- водопроводная насосная станция «Серебряное озеро» Ленинградская обл., г. Гатчина, территория Гатчинского парка на берегу Серебряного озера.

Готовность отгрузки гипохлорита натрия поставщик гарантирует не более чем за неделю с момента заказа.

4. Требования к поставщику:

Поставщик должен отвечать действующим требованиям законодательства для перевозки гипохлорита натрия марки А (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с массовой концентрацией активного хлора не менее 190 г/дм3.

5.Особые условия:

По факту доставки товара на объект заказчик производит входной контроль качества. Параметры автотранспорта поставщика - полная масса не более 12 тонн, внешний радиус поворота – 8,500 м, габариты не более: длина – 7,4м; ширина – 2,55м; высота (по кабине) – 2,26м.

Поставщик должен обеспечить доступ для подключения к сливным кранам автотранспорта поставщика на объекте заказчика. Параметры подключения: DN-50 (60мм х 6мм), крупная упорная резьба.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _____

г. Гатчина «___» __________ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчина (МУП «Водоканал» г. Гатчина), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Солопа Станислава Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Протокола ________________________ от «___» _________ 2023 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчику гипохлорит натрия (далее – Товар) в количестве▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг в течение 2024 г. по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг ежемесячно по заявкам Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора.

2. Сроки и место поставки товара

2.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

2.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник-четверг с 08:00 – 15:00, пятница с 8:00 – 12:00) партиями по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг ежемесячно по заявкам Заказчика не позднее 7 (семи) календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика на электронную почту Поставщика. Обязательно предварительное согласование даты поставки.

2.3. Место поставки Товара:

- водопроводная насосная станция «Невская» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 7, корп. 2;

- водопроводная насосная станция «Серебряное озеро» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, территория Гатчинского парка на берегу Серебряного озера.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору) составляет:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае освобождения Поставщика от оплаты НДС, указывается номер и дата уведомления налогового органа, или ст. НК РФ.

В случае. если Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.2. Выплата аванса по Договору не предусмотрена.

3.3. Цена Договора не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, а также затраты на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС.

3.5. Оплата Товара производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней по факту приемки Товара с даты подписания Сторонами актов приема-передачи Товара, товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД), транспортной накладной (при наличии), счета, счета-фактуры (при наличии) и предоставления от Поставщика иных документов, относящихся к поставляемому Товару. Стороны договорились о том, что данное условие об оплате не рассматривается в качестве коммерческого кредита.

3.6. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к Договору), требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения таких отклонений.

4. Порядок приемки товара

4.1. Поставщик должен в письменной форме известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала отгрузки.

4.2. Заказчик осуществляет приемку Товара по номенклатуре, качеству и количеству.

4.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику акты приема-передачи Товара, товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее – УПД), транспортную накладную (при наличии), счет, счет-фактуру (при наличии) и иные документы, относящиеся к Товару (сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, паспорт и т.д.).

4.4. По факту доставки Товара на объект, Заказчик проводит входной контроль качества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.5. Если Заказчик обнаружит, что номенклатура и (или) количество Товара не соответствует Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и/или Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), то об этом составляется в двух экземплярах соответствующий акт, один экземпляр которого передается Поставщику. Поставщик обязан в согласованные с Заказчиком сроки, отраженные в акте, устранить указанные в нем несоответствия за свой счет.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в срок и по адресу, указанным в разделе 2 Договора.

5.1.2. Своевременно предоставлять всю необходимую оформленную должным образом и в соответствии с действующим законодательством РФ документацию на Товар.

5.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправлять за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, допущенные Поставщиком все выявленные недостатки, дефекты, недоделки, отступления от условий Договора, ухудшившие качество Товара.

5.1.4. Соблюдать установленные для объектов Заказчика режимные требования, а также выполнять требования в области охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиены.

5.1.5. Соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты поставленного Товара.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Определить ответственное лицо, которое должно отвечать за оперативное взаимодействие с Поставщиком при поставке Товара по Договору и предоставлять ему соответствующие полномочия.

5.3.2. Своевременно осуществить приемку Товара и оплатить в соответствии с условиями Договора

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания актов приема-передачи поставленного Товара, оплатив Поставщику фактически понесенные им расходы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и подтвержденные документально.

5.4.2. Требовать от Поставщика своевременного безвозмездного исправления при обнаружении в ходе поставки Товара отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к Договору), требований национальных стандартов и сводов правил, а также условий Договора, которые могут ухудшить качество поставленного Товара, или иных недостатков (дефектов, недоделок), немедленно заявлять об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.4.3. В случае неустранения Поставщиком выявленных в процессе поставки Товара дефектов, недоделок, недостатков своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе устранить дефекты, недоделки, недостатки силами другой организации с оплатой расходов за счет Поставщика.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов.

6.5. Неустойки (штрафы, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливаются Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустоек (штрафов, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяются по формуле: Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыполненных обязательств) * Количество дней просрочки.

6.6. Оплата Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления денежных средств в уплату таких неустоек (штрафов, пеней), по платежным реквизитам, указанным в требовании, либо, в случае отказа (уклонения) Поставщика от исполнения такого требования, оплата Товара осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока уплаты, указанного в таком требовании.

6.7. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

6.8. Выплата неустоек (штрафов, пеней) санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошедшее по вине Поставщика, повлекло возникновение административных или уголовных правонарушений природоохранного и иного законодательства РФ со стороны Заказчика (в т. ч. предусмотренные главой 8 КоАП), в таком случае полную ответственность за возникшие правонарушения, включая экономическую ответственность (уплату штрафов, оплату ущерба окружающей среде и т.д.) несёт Поставщик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм и иные проявления сил природы, а также взрыв, эпидемии, война или военные действия и другие подобные действия.

7.3. При наступлении и прекращении указанных в пункте 7.2 Договора обстоятельств, Сторона Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна как можно скорее известить об этом другую Сторону.

7.4. В случае, если действие обстоятельств, указанных в пункте 7.2 Договора, продолжается более 3 (трех) месяцев подряд, Стороны вправе расторгнуть Договор.

7.5. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут являться справки и заключения органов власти, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

8. Условия обеспечения, заключения и исполнения договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,85 руб. (в случае, если Цена Договора ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к указанной в настоящем пункте Договора начальной (максимальной) цены договора, то Поставщиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, дополнительно увеличенное в полтора раза) и составляет: _______________ (руб. _____коп.)

8.2. Исполнение Договора может обеспечиваться одним из следующих способов:

- предоставление независимой гарантии;

- внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами. Способ обеспечения исполнения Договора определяет Поставщик.

8.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре или извещении.

8.4. В ходе исполнения Договора Поставщик, при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по исполнению Договора, вправе предоставить Заказчику по соглашению с Заказчиком обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора.

8.5. В случае, если Поставщиком было выбрано обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, факт внесения обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого Заказчику платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения Договора в электронной форме должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения Договора на счет Заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения Договора на участие в аукционе с указанием точного наименования предмета аукциона (лота) в соответствии с извещением).

8.6. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения Договора. Возврат обеспечения осуществляется в течение 30 дней с момента поступления Заказчику требования Поставщика о возврате денежных средств. Данное требование может быть направлено не ранее даты окончательной приемки Товара Заказчиком, осуществленной в соответствии с разделом 4. Договора. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств обеспечения исполнения Договора удерживается пропорционально стоимости невыполненных обязательств или выполненных обязательств ненадлежащего качества. В случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, причинения убытков, обеспечение исполнения Договора удерживается исходя из расчета суммы пени за просрочку исполнения обязательств, установленных Договором, штрафов, а также исходя из размера убытков.

8.7. При выборе способа обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии Поставщик должен представить независимую гарантию, соответствующую следующим требованиям:

8.7.1. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, включенным в перечень, предусмотренный частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8.7.2. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

8.7.3. Независимая гарантия не может быть отозвана гарантом;

8.7.4. Независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара);

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, установленный пунктом 9 «Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 1 (одного) месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства;

г) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств об уплате денежной суммы по независимой гарантии уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

8.8. Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнем, установленным пунктом 9 «Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397;

б) о представлении Заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

в) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении участником, с которым заключен Договор, условий Договора или о расторжении Договора;

г) допускающие или влекущие взимание гарантом с Заказчика (бенефициара) платы за представление Заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

8.9. Независимая гарантия может быть выдана в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

8.10. В случае если независимая гарантия выдана в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

8.11. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве Заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником, с которым заключен Договор, обеспеченных ею обязательств, составленное по форме приложения № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397 требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных участником, с которым заключен Договор обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения Договора;

б) условие о праве Заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 «Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397;

г) условие о праве Заказчика (бенефициара) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены Заказчика при осуществлении закупки, с предварительным извещением об этом гаранта;

д) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

е) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

ж) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде в г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (бенефициару), указанный Заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

8.12. Поставщик должен согласовать независимую гарантию с Заказчиком, направив проект независимой гарантии либо независимую гарантию Заказчику. Поставщик вправе инициировать процедуру согласования независимой гарантии с даты размещения итогового протокола на сайтах.

8.13. В случае, если независимая гарантия соответствует требованиям Договора, независимая гарантия согласовывается Заказчиком. При наличии замечаний к независимой гарантии, Заказчик направляет их Поставщику. Договор заключается при условии предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям Договора. В случае непредставления независимой гарантии в соответствии с требованиями Договора в срок, установленный для заключения Договора, Поставщик признается уклонившимся от заключения Договора.

8.14. Несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным пунктами 8.7. – 8.11. Договора, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

8.15. Вместе с гарантией Поставщик представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

8.16. В случае продления срока действия Договора и/или увеличения количества предусмотренного Договором Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика дополнение к независимой гарантии/внести денежные средства соразмерно продлению срока действия Договора и/или увеличению количества предусмотренного Договором Товара до момента подписания дополнительного соглашения к Договору. Дополнение к независимой гарантии/платежное поручение о внесении денежных средств предоставляется Заказчику одновременно с подписанным со стороны Поставщика дополнительным соглашением к Договору. Взаимодействие Заказчика и Поставщика по вопросу предоставления дополнительного обеспечения осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.

8.17. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ с изменениями и дополнениями, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» г. Гатчина, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.18. Договор между Заказчиком и Поставщиком заключается не ранее десяти и не позднее двадцати дней со дня размещения Заказчиком в ЕИС протокола, указанного в преамбуле Договора и после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

8.19. В случае, если Поставщик, обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику в срок подписанный им Договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения Договора, такой Поставщик признается уклонившимся от заключения Договора.

8.20. В случае уклонения Поставщика от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Поставщику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено документацией о такой закупке).

8.21. Заказчик вправе отказаться от заключения и исполнения Договора с Поставщиком, обязанным заключить Договор, в случаях:

8.21.1. Проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.21.2. Приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном КоАП Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.21.3. Предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке;

8.21.4. Нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

8.21.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.22. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить объем, цену Товара, сроки исполнения Договора в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» г. Гатчина.

8.23. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ с изменениями и дополнениями, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» г. Гатчина, Гражданским кодексом РФ:

- По соглашению Сторон;

- По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ;

- В связи с односторонним отказом от исполнения Договора.

8.24. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора:

- Неоднократные (2 и более раз в течение срока действия Договора) документально подтвержденные случаи отступления Поставщиком от условий Договора;

- В случае просрочки начала поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

8.25. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Под гарантийным обязательством понимается обязанность Поставщика своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты, недоделки), выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.

9.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии со сроком завода - изготовителя Товара.

9.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок) Заказчик вправе по своему выбору:

– потребовать от Поставщика безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки) в срок, установленный Заказчиком;

– самостоятельно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки), потребовав от Поставщика возмещения причиненных убытков.

9.4. В случае отказа (уклонения) Поставщика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок), Заказчик вправе требовать возмещения понесенных им расходов на устранение таких недостатков (дефектов, недоделок).

9.5. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков (дефектов, недоделок) до письменного уведомления Поставщика об их устранении.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 10. Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 10. Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 10. Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями раздела 10. Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Дополнительные условия

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения Договора по вине Поставщика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

11.2. В случае реорганизации Сторон, изменения их юридического или фактического адреса и (или) платежных реквизитов, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента реорганизации или соответствующих изменений. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего пункта, она несет риск ненадлежащего исполнения Договора другой Стороной.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением Договора.

11.5. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной Договором, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Все, указанные в Договоре приложения, являются его неотъемлемыми частями.

11.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Срок действия договора

13.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его заключения и действует до 31 января 2025 года, а части взаиморасчетов до полного его исполнения.

13.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1 Техническое задание.

14.2. Приложение № 2 Спецификация.

15. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ______

от_______

Техническое задание

Поставка гипохлорита натрия

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ________

от________

Спецификация

Поставка гипохлорита натрия

- Посмотреть таблицу с данными