Тендер - ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ №245654815

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта[23].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 Просмотр сведений о закупке «ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1068

Объект закупки: ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ

Описание объекта закупки: ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 12.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59

Срок завершения подачи оферт: 15.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 35, лит.А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 1002, код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов (зап.части)»

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: - оригинал товарной накладной - оригинал Акта приема-передачи товара - оригинал счета на оплату - оригинал счета-фактуры

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акта приема-передачи товара

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: 5 (пять) рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 98/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 98/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3221

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ивченко

Имя Татьяна

Отчество

Дополнительная контактная информация закупка для электронного магазина



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

轟槙_2023[1] - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _______

г. Санкт-Петербург «___»__________202_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов Выборгского района» (СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лебедевой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные и гигиенические товары (далее - Товар) в 2023 году Заказчику в обусловленный Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту) и Описанию объекта закупки (Приложение №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ______ рублей (сумма прописью), в том числе НДС - ______ рублей (сумма прописью) (% процентов)/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, тары и упаковки, не являющихся возвратными, стоимость доставки Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, подъёма на этаж и нужные помещения Заказчика (при необходимости), а также уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства: Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 1002, код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов (зап.части)».

2.4. Основанием для оплаты поставленного Товара является счет, счет-фактура (при наличии), акт приема-передачи Товара, товарная накладная, подписанные Поставщиком и Заказчиком.

2.5. Оплата Товара осуществляется по факту поставки Товара по казначейской системе исполнения бюджета в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приёма - передачи Товара согласно графику приёма поручений на оплату расходов.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.8. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от условий Контракта, требований, установленных Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), нормативных правовых документов или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.10. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.11. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (штрафа, пени).

2.12. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар Заказчику поставляется единоразово в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д.35.

3.3. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Контракта. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 17:00, по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.4. Поставщик за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате и времени доставки по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.514).

3.5. В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- оригинал товарной накладной на поставляемый товар в 2-х экземплярах, подписанной со своей Стороны,

- оригинал Акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах, подписанный со своей Стороны,

- оригинал счета на оплату поставляемого товара в 1-м экземпляре, подписанный со своей Стороны,

- оригинал счета-фактуры в 2-х экземплярах (при наличии), подписанной со своей Стороны,

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

3.6. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии со статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ.

3.7. Приемка результатов поставленного Товара проводится приемочной комиссией в составе 5 (пяти) сотрудников Заказчика (далее - приемочная комиссия) в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.8. Заказчик проводит приёмку поставленного Товара и оформляет ее результаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.5. Контракта.

3.9. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Экспертиза поставленного Товара проводится приемочной комиссией Заказчика.

3.10. Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.5. Контракта. По итогам проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания Акта приема-передачи Товара.

3.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе проведения экспертизы поставленного Товара, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара.

3.12. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

3.13. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного Товара Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в порядке, установленном пунктами 3.9.-3.11. Контракта.

3.14. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.

3.15. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

3.16. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Товара.

3.17. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания акта приема-передачи Товара только по результатам экспертизы поставленного Товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного Товара условиям Контракта и технических требований. В противном случае Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа отдельных видов обязательств.

3.18. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после её подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

3.19. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

3.20. Подписание со стороны Заказчика Акта приема-передачи Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.

3.21. Сдача и приемка Товара осуществляются в рабочее время с 9:00 до 17:00, уполномоченными представителями Сторон:

Ответственное лицо со стороны Заказчика: __________________, номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. ___).

Ответственное лицо со стороны Поставщика:____, номер контактного телефона:____.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Соответствовать требованиям части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

4.1.2. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.3. Осуществить доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж и нужные помещения Заказчика (при необходимости) своими силами.

4.1.4. За 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара уведомить Заказчика о дате и времени поставки по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.514).

4.1.5. Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.1.6. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.7. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.1.8. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить проверку Поставщика на соответствие требованиям части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

4.3.2. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Товар не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого Товара таким требованиям.

4.3.4. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований данного пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII Контракта.

4.3.6. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока на Товар.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

V. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру Товара, предохраняющей его от всякого рода повреждений или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка должна быть прочной, сухой. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес изготовителя, наименование Товара, размер тары, дата изготовления, условия и срок хранения.

5.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

5.4. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты (помятость, надрывы, царапины, отсутствие этикетки, маркировки и т.д.), которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту.

VI. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Требования к гарантийному сроку Товара: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока Товара.

6.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого Товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику наличие необходимой документации на поставляемый Товар.

6.4. В случае если в течение гарантийного срока, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий Контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

6.5. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

6.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока на Товар возврат Поставщику Товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом №44–ФЗ, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.3 Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных разделом III Контракта.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов, пени), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.8. Подписанием настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты по Контракту, в соответствии с условиями настоящего раздела при соответствующем запросе одной из Сторон, Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (штрафов, пеней).

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2. - 8.3. Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 10 (десяти) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения Контракта.

IX. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2023 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

10.3. В установленных подпунктом 3 пункта 10.2. Контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

10.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 3 пункта 10.2. Контракта и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому Поставщиком обязательства исполнены.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

10.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.12. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами.

10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.14. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.15. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.16. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

10.17. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.18. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту в письменной форме.

XI. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

XII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1 Неотъемлемой частью Контракта является следующее:

Приложение №1 - Спецификация

Приложение №2 – Описание объекта закупки

XIV. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № ___

от «____» _________202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(заполняется на основании оферты)

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____ (____) / НДС не предусмотрен

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № ___

от «____» _________202_ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В 2023 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предмет закупки

1.1.1. Предметом настоящей закупки является приобретение хозяйственных и гигиенических товаров (далее – Товар) в 2023 году.

Характеристики Товара указаны в Приложении к Описанию объекта закупки.

1.1.2. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и работ (ОКПД2), соответствующий предмету закупки:

32.91.19.130 «Ерши»

20.41.41.000 «Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях»

20.41.44.120 «Порошки чистящие»

20.41.31.130 «Мыло туалетное жидкое»

20.41.31.113 «Мыло туалетное марки "Детское"»

20.42.15.141 «Кремы для рук»

1.1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

1.2. Основание для закупки Товара

Основанием для закупки Товара является:

• План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района;

• Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1.3. Источник финансирования

Источник финансирования контракта - Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям социальной реабилитации инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 1002, код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов (зап.части)».

1.4. Место, условия и сроки поставки Товара

1.4.1. Поставщик производит доставку, разгрузку, подъём на необходимый этаж и в определенное помещение (при необходимости) Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д.35.

1.4.2. В поставку Товара входят доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж и помещение Заказчика.

1.4.3. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме согласно «Характеристикам поставляемого товара» (Приложение к Описанию объекта закупки).

1.4.4. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта. Время поставки: по рабочим дням с 9:00 до 17:00, по предварительному согласованию с Заказчиком.

1.4.5. Поставщик за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате и времени поставки по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.514).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

2.1. Требования к функциональным, техническим, количественным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1.1. Требования к функциональным, техническим, количественным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки приведены в Приложении к Описанию объекта закупки, являющемся его неотъемлемой частью.

2.1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявленным к качеству данного вида Товара. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать техническим требованиям.

2.1.3. Количество поставляемого Товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в «Характеристиках поставляемого товара», являющихся Приложением к Описанию объекта закупки.

2.1.4. Поставщик не имеет права изменять количество Товара.

2.1.5. Товар должен быть новым, не должен находиться ранее в эксплуатации у Поставщика и (или) у третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом, не должен являться предметом каких-либо иных сделок и споров, ограничивающих право Поставщика на его передачу Заказчику. Товар должен быть полностью и надлежащим образом оформлен для продажи его на территории Российской Федерации.

2.1.6. Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.1.7. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

2.1.8. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать «Характеристикам поставляемого товара», являющихся Приложением к Описанию объекта закупки.

2.2. Требования к таре и упаковке

2.2.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

2.2.2. Упаковка должна быть прочной, сухой. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес изготовителя, наименование Товара, размер тары, дата изготовления, условия и срок хранения.

2.2.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

2.2.4. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты (помятость, надрывы, царапины, отсутствие этикетки, маркировки и т.д.), которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по Контракту.

2.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества Товара

2.3.1. Требования к гарантийному сроку Товара: не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока Товара.

2.3.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого Товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

2.3.3. Поставщик гарантирует Заказчику наличие необходимой документации на поставляемый Товар.

2.3.4. В случае если в течение гарантийного срока, обнаружится, что Товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный Товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

2.3.5. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

2.3.6. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока на Товар возврат Поставщику Товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

Приложение к Описанию объекта закупки

Характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными