Тендер - поставка монолитного поликарбоната (прочая закупка товаров, работ и услуг) №245636226

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Монолитный_поликарбонат_ГК_еще_один_на_проверку_)))

Государственный контракт №

на поставку товаров

г. Братск ___ __________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее – ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее Заказчик), в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,

руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

• Поставщик в рамках исполнения настоящего Контракта обязуется поставить Заказчику монолитный поликарбонат (прочая закупка товаров, работ и услуг) (далее - товар) в ассортименте, количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям настоящего Контракта.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить этот товар на указанных в нем условиях.

2.1.2. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком без замечаний товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД).

2.1.3. Взыскивать пеню и штраф в соответствии с разделом 6 Контракта, а также требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ.

2.1.4. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения Контракта действия.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству, другим условиям Контракта. По решению Заказчика для приемки поставленного товара создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

2.2.4. Требовать от Поставщика своевременной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и Контракте.

2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить товар на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара ее соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

2.3.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение срока хранения, установленного Контрактом на поставку товара.

2.3.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.4. Известить Заказчика любым доступным способом о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.5. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененное правами третьих лиц.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.7. Возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

2.3.8. В случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц нести ответственность за исполнение условий Контракта третьими лицами.

2.3.9. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения Контракта действия.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно раздела 6 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (___________ ) рублей _______ копеек (НДС не облагается) и включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта на весь период действия Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением следующих случаев:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по Соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком выделенных их федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Расчеты за поставленный товар осуществляются платежными поручениями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний документа о приемке товара, указанного в п. 4.4. настоящего Контракта и при предоставлении Поставщиком счета и счет – фактуры (если налоговым законодательством не предусмотрено исключение).

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставщик обязуется своими силами за свой счет передать Заказчику, качественный товар в ассортименте, количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1).

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поставки товара. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка результатов исполнения контракта по поставке товара оформляется путем подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной/УПД.

4.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней подписывает товарную накладную/УПД и/или счет/счет-фактуру, после этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

4.7. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным.

4.8. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение
7 (семи) рабочих дней, включая время на доставку, с момента получения акта, указанного
в пункте 4.6. Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

4.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных
в пункте 4.5. Контракта.

5. Качество и безопасность товара

5.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям ГОСТ, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и условиям настоящего Контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителя обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением № 1042.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением № 1042.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по настоящему Контракту, возмещается за его счет.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщикаот исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта.

8.2. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

8.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.4. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком.

8.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара оплачиваются за счет Поставщика.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3.1.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

9.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость оказанных услуг надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически оказанных на момент расторжения Контракта.

9.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

9.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «30» августа 2023 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

13. Юридические адреса, банковские

реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту № _______________

от « ____» ___________ 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик – _____________________________________

Заказчик – ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения: Российская Федерация

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чекановский, ул. Прибрежная, 49; склад ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области

Контактный телефон Заказчика: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактный телефон Поставщика: _________________________

- Посмотреть таблицу с данными