Тендер - Поставка хозяйственных товаров №245631010

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР № _______

на поставку хозяйственных товаров

г. Ярославль «_____» мая 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Сергеевой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующей на основании _________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – товар) Заказчику согласно Спецификации (приложение к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в количестве и ассортименте согласно предварительным заявкам Заказчика (далее – заявка), в сроки и на условиях, определенных настоящим договором, а Заказчик – принять и своевременно произвести оплату поставленного товара в соответствии с настоящим договором.

1.2. Передача товара Заказчику осуществляется Поставщиком на основании товарных накладных и счетов (счетов – фактур).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет ___________ рублей (_____________________________ рублей _____ копеек)

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, установленного п.9.1. договора, и включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется за фактически поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных Поставщиком счетов (счетов-фактур), не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2023 г.

2.5. Валютой договора является рубль Российской Федерации.

3.Срок, условия, место поставки

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара с даты заключения договора по 15.06.2023 г.

3.2. Место поставки Товара: г. Ярославль, ул. Лебедевская, д.26.

3.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляется транспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счет средств Поставщика по адресу Заказчика.

3.4. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.

3.5. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику с момента передачи Товара.

3.6. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счёт Поставщика, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность Товара при транспортировке. Упаковка Товара должна предусматривать сохранность Товара такого рода при обычных условиях транспортировки и хранения.

3.7. Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую безопасность транспортировки Товара и сохранность его качества. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

3.8. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

3.9. Дефекты Товара устраняются силами и за счет Поставщика (с заменой Товара ненадлежащего качества на идентичный Товар), если появление этих дефектов вызвано ненадлежащим качеством Товара или вследствие его транспортировки.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять Товар, проверить его количество, качество и наименование.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) дня до даты поставки Товара, уведомить об этом Заказчика.

4.2.2. Произвести поставку Товара надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение к договору) и в соответствии с условиями договора.

4.2.3. За свой счет восполнить недопоставленный Товар, заменить некачественный или бракованный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара. В течение указанного срока Поставщик обязан осуществить поставку Товара надлежащего качества, в комплектации и количестве, предусмотренном договором, и устранить выявленные недостатки и дефекты.

5. Порядок приёмки Товара

5.1. При передаче Товара предоставить Заказчику следующие документы: товарные накладные, счета (счета-фактуры), сертификаты соответствия качества, и другие документы, удостоверяющие качество Товара (если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством). При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами товарных накладных. Заказчик проверяет Товар на соответствие качества, количества, комплектности Товара требованиям настоящего договора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, указанных в п. 5.1. договора. При отсутствии замечаний к Товару Заказчик возвращает Поставщику подписанные товарные накладные либо направляет мотивированный отказ от подписания товарных накладных в случае выявления замечаний. При устранении замечаний приемка Товара осуществляется повторно в соответствии с настоящим разделом.

5.4. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

6.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет ___________ рублей. [1]

6.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательств, предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1000 рублей. [2]

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 1000 рублей. [3]

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 30 июня 2023 г.

7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по настоящему договору обязательств.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества Товара и иных условий договора.

Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора, пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема Товара Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Расторжение договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями ч. 8-25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. В случае отказа Стороны договора от исполнения договора в одностороннем порядке Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта, считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления, признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

При невозможности получения указанных подтверждений, либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Прочие условия

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в досудебном порядке путем направления заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

10.3. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

10.4. Настоящий договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон договора. После заключения договора в форме электронного документа стороны вправе изготовить и подписать копии договора в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из сторон.

10.5. Приложение к договору: Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

___________________/________________/

М.П.

Приложение

к договору № _______ от _____.05.2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319434447 Поставка хозяйственных принадлежностей и моющих средств	Запрос котировок #319434447	971 666	2 дня 09.12.2025 16.12.2025
Тендер №319440258 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ объявляет тендер: Поставка хозяйственных принадлежностей и моющих средств	Запрос котировок #319440258	971 666	2 дня 09.12.2025 16.12.2025
Тендер №319716983 Поставка моющих и дезинфицирующих средств	Малая закупка #319716983	33 111	2 дня 12.12.2025 16.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245630686 Приобретение лакокрасочные материалы для текущего ремонта средних школ и д/сада по Ново-Покровскому айыл окмоту	Запрос котировок #245630686	612 915	срок истек - 17.05.2023
Тендер №245630619 UzAuto Motors объявляет тендер: Автошампунь	Электронный аукцион #245630619	1 600 000	срок истек - 19.05.2023
Тендер №245630380 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 38" ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: поставка моющих средств (с результатом)	Запрос предложений #245630380	28 694	срок истек 12.05.2023 16.05.2023
Тендер №245630208 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕЖВУЗОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: поставка средств дезинфицирующих (с результатом)	Единственный поставщик #245630208	424 470	срок истек 12.05.2023 17.05.2023
Тендер №245630200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #245630200	128 993	срок истек 12.05.2023 22.05.2023

Тендеры из региона Ярославская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245628735 СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 объявляет тендер: оказание услуг по проведению технических работ по обновлению тестированию и исправлению информационных баз программных продуктов (с результатом)	Малая закупка #245628735	29 600	срок истек 12.05.2023 17.05.2023
Тендер №245628733 поставка стола письменного, стула для учителя (с результатом)	Малая закупка #245628733	20 240	срок истек 12.05.2023 16.05.2023
Тендер №245619895 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР" объявляет тендер: поставка текстиля (скатерти, салфетки, напероны) (с результатом)	Единственный поставщик #245619895	446 263	срок истек 28.04.2023 28.04.2023
Тендер №245619893 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРДОРМОСТ" объявляет тендер: Поставка запасных частей для обеспечения текущего ремонта полуприцепа тяжеловоза (трала) для нужд МРСУ АО "ЯРДОРМОСТ" в 2023 году (с результатом)	Единственный поставщик #245619893	452 848	срок истек 10.05.2023 10.05.2023
Тендер №245619875 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МАЛЫЕ СОЛИ" объявляет тендер: Поставка медицинского о оборудования (аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии) (с результатом)	Единственный поставщик #245619875	3 000 000	срок истек 05.05.2023 05.05.2023