Тендер - ЕК75-23 на поставку хозяйственных товаров №245624537

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.05.2023 по 12.05.2023Место предоставления документации:г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 Порядок предоставления документации:В соответствии с действующим законодательствомОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:12.05.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В соответствии с действующим законодательством
Подведение итоговДата подведения итогов:12.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с действующим законодательством Спецификация_проект - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_(Обоснование_НМЦД) - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ДОГОВОР № ЕК

для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на поставку хозяйственных товаров

г. Красноярск «__» __________2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника отдела обеспечения государственных закупок Алешечкиной Екатерины Александровны, действующей на основании Приказа № 610 от 26.12.2018 г., с одной стороны, и с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ действующего на основании______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.п.3 п. 13.2.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг КГБУЗ «Краевая клиническая больница», заключили настоящий договор (на основании протокола комиссии по закупкам от «__» ___ 2023 г. № ЕК75-23) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ договора
Поставщик обязуется поставить товар по месту поставки, указанному в п. 2.1.1 настоящего договора и осуществить сборку, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и оплатить его на условиях настоящего договора.
Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого Товара указываются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Поставить Товар по следующему месту поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3А.
До места поставки Поставщик доставляет Товары собственными силами и транспортными средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Датой поставки считается дата получения Товаров Заказчиком.
2.1.2. Поставляемый товар должен быть новым, по своему качеству и комплектности должен соответствовать сертификату соответствия/декларации соответствия, регистрационному удостоверению, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара, и направляется одновременно с товаром без дополнительной оплаты.
2.1.3. В день поставки Поставщик должен передать Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет, счет-фактуру на оплату поставленных Товаров.
2.1.4. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 10 календарных дней.
Заказчик обязуется:

Обеспечить приемку поставляемых Поставщиком Товаров.

В обязательном порядке возвращать Поставщику один экземпляр товарной накладной на получение Товаров с подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика. В случае, если экземпляр товарной накладной, переданный Заказчику для возврата с подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика, не будет возвращен Поставщику, Заказчик считается получившим Товары на условиях, содержащихся в экземпляре товарной накладной Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена договора составляет _______________________________. Цена договора включает в себя стоимость товара, все расходы Поставщика по доставке, сборке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и обязательные налоги и таможенные платежи, уплаченные или подлежащие уплате Поставщиком.
Заказчик производит оплату за полученные Товары безналичным расчетом.
3.3. Оплата Товара производится в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного товара.
3.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Товаров с момента зачисления средств на расчетный счет Поставщика.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ и КАЧЕСТВО ТОВАРов
При приемке Товаров по количеству и качеству Стороны руководствуются Инструкциями Госарбитража №№ П-6, П-7, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ.
4.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить Товар в сроки, согласованные с Заказчиком на основании акта, направленного Заказчиком в течение 10 дней с момента получения Товара Заказчиком. Без своевременного направления акта претензии по качеству Товара не принимаются.
4.3. В случае возврата Заказчиком Товаров в соответствии с п. 4.1. настоящего договора на Поставщика относятся соответствующие транспортные расходы.
4.4. При приемке поставленного товара Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара в части соответствия условиям договора.
4.5. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.6. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленного товара условиям настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.
5.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.9. При невыполнении обязательств по Договору кроме уплаты неустойки Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком, заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.12. Применение ответственности не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ и порядок пролонгирования договора
Настоящий договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует до 30 июня 2023г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны принимают меры по их урегулированию путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров по настоящему договору путем переговоров, споры по настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края. Все споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством России.
Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Право собственности на поставленные Товары переходит к Заказчику с момента их передачи.
Риски случайной гибели и случайного повреждения Товаров переходят к Заказчику в момент передачи Товаров.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_(ООЗ) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к извещению

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЕК75-23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение

О проведении закупки у единственного контрагента для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций № ЕК75-23 на поставку

хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными