Тендер - Поставка порошка чистящего №245586908

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Статус закупки: Формирование Информация предоставлена на: 11.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:27 轟槙 - Посмотреть таблицу с даннымиОписание объектов закупки.docx

Приложение № 1

к заявке на организацию закупки

Описание объекта закупки

1. Наименование и количество

- Посмотреть таблицу с данными

2. Функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Наличие антистатического компонента: Да

Наличие ароматизатора: Нет

Средство абразивное: Да

Средство хлорсодержащее: Да

Должен быть расфасован в пластиковые или металлические банки массой нетто не более 500г.

Гл. сп-т ГЗПТ и ИПС ОЗ ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии»

майор полиции О.В. Апаркина

«____»___________ 2023

Начальник ГЗПТ и ИПС ОЗ ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии»

подполковник А.И. Косенко

«____»___________ 2023

Начальник ОЗ ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии»

подполковник А.И. Койков

проект ГК чистящее Березка.docx

Приложение № 3

к заявке на организацию закупки

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _______

(номер контракта)

г. Санкт-Петербург «___» _____________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Северо-Западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (далее – ФКУ «СЗЦМТО Росгвардии»), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего от имени и в интересах государственного заказчика Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, на основании ___________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с пунктом 4 ч.1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на основании итогового протокола закупочной сессии от____________ 2023 года №________________, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Для целей Контракта применяются следующие понятия и термины:

Товар – порошок чистящий, который должен быть поставлен Поставщиком на условиях, установленных Контрактом.

Приемка – проверка и документальное оформление соответствия количества и качества поставленного Товара требованиям, предъявляемым к Товару Контрактом и иной, относящейся к данному Товару нормативно-технической документацией. Приемка заканчивается оформлением Заказчиком Акта о приемке поставленного Товара (далее - Акт о приемке) (Приложение № 2 к Контракту);

Обязательные требования – обязательные для применения и исполнения требования к Товару, или, к Товару и связанным с требованиями к Товару процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – процессы) установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и обеспечении единства измерений и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), решениями Заказчика, принятыми в пределах его полномочий, технической документацией и (или) Контрактом.

Нормативно-техническая документация – совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат требования к продукции и процессам, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла Товара (конструкторская, технологическая и программная документация, документы по стандартизации, технические условия, инструкции, наставления, руководства и положения).

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, качество и технические характеристики, а также количество и ассортимент которого указаны в Спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее — Спецификация), в сроки и адрес, определенный в Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

1.2. Поставляемый Товар по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам и иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару, должен соответствовать требованиям Контракта, Спецификации, нормативно-технической документации на Товар.

Поставляемый Товар предназначен войскам национальной гвардии Российской Федерации для реализации задач, определенных Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым (товар который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар изготовлен в 2023 году.

1.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей _____ копеек, в том числе НДС по ставке: ___ % на сумму: ________ рублей ____ копеек (или НДС не облагается).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в 2023 году, по коду бюджетной классификации глава 180 раздел 03 подраздел 03 целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть049 вид расходов 244 подстатья 346.

Цена за единицу Товара указана в Спецификации.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Товара и иных условий исполнения Контракта.

В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) количеству Товара. В этом случае Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

При исполнении Контракта по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества Товара, но не более чем на 10 (десять) %. При этом Стороны вправе при увеличении количества Товара, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, изменить цену Контракта пропорционально объему дополнительно поставленных товаров, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость изготовления (приобретения) Товара Поставщиком, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, НДС (при наличии), другие налоги, сборы и платежи, связанные с поставкой Товара.

2.3. Оплата поставленного Товара производится после его сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта о приемке поставленного Товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

Одновременно с поставляемым товаром, для осуществления оплаты поставленного Товара, Поставщик обязан представить Заказчику следующие документы:

- счет, счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

- товарную накладную ТОРГ-12 (или универсальный передаточный документ.

Товарная накладная (универсальный передаточный документ) должна быть подписана Поставщиком, и в обязательном порядке должна содержать: дату заключения и номер государственного Контракта, а также реквизиты Заказчика и Поставщика: наименование организации, ИНН, КПП, юридический адрес, расчетный счет, корреспондирующий (лицевой счет), наименование и БИК банка.

2.4. По окончании исполнения обязательств по Контракту Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, Поставщик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику Акт сверки на 1 января наступившего года.

Направленная по электронной почте надлежащим образом оформленная и утвержденная копия Акта сверки имеет такую же юридическую силу как представленный Сторонами друг другу Акт сверки на бумажном носителе.

2.5. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом, дает право Заказчику отказаться от оплаты счета до устранения причин.

2.6. Авансирование по настоящему Контракту не предусматривается.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные Контрактом.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ товара

3.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в Спецификации.

Поставляемый товар принимается Заказчиком в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Рабочими днями Заказчика являются дни недели с «понедельника» по «пятницу», за исключением нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.2. Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего объема Товара, предусмотренного Контрактом – С даты заключения контракта по 30 июня 2023 года (включительно).

Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа).

Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в процессе приемки Товара, в том числе в целях проверки сроков и качества Товара, приемкой Товара не являются. Документы, подтверждающие принятие Заказчиком Товара на ответственное хранение, не являются Актом о приемке поставленного Товара.

Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику после утверждения Акта о приемке поставленного товара.

Срок поставки является существенным условием Контракта.

3.3. Поставка товара сопровождается следующими документами:

3.3.1. Копиями (заверенными подписью и печатью Поставщика) документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации (сертификата соответствия (декларации соответствия, одобрения типа) и (или) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

3.3.2 Товарной накладной ТОРГ-12 (универсальным передаточным документом) в 3 (трех) экземплярах (1 экземпляр – Поставщика, 2 экземпляр – Грузополучателя, 3 экземпляр – Заказчика);

3.3.3. Иными документами на поставляемый Товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.3.4. В случае если указанные документы или какой-либо из них оформлен ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать Товар.

3.4. Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки Товара письменно известить Заказчика о дате отгрузки Товара и предполагаемой дате поставки Товара. Способ доставки Товара до Заказчика определяется Поставщиком самостоятельно.

3.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком любым выбранным им способом за счет собственных сил и средств и Заказчиком не возмещается. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за счет собственных средств.

3.6. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль исполнения Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставленного для государственных нужд Товара.

3.7. У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном Товаре после истечения окончательного срока поставки Товара, определенного пунктом 3.2 Контракта, за исключением случаев, когда Заказчик письменно уведомит Поставщика о согласии принять Товар после истечения срока поставки Товара, предусмотренного пунктом 3.2 Контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в Спецификации.

Приемка Товара на соответствие требованиям Контракта (количество, качество, комплектность и др., в том числе ее порядок и сроки) осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (при этом пункты 18, 19, 20, 21, 22 и абзац 3 пункта 23 Инструкции не применяются) и от 25 апреля 1966 г. № П-7, с изменениями и дополнениями за исключением случаев, когда техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или иными обязательными для сторон правилами не установлен иной порядок приемки Товара по качеству и комплектности, а также тары.

В случае противоречия положений вышеуказанных Инструкций положениям настоящего Контракта о приемке Товара, применяются положения Контракта.

Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются в срок, предусмотренный статьей 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. В случае приемки Товара Заказчиком более одного рабочего дня, Поставщик и Заказчик обязаны принять меры к обеспечению сохранности Товара, а также принять меры к предотвращению его смешения с другим однородным Товаром, не прошедшим приемку.

4.3. Для проверки количества, качества поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта проводится экспертиза. Данная экспертиза может быть проведена силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на договорной основе. Если экспертиза проведена силами Заказчика, то Акт о приемке имеет силу экспертного заключения. При привлечении к проведению экспертизы экспертов (экспертных организаций) оформляется заключение эксперта (экспертной организации). В случае проведения экспертизы в соответствии с настоящим пунктом Заказчик уведомляет Поставщика о дате и месте проведения экспертизы, а также об экспертной организации и (или) эксперте, осуществляющих экспертизу.

4.4. Допускается выборочная приемка Заказчиком Товара по качеству с распространением результатов приемки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего Товара или части Товара, если при приемке всей партии Товара на складе Заказчика будут установлены недостатки Товара, не выявленные в ходе выборочной приемки.

4.5. Одновременно с приемкой Товара по количеству производится также проверка соответствия и целостности тары, упаковки, наличия маркировки на упаковке и таре, в том числе предусмотренной требованиями Контракта и нормативно-технической документации, наличия сопроводительных документов на поставляемый Товар, предусмотренных Контрактом.

4.6. При обнаружении несоответствия Товара по количеству, качеству, отсутствия маркировки на таре и упаковке, Заказчик обязан приостановить приемку Товара и уведомить Поставщика о выявленных дефектах, а также обеспечить хранение Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другим однородным Товаром.

Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней при одногородней поставке и в течение 5 (пяти) календарных дней при разногородней поставке с момента получения информации о выявленных Заказчиком несоответствиях Товара обязан направить в адрес Заказчика представителей для оформления Акта недостатков, либо предоставить Заказчику право оформления Акта недостатков в отсутствие Поставщика.

При неявке надлежащим образом уведомленного Поставщика по вызову Заказчика, в случае приостановки приемки, приемка Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке без участия Поставщика.

4.7. Акт недостатков, выявленных в ходе приемки Товара, должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара. Лицо, не согласное с содержанием Акта недостатков, обязано подписать Акт недостатков с оговоркой о несогласии и письменно изложить свое мнение. Копия Акта недостатков, выявленных в ходе приемки товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после его составления направляется Поставщику и Заказчику.

4.8. Поставщик обязан прекратить отгрузку Товара с недостатками, указанными в Акте недостатков, выявленными в ходе приемки Товара Заказчиком (в случае, если поставка Товара осуществляется поэтапно), и в течение суток после подписания Акта недостатков забрать партию Товара, не прошедшую приемку.

4.9. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением затрат, связанных с приемкой, погрузочно-разгрузочными работами, хранением, охраной.

При отказе Поставщика в добровольном порядке вывезти со склада Заказчика Товар по качеству не соответствующий требованиям Контракта, Поставщик оплачивает хранение Товара на складе Заказчика до полного вывоза Товара по средней рыночной стоимости услуг хранения, сложившейся в регионе, где хранится Товар. Расчет стоимости услуг по хранению Товара производится на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики, а в случае отсутствия данных в Федеральной службе государственной статистики – по данным мониторинга цен, сложившихся в регионе.

4.10. В случае положительного результата приемки Товара Заказчик оформляет и утверждает Акт о приемке поставленного товара в 3 (трех) экземплярах и направляет 1 (один) экземпляр Поставщику.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует:

5.1.1. Что Товар, поставленный по данному Контракту не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, его составных частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки;

5.1.3. Полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

5.2. Гарантия на поставленный Товар, составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня утверждения Заказчиком Акта о приемке поставленного товара.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, пригодный к эксплуатации и использованию в течении всего гарантийного срока. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока.

При обнаружении в пределах гарантийного срока неисправностей или дефектов Товара, такой Товар подлежит возврату Поставщику для замены на новый или доведению Поставщиком до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, за его счет в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней. Все расходы, связанные с возвратом (заменой на новый) или доведением Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

5.4. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путём заключения лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

6.1.4. Участвовать в испытаниях Товара.

6.1.5. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, после согласования с Заказчиком, принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

6.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 463, абзацем вторым статьи 464, пунктом 2 статьи 475, пунктами 1, 2 статьи 480, пунктом 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в том числе:

- в случае отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

-. в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены до окончания срока поставки Товара, указанного в пункте 3.2 Контракта, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения;

- в случае невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

6.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить приемку Товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом и подтвержденным в ходе оценки его соответствия.

6.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара на указанных в Контракте условиях.

6.2.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 6.1.6. Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 6.1.6. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

6.2.4. Провести экспертизу поставленного Товара в соответствии с пунктом 4.3. Контракта.

6.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Поставщик имеет право:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

6.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.

6.3.3. По согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Контракта третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом оставаясь ответственными за действия таких лиц, как за свои собственные. Невыполнение третьим лицом обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения Контракта, а также уплаты, в связи с неисполнением, неустоек (штрафов, пеней);

6.3.4. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

6.3.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара;

- неоднократной не выборки Заказчиком Товара.

6.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Поставить Заказчику Товар, путем его передачи, на условиях, предусмотренных Контрактом, соответствующий требованиям Контракта и нормативно-технической документации на Товар.

6.4.2. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.4.3. Обеспечить соответствие поставленного Товара, с учетом специфики Товара, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.4.4. Использовать полученную от Заказчика нормативно-техническую документацию на Товар (учтенную копию) исключительно в целях исполнения обязательств по Контракту.

6.4.5. Обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока.

6.4.6. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

6.4.7. Обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Контракта сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями Контракта, как в ходе его исполнения, так и после окончания срока действия Контракта в случае, если осуществляется поставка Товара, сведения о котором составляют государственную тайну.

6.4.8. Гарантировать Заказчику передачу полученных результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.4.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 6.3.5. Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

6.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, нарушения срока поставки Товара, указанного в Спецификации, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.6. настоящего Контракта и если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов) в размере 10 процентов цены Контракта (этапа), что составляет ________ (_____________) рублей ______ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

7.11. Убытки, причиненные Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком возмещаются в порядке, определенном действующим законодательством.

7.12. Сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

При этом оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке товара, в котором дополнительно указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта на поставку товара, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать (отдавать в залог) свои права (обязательства) по настоящему Контракту третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.3. В случае возникновения споров, связанных с качеством, комплектностью и количеством принимаемого Товара, Заказчик предъявляет претензии к Поставщику, а также направляет иск в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

8.4. До передачи спора на разрешение арбитражных судов, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать на нее письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае если вопросы, возникшие между Сторонами, в досудебном порядке не урегулированы, сторона, направившая претензию, имеет право обратиться за защитой своих интересов в арбитражный суд по истечении 20 календарных дней с момента направления претензии другой стороне.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;

9.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

9.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

9.1.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого Контракта возникли независящие от Сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные настоящим пунктом изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При расторжении Контракта по соглашению Сторон, Стороны должны произвести полные взаиморасчеты.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. В случае принятия Заказчиком предусмотренного пунктом 9.5. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом);

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций проведенной Заказчиком до принятия решения об одностороннем расторжении Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от Исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Контракта, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. . Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.13. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.14. В случае принятия Поставщиком предусмотренного пунктом 9.13. Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

Поставщик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.15. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.16. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.17. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о Поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.19. Прекращение действия настоящего Контракта (в том числе расторжение по соглашению Сторон) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.20. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 9.1. Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных компетентными органами, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

10.4. Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. О наступлении указанных обстоятельств Стороны письменно уведомляют друг друга в 5-дневный срок с момента их возникновения. К уведомлению прикладывается документ, указанный в п. 10.4. Контракта.

При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

10.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия Контракта устанавливается со дня его заключения по 15 августа 2023 года включительно, а по гарантийным обязательствам – до дня их полного исполнения.

11.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если таковые имели место при исполнении Контракта.

11.4. В случае изменения места нахождения, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) дней в письменном виде в срок действия Контракта. При неисполнении Поставщиком обязательства по информированию Заказчика о смене банковских реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

11.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

11.6. При выполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.7. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной и (или) коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Контракта не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

12.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 12.1. Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

12.3. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. . Контракт составлен в электронной форме.

13.2. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.2.1. Спецификация (Приложение № 1 к Контракту);

13.2.2. Форма Акта о приемке поставленного товара (Приложение № 2 к Контракту).

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№ ______ от «____» ________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики товара.

Наличие антистатического компонента: Да

Наличие ароматизатора: Нет

Средство абразивное: Да

Средство хлорсодержащее: Да

Расфасован в пластиковые или металлические банки массой нетто не более 500г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к государственному контракту

№ _______

от «____»_____________2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (начальник, командир)

___________________________

(должность, звание, подпись, Ф.И.О.)

«___» _______________ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный контракт от _____________ № __________________________________

Идентификатор государственного контракта: _____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Комиссия в составе (не менее 5 чел, согласно ч. 6 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ): председателя: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

при участии представителя поставщика:___________________________________________________________

действующего на основании доверенности № ___ от _______________ г.

произвела осмотр и прием материальных ценностей, прибывших ________________от _____________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

При сопоставлении с документами (№ ТОРГ-12) ______________________________________________________

Качества продукции соответствует ГОСТу (ТУ) № ______________________________________

Комиссия установила:

1. Количество мест по документам отправителя: __________

2. Фактически оказалось: ________

3. Недостает

4. Излишествует

Вес груза: а) по документам: ______

б) при перевеске на ________весах

оказалось:____ недостает _________излишествует

5. Состояние вагонных (контейнерных) пломб №№ ____________________,

6. Состояние тары

7. При вскрытии тары вагона (контейнера), количественной и качественной проверкой товарных единиц оказалось:

- Посмотреть таблицу с данными

Экспертное заключение комиссии: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Страна происхождения Товара: __________________________________________________________________

Акт составлен в 3 экземплярах.

Исполнитель:_________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель Поставщика: ______________________________________________________________

Документ, удостоверяющий полномочия: № ___ от «__» _________ 20___г., выдан «__» ______ 20___ г. ______________________________________

Материальные ценности и тару в количестве и качестве, указанным в акте, на ответственное хранение принял.

Материально-ответственное лицо

- Посмотреть таблицу с данными

Имущество по бюджетному учету оприходовано.

Ответственный за учет материальных средств:

- Посмотреть таблицу с данными

Оприходование имущества по бюджетному учету проверил:

- Посмотреть таблицу с данными