Тендер - Поставка лакокрасочной ппродукции на Исследовательский Центр " Геосфера" г Тюмень №245544662

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_Поставки_Геосфера

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____/КП/____

УР, г. Ижевск

2022 год

«____»

_________

___________«__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице

заместителя

директора

по

закупкам

и

материально-техническому

снабжению Умерова Дмитрия Валентиновича, действующего на основании доверенности №6

от 01.01.2021 г., с одной стороны, и _____________«____________», именуемый в

дальнейшем "Поставщик", в лице _______________, действующего на основании

_________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в

отдельности "Сторона", на основании результатов определения Поставщика способом

конкурентной закупки на электронной торговой площадке ГК «АСПЭК» tender.aspec.ru,

реестровый № закупки _________________, протокол от __ ______ 2021г. №__, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и

оплатить продукцию (товар), в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура, ассортимент, цена, количество, качество поставляемой продукции,

сроки поставки, порядок оплаты, иная необходимая информация, связанная с поставкой

продукции определяются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью

настоящего договора.

1.3. Каждая спецификация, оформляемая к договору, помимо указанного в п. 1.2 договора,

должна в обязательном порядке иметь индивидуальный порядковый номер, дату

оформления, в ней должна быть указана общая цена продукции, поставляемой по данной

спецификации, процентная ставка НДС, общая сумма НДС (либо содержаться указание и

обоснование о неначислении НДС).

1.4. Спецификации к настоящему договору составляются на основании заявок, писем,

направляемых

Покупателем

Поставщику,

подписываются

уполномоченными

представителями обеих Сторон, с проставлением печатей.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ и(или) другой нормативной

документации, условиям спецификации.

2.2. Качество поставляемой продукции подтверждается сертификатом качества и

паспортом на партию товара предприятия–изготовителя, которые передаются Покупателю

одновременно с продукцией.

2.3. Если поставляемая по настоящему договору продукция подлежит обязательной

сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, то

Поставщик обязан представить оригинал, либо заверенную копию сертификата одновременно

со счетом-фактурой и товарно-транспортными документами. В случае если для изготовления,

хранения, сбыта продукции, которая поставляется по настоящему договору, требуется

специальное разрешение (лицензия), то Продавец обязан представить заверенную копию

данного документа Покупателю одновременно со счетом-фактурой и товарно-транспортными

документами.

2.4. Если поставляемая по настоящему договору продукция (оборудование) применяется

на опасных производственных объектах, то Поставщик обязан предоставить оригинал, либо

заверенную копию сертификата соответствия, а также разрешение на применение

технических устройств на опасном производственном объекте одновременно с документами,

указанными в пункте 2.3 договора.

2.5. На поставляемую в рамках настоящего договора продукцию Поставщик

устанавливает гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем, и

исчисляемый с момента передачи продукции Покупателю. В случае отсутствия в

сопроводительной документации информации о сроке гарантии, гарантийный срок составляет

3 (три) года с момента передачи продукции Покупателю.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ

3.1. Общая сумма договора рассчитывается, исходя из общих объемов поставок по

настоящему договору, на основе согласованных сторонами цен. Цена за единицу продукции

согласовывается сторонами в спецификациях.

3.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется Покупателем в течение 30

календарных дней с момента получения продукции и подписания Покупателем товарной

накладной либо УПД, если иное не согласовано сторонами в спецификации.

3.3. Цена продукции, согласованная в Спецификации, не подлежит изменению в

одностороннем порядке.

3.4. Тара, упаковка продукции не является возвратной и входит в ее цену, если иное

специально не оговорено в спецификации.

3.5. Поставщик обязан выставлять Покупателю счета-фактуры, в том числе на сумму

предварительной оплаты, оформленные в соответствии с требованиями налогового

законодательства РФ, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки продукции

(получения предоплаты, частичной предоплаты). В указанный срок Поставщик обязан

направить Покупателю товарную накладную и счет-фактуру (или УПД) средствами

электронной связи (факс, электронная почта), а подлинные экземпляры - по почте (либо

передать их представителю Покупателя при получении продукции). Каждая счет-фактура,

товарная накладная или (УПД) должна в обязательном порядке содержать следующую

информацию:

в строке (8) и в строке Основание передачи (сдачи)/получения

(продукции) [8] – Номер и дата данного договора, спецификация номер и дата,

наименование объекта Заказчика (грузополучатель).

При каждом случае нарушения указанного срока направления товарной накладной,

выставления счета-фактуры (или УПД), а так же в случае выявления несоответствующего

настоящему пункту оформления указанных документов Поставщик уплачивает Покупателю

штраф в размере 3000 рублей.

В случае выявления Покупателем в полученных от Поставщика документах (счет-фактура,

товарная накладная либо УПД) нарушений требований законодательства и настоящего пункта

по его оформлению, Поставщик обязан в пятидневный срок внести в некорректные документы

исправления.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за ненадлежащее оформление

счета-фактуры, в том числе, в случаях, когда налоговым органом будет установлено, что

такой счет-фактура не может являться основанием для принятия предъявленных Покупателю

Поставщиком сумм НДС к вычету или возмещению

3.6. С момента передачи продукции (партии продукции) Покупателю и до исполнения

Покупателем обязанностей по оплате продукции (партии продукции) продукция (партия

продукции) не признается находящейся в залоге у Поставщика и Покупатель вправе

распоряжаться ей без согласия Поставщика.

3.7. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика, при осуществлении

поставок на условиях осуществления Покупателем предоплаты (аванса), по настоящему

договору Поставщик, по требованию Покупателя, обязуется:

3.7.1. Обеспечить подписание руководителем, участником или иным контролирующим

лицом Поставщика договора поручительства и представить его Покупателю в срок не позднее

3 рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

3.7.2. Предоставить Покупателю банковскую гарантию на сумму предоплаты по

конкретной Спецификации либо нескольким Спецификациям, в течение 3 рабочих дней с

момента подписания Спецификации (а в случае суммирования предоплаты по нескольким

спецификациям – с момента подписания более поздней Спецификации).

В случае неполучения Покупателем банковской гарантии в указанный срок, Покупатель

оставляет за собой право приостановить перечисление предоплаты по соответствующей

Спецификации до момента предоставления банковской гарантии. Действия Покупателя по

приостановлению перечисления денежных средств не являются нарушением договорных

условий и не влекут за собой начисление каких-либо неустоек, штрафов, пеней

Поставщиком.

Банковская

гарантия

должна

соответствовать

требованиям

действующего

законодательства РФ, являться безотзывной, и содержать следующие условия:

- срок действия банковской гарантии должен быть определен в ее тексте и равен

сроку поставки продукции по соответствующей Спецификации (последней подписанной

спецификации) плюс 30 календарных дней;

- банковская гарантия должна содержать условие об уменьшении или увеличении суммы

гарантии при изменении условий настоящего договора и приложений (спецификаций) к нему,

касающихся вносимой Покупателем суммы аванса (предоплаты);

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Покупателя на

истребование суммы банковской гарантии полностью в случае неисполнения Поставщиком

обязательств по договору в сроки, установленные настоящим договором и приложениями

нему;

- банковская гарантия должна быть выдана банком, о котором достоверно известно,

что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или

его лицензия не приостановлена полностью или частично;

- фактическим исполнением гарантии считается момент поступления денежных средств

в полном объеме на расчетный счет Покупателя от банка.

Исполнение Гарантом (банком) требований Покупателя об уплате суммы банковской

гарантии не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за неисполнение обязательств,

предусмотренных настоящим договором, и возмещения причиненных убытков.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставщик обязуется отгрузить продукцию в согласованные Сторонами сроки.

Поставка продукции осуществляется партиями в соответствии со спецификациями,

согласованными Сторонами. Продукция, подлежащая передаче Покупателю единовременно

или в течение одного периода поставки в соответствии со спецификацией, признается

партией продукции. Если иное не предусмотрено сторонами, то периодом поставки является

один календарный месяц.

4.2. Поставка продукции сопровождается следующими документами: товарная накладная

и счет-фактура или УПД в 2 (двух) экземплярах, ТТН/ТН в 3 (трех) экземплярах.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком на объект Покупателя, указанный в

спецификации к настоящему договору. При этом в накладной и в счете-фактуре (либо УПД) в

поле грузополучатель Поставщик указывает юридический адрес: ООО «АСПЭКИнтерстрой», УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з», КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится на складе Покупателя.

4.4. В случае выявления в процессе приемки поставленной Продукции несоответствия

условиям договора по качеству, количеству, ассортименту Покупатель приостанавливает

приемку продукции и вызывает представителя Поставщика для составления двустороннего

акта.

4.5. Вызов представителя Поставщика осуществляется в течение 2-х рабочих дней с

момента обнаружения несоответствия поставленной Продукции договорным условиям,

согласованным сторонами. Вызов представителя оформляется в виде письма Покупателя и

направляется факсом, по электронной почте в адрес Поставщика. Оригинал вызова

направляется Поставщику по почте по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего

договора. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения

вызова, сообщить факсимильным или электронным сообщением, о своем решении об участии

или не участии в приемке продукции.

4.6. Представитель Поставщика должен прибыть на место приемки Продукции в течение

3-х календарных дней со дня получения вызова от Покупателя, не считая времени,

затраченного на дорогу. В случае прибытия представителя Поставщика Сторонами

составляется двухсторонний акт, в котором указываются все выявленные недостатки

продукции. Представитель Поставщика должен иметь надлежаще оформленную

доверенность на право участия в приемке продукции.

4.7. В случае неприбытия представителя Поставщика в сроки, указанные в п. 4.6, либо

отказа Поставщика от участия в приемке продукции, либо неполучения ответа на вызов в

указанный срок, Покупатель вправе осуществить приемку продукции самостоятельно в

соответствии с действующими нормами, имеющимися документами и условиями настоящего

договора, с оформлением одностороннего акта.

4.8. В случае выявления недостатков в поставленной продукции, Поставщик обязан

устранить недостатки или заменить брак, либо вернуть Покупателю уплаченную за

некачественную продукцию денежную сумму в течение 7 (семи) рабочих дней с даты

составления акта об обнаружении недостатков, если иной срок не будет согласован

сторонами.

4.9. Досрочная поставка продукции, поставка продукции сверх согласованного количества,

восполнение недопоставленного количества продукции в следующем периоде поставки

производится Поставщиком при наличии письменного подтверждения Покупателя о

готовности принять такую продукцию досрочно (готовности принять дополнительные объёмы).

4.10. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента каждой отгрузки Поставщик обязан

сообщить об отгрузке продукции Покупателю по факсимильной связи (электронной почте),

сославшись на настоящий договор, указав дату отгрузки, наименование и вес продукции.

4.11. Покупатель вправе не принимать продукцию без сопроводительных документов и

сопроводительные документы без продукции.

4.12. Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от

Поставщика к Покупателю в момент получения продукции Покупателем (от перевозчика или

от Поставщика).

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Продукция должна быть поставлена в упаковке, обеспечивающей надлежащую

сохранность от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке

и погрузочно-разгрузочных операциях.

5.2. Поставщик обязуется снабдить продукцию:

5.2.1. Упаковочными листами на русском языке, в которых должно быть указано:

- реквизиты настоящего договора;

- наименование продукции согласно спецификации;

- вес брутто и нетто;

- наименование и адрес Покупателя.

5.2.2. Сертификатами и паспортами.

5.2.3. Накладными и счетами-фактурами.

5.3. Поставщик (грузоотправитель) обязан подвергнуть продукцию обработке,

предохраняющей ее от порчи, коррозии, смерзания, согласно действующим нормативным

актам (в случаях, если продукция в связи со своими специфическими характеристиками

требует такой обработки).

5.4. Ответственность за все виды потерь либо повреждений продукции, полученной в

результате ненадлежащей упаковки, защиты продукции от внешних воздействий при

перевозке возлагается на Поставщика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными

представителями обеих Сторон и распространяется, в том числе, на отношения сторон по

поводу оплаты и поставки продукции, возникшие до его подписания, если в этот период

между сторонами не действовал иной договор, составленный в виде единого документа и

регулировавший такие оплаты и поставки.

Настоящий договор считается заключенным также в случае осуществления оплаты

Покупателем по счету на предварительную оплату, выставленному Поставщиком на

основании настоящего договора, либо в случае подписания сторонами первой спецификации

к настоящему договору, содержащей ссылку в качестве основания на номер и дату

настоящего договора. При этом стороны не освобождаются от обязанности подписания и

направления друг другу подписанных оригиналов настоящего договора и приложений к нему в

установленный срок.

6.2. Договор действует без ограничения срока, до полного исполнения сторонами своих

обязательств.

6.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. Настоящий

договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом одна из сторон - инициатор

расторжения не менее чем за 20 дней до момента расторжения договора направляет другой

стороне в письменном виде проект дополнительного соглашения о расторжении настоящего

договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров для сторон

обязательно в отношении любых вопросов (споров), вытекающих из взаимоотношений Сторон

по данному договору.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченным

лицом, в ней должны быть указаны: цена претензии; требования заявителя, обстоятельства,

являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие

пункты договора и нормативных правовых актов; расчет суммы требований по претензии и

номер счета, на который должны быть перечислены денежные средства (в случае требования

уплаты денежной суммы); перечень прилагаемых к претензии документов; иные сведения,

необходимые для урегулирования спора.

К претензии должны прилагаться оригиналы, либо надлежащим образом заверенные

копии документов, которые в соответствии с действующим законодательством, обычаями

делового оборота, условиями настоящего договора необходимы для подтверждения

изложенных в ней требований. При необходимости заинтересованная Сторона вправе

потребовать представления оригиналов документов для рассмотрения претензии.

7.3. Максимальный срок направления ответа на претензию 5 (пять) календарных дней со

дня получения её оригинала.

7.4. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в

установленные для ее рассмотрения сроки потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в

соответствии с законодательством РФ в арбитражный суд по месту нахождения Покупателя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции, а также сроков

удовлетворения требований Покупателя, связанных с поставкой продукции ненадлежащего

качества, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от

стоимости указанной продукции за каждый день просрочки до полного исполнения

обязательства.

8.2. В случае просрочки замены продукции ненадлежащего качества более чем на 1 (один)

месяц, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от

стоимости указанной продукции.

8.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик в течение 5

рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования обязан

возместить в полном объеме расходы Покупателя понесенные в связи с заменой продукции, в

том числе расходы на демонтаж, монтаж, транспортировку, хранение продукции и иные

расходы возникшие при осуществлении замены продукции.

8.4. Поставщик, просрочивший исполнение, отвечает перед Покупателем за убытки,

причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки

невозможности исполнения.

8.5.Если вследствие просрочки Поставщика исполнение утратило интерес для

Покупателя, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

8.6. В случае просрочки оплаты полученного товара Поставщик вправе требовать от

Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки

до полного исполнения обязательства.

8.7. В случае необоснованного отказа Поставщика от выполнения своих обязательств по

настоящему договору либо в случае расторжения договора по вине Поставщика он обязан

вернуть Покупателю полученные от Покупателя денежные средства в течение 3-х рабочих

дней с момента получения письменного требования Покупателя, а также возместить

Покупателю все понесенные убытки.

9. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН, ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

9.1. Стороны заверяют и гарантируют следующее:

- Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными

юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированными индивидуальными

предпринимателями;

- для заключения и исполнения договора Стороны получили все необходимые согласия,

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности,

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов,

локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Сторонам или

ограничивающих их право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Сторон на день

подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и

занимает должность, указанную в преамбуле договора.

9.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и

налоговым законодательством, Стороны заверяют и гарантируют следующее:

- ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, также надлежащим образом ведется и подается в

налоговые и иные государственные органы: налоговая, статистическая и иная

государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации;

- все операции по исполнению настоящего Договора полностью отражены в первичной

документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности,

обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;

- Стороны гарантируют своевременное предоставление другой Стороне полностью

соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных

документов, которыми оформляются поставки в рамках настоящего договора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Сторона, нарушившая

данное условие, обязана уплатить другой стороне по ее требованию штраф в размере 10% от

цены переданных прав/обязанностей, независимо от того, будет ли такая передача (уступка)

признана действительной или нет.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.

10.3. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что

Поставщик возмещает Покупателю суммы штрафа, уплаченные Покупателем налоговым

органам в связи с нарушением Поставщиком порядка оформления счетов-фактур,

установленного Налоговым Кодексом РФ. В случае, если Покупателю в последующем будет

полностью или частично отказано в вычете НДС, либо будет произведено доначисление

налога на прибыль по причине получения Поставщиком необоснованной налоговой выгоды в

связи с учетом операций Поставщиком или его контрагентами для целей налогообложения не

в соответствии с их действительным экономическим смыслом или операций, не

обусловленных разумными экономическими или иными причинами (целями делового

характера), а также в случае неуплаты ими НДС в бюджет полностью или в части, Поставщик

уплачивает Покупателю штраф в размере не принятой налоговым органом к вычету суммы

НДС и налога на прибыль и штрафа на основании вступившего в силу решения налогового

органа.

10.4. Заверения и гарантии, изложенные в разделе 9. настоящего раздела, являются

существенными и имеют значение для заключения, исполнения, прекращения настоящего

Договора.

В случае дачи Поставщиком не достоверных гарантий, введения Покупателя в

заблуждение при заключении настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить все

убытки Покупателя, причиненные недостоверностью заверений Поставщика.

10.5. При заключении и исполнении настоящего договора сторонами признаются

действительность и юридическая сила факсимильных копий договорных документов и

документов, обмен которыми производится по электронной почте, указанной в настоящем

договоре. Оригиналы документов направляются стороной, подписавшей документ, другой

стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания. В случае если Покупателем в

течение 1 (одного) месяца с момента подписания настоящего договора не получен

подписанный Поставщиком оригинал договора, Покупатель вправе приостановить исполнение

любых своих обязательств по договору до получения от Поставщика оригинала договора.

Для целей идентификации копий документов, документы подлежат отправке и принятию:

со стороны Поставщика: факс ____________________, эл.адрес _____________________ ,

со стороны Покупателя: факс 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл.адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.7. Положения настоящего договора, любая иная коммерческая информация, ставшая

известной Сторонам в связи с заключением и (или) исполнением данного договора носят

конфиденциальный характер и не подлежат оглашению (раскрытию) без предварительного

письменного согласия Сторон договора. Условия о нераскрытии конфиденциальной

информации, изложенные выше, не распространяются на случаи раскрытия такой

информации по запросу уполномоченных государственных организаций (органов) в случаях

предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором,

регламентируются действующим законодательством РФ.

10.9. При любых ссылках на данный договор Стороны обязаны указывать

регистрационные номера, присвоенные данному договору обеими Сторонами.

10.9. Поставщик обязан представить Покупателю до заключения договора следующие

документы:

- Заверенная копия устава организации (со всеми изменениями и дополнениями);

- Заверенная копия положения об обособленном подразделении (если договор

заключается обособленным структурным подразделением), уведомление о постановке на

учет обособленного подразделения (филиала, представительства);

- Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП)

либо лист записи из ЕГРЮЛ.

- Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия единоличного

исполнительного органа (решение, протокол) либо доверенность на представителя

Поставщика, осуществляющего подписание договора.

- Заверенная копию банковской карточки контрагента с образцами подписи

руководителя;

-в случае применения не общей системы налогообложения - копию документа о

применяемой системе налогообложения;

-Заверенная копия бухгалтерского баланса (форма 1,2) и декларации НДС за

предшествующий отчетный период с отметкой о сдаче в налоговую инспекцию; при

применении специальных режимов налогообложения – копии налоговой декларации за

последний отчетный год и последний отчетный квартал;

- Заверенная копия сведений о среднесписочной численности работников за

предшествующий календарный год, с отметкой о сдаче в налоговую инспекцию.

- сведения о деловой репутации контрагента (информация из СМИ, благодарственные

письма и т.п.);

- документ, подтверждающий факт того, что сделка для контрагента является

заключенной в рамках обычной хозяйственной деятельности юридического лица (письмо на

бланке организации за подписью руководителя о том, что сделка не является для общества

крупной или сделкой с заинтересованностью); при крупной сделке или сделке с

заинтересованностью – документ об одобрении такой сделки (протокол участников

общества);

- анкета контрагента, заполненная по форме приложения №1 настоящему договору.

- Дополнительно к вышеуказанному перечню документов подлежит предоставление

следующей информации:

- сведения о том есть ли в наличии и где располагаются складские, производственные,

торговые площади и т.п.*;

– сведения о регистрации контрагента-поставщика в соответствующей государственной

информационной системе*;

(*Указанные сведения подлежат предоставлению контрагентом путем заполнения

анкеты.)

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

11.1. Покупатель:

ООО «АСПЭК-Интерстрой»

юр.адрес:426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з»

почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6673

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Удмуртском ОСБ № 8618 г. Ижевск

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.2. Поставщик:

11.3. Подписи сторон:

Поставщик

Покупатель

_____________________________ /

______________________ / Д.В. Умеров

по доверенности №6 от 01.01.2021 г.

Приложение №1 к договору поставки

№____/КП от __________2021 г.

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

1. Наименование организации

2. Сокращенное наименование

организации (при наличии)

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес местонахождения

5. ИНН/КПП

6. ФИО руководителя организации

7. Банковские реквизиты

8. Сведения о складских,

производственных, торговых площадях*

*(расшифровка строки 1150 баланса

организации «Основные средства»)

9. Сведения о регистрации в

соответствующей государственной

информационной системе*

*(если предметом договора является

поставка товара, подлежащего

обязательной маркировке)

Руководитель _______________________________

/___________________

(подпись,

расшифровка)

М.П.

Дата заполнения «__» _________________ 20 __ г.

Приложение №2 к договору поставки

№ ________________ от « » ________ 2022 г.

СТАНДАРТ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА НА

СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

«Исследовательский центр «Геосфера»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Стандарт устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы и определяет порядок их

организации и осуществления на строительном объекте «Исследовательский центр «Геосфера» (далее –

Объект).

1.2. Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками находящимися на

Объекте,

а

так

же

работниками

привлекаемых

ООО

«АСПЭК-Интерстрой»

подрядчиков/субподрядчиков/исполнителей/поставщиков и т.п.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) - устройства, входящие в состав систем

контроля и управления доступом (СКУД), охранной, тревожной сигнализации, охранного телевидения,

освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.

2.2. КПП - контрольно-пропускной пункт охраны при входе (въезде), выходе (выезде) на

территорию (с территории) охраняемого Объекта

2.3. Заказчик - ООО «Газпромнефтъ-Развитие».

2.4. Объект - строительный объект «Исследовательский центр «Геосфера», расположенный по

адресу: Тюменская область, г. Тюмень, пересечение ул. Монтажников и Федюнинского.

2.5. Субподрядчик/Исполнитель – любая организация, привлеченная Подрядчиком для

выполнения любой части Работ/оказания услуг по Договору.

2.6. Посетители - лица, допускаемые на Объект по необходимости, связанной с их работой.

2.7. Сотрудники охраны - работники охранного предприятия или отдела вневедомственной

охраны территориального органа внутренних дел (далее - ОВО), оказывающие услуги по договору

подряда.

2.8. Товарно-материальные ценности (ТМЦ) - техника, аппаратура, оборудование, механизмы,

изделия, материалы, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и другие предметы и вещества,

представляющие ценность в денежном эквиваленте.

2.9. Товарно-транспортная накладная (TTH) - основной документ, сопровождающий

груз, предназначенный для учета движения товарно- материальных ценностей и расчетов

за их перевозки.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Стандарт устанавливает единый

порядок, обеспечивающий

совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа

(выхода) людей, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза)

ТМЦ на территорию (с территории), устанавливает порядок доступа и пребывания

работников, посетителей и иных лиц на Объекте.

3.2. Стандарт является внутренним нормативным документом Общества и действует

на исключительно Объекте.

3.3. Задачами Стандарта являются:

—

обеспечение

безопасности

работников

Общества

и

Субподрядчиков/Исполнителей/Поставщиков, посетителей и иных лиц, находящихся на

территории объекта;

—

обеспечение антитеррористической защищенности Объекта;

—

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации РФ;

—

обеспечение порядка, исключающего бесконтрольное перемещение посторонних

лиц и транспортных средств на Объекте;

—

поддержание порядка при входе (выходе), а так же въезде (выезде) на

территории Объекта;

—

предотвращение незаконного выноса (вывоза) с территории Объекта ТМЦ,

недопущение вноса (ввоза) на Объект веществ и предметов, запрещенных к перемещению,

и других предметов и веществ, которые могут способствовать разрушению инфраструктуры

и нарушению технологического процесса на Объекте;

—

обеспечение сохранности Объекта, служебной документации и материальных

ценностей;

—

организация и обеспечение сохранности государственной и коммерческой тайны

работниками

Общества

и

Субподрядчиками/Исполнителями/Поставщиками

при

выполнении ими функциональных обязанностей и работ;

—

обеспечение установленного порядка поведения работников и посетителей;

—

определение порядка и правил движения транспортных средств и перемещения

материальных ценностей на Объекте.

3.4. Разработка Стандарта и согласование Положений, а также контроль над их

практическим осуществлением возлагается на руководителя проекта, отвечающего за

выполнение работ на Объекте.

3.5. Стандарт (Положение) должно являться приложением к договорам подряда на

охрану Объекта, а также может быть приложением к другим договорам подряда.

3.6. Организация ознакомления с требованиями Стандарта (Положения) в части

касающейся Посетителей возлагается на работников Общества, организующих посещение

(сделавших заявку на допуск). Указанные работники Общества несут персональную

ответственность за соблюдение Посетителями пропускного и внутриобъектового режимов,

а также за их своевременное убытие с территории Объекта.

4. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

4.1. Основные положения

4.1.1. Пропускной

режим

совокупность

мероприятий

и

правил, регламе

4.1.2. Вход (выход) людей, въезд (выезд) транспортных средств, ввоз (вывоз) ТМЦ на

Объект /с Объекта осуществляется через КПП, за исключением тех мест, где КПП

отсутствует.

4.1.3. Допуск лиц на Объект, проезд транспортных средств осуществляется при

наличии пропуска установленного образца. Пропуска для прохода (проезда) на Объект

предъявляются при наличии КПП сотруднику охраны, или иному должностному лицу

в местах, где КПП отсутствует.

4.1.4. Документами, удостоверяющими личность работников, посетителей, и иных

лиц для их допуска (прохода и проезда) на Объект по временным, разовым пропускам, для

граждан Российской Федерации являются:

— паспорт гражданина Российской Федерации;

— заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;

— временное удостоверение гражданина Российской Федерации;

— водительское удостоверение;

— удостоверение

личности

офицера

и

военный

билет для

военнослужащих;

— служебное удостоверение работников

государственных органов

и служб.

Для иностранных граждан такими документами являются:

—

национальный

паспорт

иностранного

гражданина

с

обязательным вкладышем к нему о регистрации на территории Российской

Федерации;

—

заграничный паспорт иностранного гражданина;

—

свидетельство о разрешении на работу иностранного гражданина на

территории Российской Федерации.

4.2. Виды пропусков и их назначение:

4.2.1. Пропуска для прохода (проезда) на территорию (с территории) Объекта,

вывоза (ввоза) ТМЦ подразделяются:

- по срокам действия: на постоянные, временные и разовые;

- по назначению: на личные, материальные и транспортные;

- по материальному носителю: на электронные, бумажные и списочные.

4.2.2. Все пропуска оформляются службами Заказчика, в соответствии с заявками

Общества поданными по установленной форме. Пропуска подписываются Заказчиком и

выдаются под роспись пользователям пропусков либо их руководителям или лицам,

ответственным за выдачу пропусков в структурном подразделении Заказчика или

Общества.

4.2.3. Личные постоянные пропуска Общества (электронные и бумажные)

выдаются лицам, принятым на постоянную работу в Общество, и рабочее место которые

располагается на Объекте, а также иным лицам по согласованию с ответственным

подразделением Заказчика.

4.2.4. Временные пропуска (списочные пропуска и иные) оформляются на лиц,

командированных Обществом или временно работающих на Объекте на период

проведения работ, но не более 1 года и неболее чем до 31 декабря текущего года.

4.2.5. Разовые пропуска выдаются на разовое посещение Объекта. Допуск

посетителей на Объекты по разовым пропускам производится в рабочее время,

установленное для данного Объекта, в день выдачи пропуска. Разовый пропуск

оформляется сотрудникам охраны или бюро пропусков Заказчика на КПП по

предварительной заявке Общества либо по согласованию с руководителем подразделения

режима Заказчика о допуске посетителя на объект, при условии предъявления документов,

удостоверяющих личность.

4.2.6. Проезд транспортных средств через КПП на Объект осуществляется по

транспортным пропускам и/или согласованным с Заказчиком спискам. Ответственность за

их своевременное оформление и представление на согласование Заказчику возлагается

на руководителя проекта Общества.

4.3.

Постоянный и временный личные электронные пропуска (при наличии на

объекте системы СКУД).

4.3.1. Электронный пропуск (электронная карта доступа) для прохода на Объект,

оборудованный системой контроля и управления доступом (СКУД), на основании

письменной заявки, подписанной руководителем проекта Общества выдается:

4.3.2. постоянный — работникам Общества, чьи рабочие места расположены на

Объекте, по предъявлении Заказчику документа, подтверждающего факт трудовых

отношений с Обществом (справка из подразделения по работе с персоналом; список

группы работников, согласованный с подразделением по работе с персоналом) или без

такового в случае организации доступа подразделения режима Заказчика к базе данных по

учету персонала Общества;

4.3.3. временный — работникам Субподрядчиков/Исполнителей/Поставщиков, чьи

рабочие места организованы непосредственно на Объекте, а также в исключительных

случаях по согласованию Заказчиком иным лицам.

4.3.4. Заявка оформляется в строгом соответствии с формой утвержденной

Заказчиком, список сотрудников составляется в алфавитном порядке, имена и отчества

пишутся полностью.

4.3.5. Пропуск действителен в строго определенные временные интервалы и в

определенных зонах (зданиях, помещениях и др.) в соответствии с заданным уровнем

доступа. Всем работникам, имеющим электронный пропуск, разрешается доступ на

Объекты только в рабочие дни и рабочее время.

4.3.6. Расширение уровня доступа и временных интервалов действия электронного

пропуска производится Заказчиком по служебной записке Общества, подписанной

руководителем проекта, закрепленным за Обществом.

4.3.7. При увольнении работника Общества электронный пропуск подлежит сдаче

Обществом по месту его получения. С целью оперативного внесения Заказчиком

изменений в базы данных пропусков, Общество в течение одного рабочего дня

информирует Заказчика (в том числе с использованием технических возможностей) обо

всех кадровых перемещениях работников Общества.

4.3.8. Электронные пропуска, выданные работникам других предприятий, имеют

ограниченный срок действия. По данным пропускам не реже одного раза в год

производится сверка. В случае не подтверждения трудовых (договорных) отношений

пользователя пропуска и необходимости его дальнейшего использования, пропуск

аннулируется и подлежит возврату по месту выдачи.

4.3.9. В случае утраты электронного пропуска его пользователь обязан в

кратчайшие сроки известить Заказчика с целью блокирования пропуска. По факту утраты

пропуска Заказчиком проводится служебная проверка. Новый электронный пропуск

выдается работнику Общества после предоставления им объяснительной записки

Заказчику.

4.4.

Порядок пропуска работников и посетителей.

4.4.1. Допуск работников и посетителей Объекта осуществляется:

- по служебным удостоверениям государственных органов власти;

- по служебным удостоверениям Общества;

- по электронным и бумажным пропускам;

- по

списочным пропускам

при

предъявлении документов,

удостоверяющих личность, перечень которых определен.

4.4.2. Допуск лиц по постоянным пропускам на Объект осуществляется через КПП по

СКУД, где она установлена, и по фактической проверке пропуска, где СКУД не

установлена.

4.4.3. Работники

структурных

подразделений

Общества,

Субподрядчики/

Исполнители/Поставщики и посетители пропускаются на Объект в рабочие дни и часы,

установленные внутренним распорядком и графиком работы смен.

4.4.4. Допуск работников Общества и Субподрядчиков/ Исполнителей/Поставщиков

для работы на Объекте в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, разрешается

по заявке Общества, подписанной руководителем проекта Общества или его

заместителем. Заявка направляется Заказчику до 12 часов того рабочего дня, который

предшествует выходному или праздничному дню, и после подписания передается

Заказчику или ответственным лицам Общества (в т. ч. с использованием средств связи)

для передачи на КПП.

4.4.5. Круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, доступ на Объект

предоставляется:

- генеральному директору Общества и его заместителям;

- начальникам служб, управлений

и

отделов

Общества

их

заместителям;

- работникам диспетчерских, дежурных и аварийных служб Общества,работающим в

круглосуточном режиме;

- другим работникам Общества по согласованию с Заказчиком.

4.4.6. В случае чрезвычайных, аварийных ситуаций или других происшествий на

Объекте, руководитель проекта либо его заместитель информирует Заказчика о

работниках, вызванных для выполнения неотложных (ремонтных) работ. Данные работники

допускаются на Объект по согласованию с руководителем структурного подразделения

Общества с устного разрешения Заказчика.

4.4.7. При экстренном проведении совещания и иных мероприятий, ответственные

лица организуют встречу приглашенных лиц и совместно с сотрудниками охраны

осуществляют пропуск на охраняемый Объект.

4.4.8. В случае необходимости допуск работников Общества и иных лиц может быть

разрешен с устного указания Заказчика.

4.4.9. Пропуск на Объект работников Общества, отвечающих за содержание

Объекта, осуществляется согласно установленному графику сменности и времени работы

Объекта, а в случае проведения неотложных или аварийных работ — с разрешения

Заказчика по заявке начальника административно-хозяйственного подразделения

Заказчика, руководителя Объекта, которые несут ответственность за работников

Общества.

4.4.10. При входе (въезде) посетителя на Объект по временному и разовому

пропускам сотрудник охраны на КПП сверяет данные, указанные в пропуске, с документами,

удостоверяющими личность, записывает эти данные в соответствующем журнале и при

соответствии всех документов разрешает вход (въезд).

4.4.11. В целях недопущения вноса (ввоза) запрещенных предметов и веществ, а

также несанкционированного выноса ТМЦ через КПП, с согласия работников и посетителей

может проводиться осмотр сумок, портфелей и иной ручной клади (при необходимости, с

использованием технических средств). Такой осмотр проводится сотрудниками охраны

Заказчика при наличии достаточных оснований полагать, что в ней находятся предметы и

вещества, запрещенные к перемещению.

4.4.12. При несогласии работников Общества и посетителей предъявить ручную

кладь для осмотра, данные лица на объект или в здание не допускаются, о чем охраной

информируется Заказчик.

4.4.13. В случае попытки выхода (выезда) с Объект лиц с материальными

ценностями или предметами и веществами, запрещенными к перемещению, сотрудники

охраны Заказчика обязаны принять все меры к их задержанию, и немедленно сообщить об

этом в Обществу, и, при необходимости, в дежурную часть органа внутренних дел.

4.5. Порядок пропуска транспортных средств

4.5.1. Допуск автотранспорта на территорию Объекта осуществляется при наличии

пропуска установленного образца на автотранспорт, водителя и перевозимых лиц.

Автотранспорт

основных

подрядных

организаций

Общества

должен

иметь

соответствующие логотипы предприятий. Весь автотранспорт при въезде и выезде

подлежит обязательному досмотру с регистрацией в журнале.

4.5.2. Въезд на территорию Объекта транспортных средств, прибывших за

получением груза, осуществляется по предъявлению водителем пропуска установленного

образца и путевого листа, а также с предъявлением получателями груза телеграммыизвещения, доверенности на получение груза или накладной грузоотправителя.

4.5.3. Допуск через КПП объекта работников и автотранспорта сторонних

организаций, а также физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории

объекта или рядом с этой территорией, осуществляется по списочным пропускам и

пропускам для транспортных средств, оформляемым при представлении указанными

юридическими и физическими лицами документов, подтверждающих необходимость

выдачи пропуска.

4.5.4. При проезде транспортного средства через КПП водитель обязан:

4.5.4.1. руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки,

положением шлагбаума и указаниями сотрудников охраны;

4.5.4.2. остановить транспортное средство на расстоянии не менее 5 метров перед

шлагбаумом и поставить транспортное средство на стояночный тормоз;

4.5.4.3. предоставить охране путевой лист и документы на перевозимые ТМЦ для

сверки их наличия по фактическому количеству и наименованиям;

4.5.4.4. предъявить транспортное средство к осмотру сотрудникам охраны и по их

требованию открыть все двери, отсеки, баки, люки, места для перевозки грузов;

4.5.4.5. выполнять

все

требования

сотрудников

охраны,

связанные

с

необходимостью тщательного осмотра транспортного средства;

4.5.4.6. по требованию сотрудника охраны предоставить пропуск, водительское

удостоверение, документы на транспортное средство для проверки и регистрации.

Водителю запрещается:

- проезжать при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме;

- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед шлагбаумом

транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум.

При невыполнении вышеуказанных требований водителями, сотрудники охраны могут

составить соответствующий акт о нарушении для привлечения виновных лиц к ответственности, а

транспортное средство через КПП не пропустить. В случае самовольного проезда транспортного

средства через КПП,

сотрудники охраны немедленно сообщают об этом в ответственный отдел

Заказчика, и, при необходимости, в дежурную часть органов внутренних дел.

4.5.5. Беспрепятственно пропускаются на Объект:

4.5.5.1. пожарные на служебном автотранспорте для ликвидации пожаров, аварий и

других стихийных бедствий;

4.5.5.2. работники скорой медицинской помощи на служебном автотранспорте при

вызове на объект;

4.5.5.3. сотрудники правоохранительных и других контролирующих государственных

органов на любом виде транспорта;

О вызове машины скорой медицинской помощи, аварийных бригад и пожарных команд

руководитель Объекта, Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель, на который выезжает указанный

автотранспорт, обязан поставить в известность Заказчика и сотрудников охраны.

4.5.6. Доставка работников Общества и Субподрядчика/Исполнителя/Поставщика на

Объект осуществляется только на служебном транспорте. Запрещается проезд работников

Общества и Субподрядчика/Исполнителя/Поставщика с целью осуществления трудовых

обязанностей на Объект на личном автотранспорте, за исключением экстренных случаев,

связанных с обеспечением производства, чрезвычайными и аварийными ситуациями

(пожар, авария и др.), по согласованию с Заказчиком.

4.6. Порядок вывоза (ввоза), выноса (вноса) ТМЦ

4.6.1. Товарно-материальные ценности, находящиеся на территории Объекта по

своей принадлежности делятся на 2 категории:

- Собственность Общества или Заказчика;

- Собственность Подрядчиков, сторонних организаций, а также физических лиц.

4.6.2. Материальным пропуском на право провоза (проноса) ТМЦ является товарнотранспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная

Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 No 78) С целью перемещения

производственных инструментов и приспособлений заинтересованной стороной могут быть

оформлены перечень или список, которые после согласования с CK3 будут являться

документами, подтверждающими право перемещения данных инструментов и

приспособлений. Такой перечень или список может выступать в качестве отдельного

документа или являться приложением к TTH. Требование-накладная, накладная на

внутреннее перемещение и иной материальный пропуск могут являться документами,

подтверждающими право перемещения ТМЦ только в (из) АБК Общества.

4.6.3. Сотрудники охраны обязаны контролировать законность любого перемещения

ТМЦ. Запрещено перемещение автотранспорта и людей с ТМЦ по устным распоряжениям,

запискам и иным документам неустановленного образца.

4.6.4. По TTH и иным вышеуказанным документам материальные ценности могут

быть вывезены (вынесены) с территории Объекта только один раз. Один экземпляр

правильно оформленной TTH в оригинале является пропуском для проезда через КПП и

передается сотруднику охраны на КПП. При этом в TTH разборчиво указываются: полное

наименование мест погрузки и разгрузки, перевозимых предметов, количество последних,

их вес, метраж, род упаковки, заводской и инвентарный номера по бухгалтерскому учету,

государственный регистрационный знак и гаражный номер автомашины и прицепа.

4.6.5. Вывоз ТМЦ с территории Объекта осуществляется за подписями материальноответственных лиц структурных подразделений и штампами этих подразделений в TTH.

При вывозе ТМЦ Обществом, Субподрядчиками/ Исполнителями/ Поставщиками, TTH

также должна содержать оттиск штампа и подпись должностного лица Заказчика

курирующего Объект. При этом руководитель подразделения Заказчика или Объекта несет

личную

ответственность за вывоз Обществом, Субподрядчиком/ Исполнителем/

Поставщиком ТМЦ.

4.6.6. Документом на право проезда (прохода) на территорию Объекта лиц,

прибывших для получения груза, является телеграмма- извещение, накладная

грузоотправителя или доверенность на получение груза, которые действительны при

предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя. При выезде (выходе) с

Объекта на груз должен быть представлен соответствующий материальный пропуск.

4.6.7. Материальные ценности, вывозимые (выносимые) с территории Объекта

незаконно, изымаются сотрудниками охраны на КПП, о чем ими немедленно

докладывается своему руководству, Заказчику, и, при необходимости, руководителю

проекта Общества. На лиц, пытавшихся незаконным путем вывезти (вынести)

материальные ценности, составляется акт для решения вопроса о привлечении к

ответственности. При необходимости оповещается тревожная группа, обслуживающая

данный Объект, а также и дежурная часть органов внутренних дел. Изъятые у

задержанных лиц материальные ценности передаются в структурные подразделения

Общества или сдаются на склады. Порядок сдачи на склады изъятых материальных

ценностей устанавливается руководителями подразделений Заказчика и Общества.

4.6.8. Проезд топливозаправщиков и других транспортных средств, перевозящих

моторное топливо, осуществляется в соответствие с установленными требованиями на его

перевозку, по TTH и путевому листу (в путевом листе обязательна отметка

грузоотправителя о перевозке ГСМ). При проезде через КПП топливозаправщиков

сотруднику охраны представляется TTH с отметками о количестве завозимого и

вывозимого топлива.

4.6.9. Вся документация, изъятая с КПП Объекта, сдается установленным порядком

Заказчику.

5. РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

5.1.1. КПП Объекта оборудуется Заказчиком

раздвижными или распашными

воротами.

5.1.2. ТМЦ

должны

храниться

в

специально

отведенных

помещениях,

предназначенных для этих целей. Открытые площадки, предназначенные для хранения

материальных ценностей на территории объекта, должны соответствовать требованиям

локальных нормативных актов Заказчика и Общества (при их наличии). Запрещается

бесконтрольное накапливание и хранение материальных ценностей. Места сбора

металлолома должны оборудоваться указателями.

5.1.3. С целью противодействия несанкционированному проникновению на Объект и

его защиты от преступных посягательств должны проводиться мероприятия по усилению

инженерно-технической укрепленности и оборудованию Объекта техническими средствами

охраны.

5.1.4. В административных зданиях основной комплект ключей от кабинетов и

помещений хранится на КПП или в комнате дежурного персонала в специальном ящике и

выдается, как правило, в начале рабочего дня (рабочей смены) сотруднику, рабочее место

которого находится в данном кабинете или за которым закреплено служебное помещение.

По окончании рабочего дня (рабочей смены) ответственный работник должен тщательно

осмотреть помещение (проверить пожарную безопасность, закрытие окон и форточек,

выключение света, бытовой и оргтехники) закрыть его, запереть на дверной замок, и ключ

сдать сотруднику охраны на КПП или дежурному персоналу.

5.1.5. Вскрытие и сдача Объекта под охрану осуществляется материальноответственными лицами с записью в журнале. Список ответственных лиц за вскрытие и

сдачу Объектов под охрану с образцами подписей утверждается руководителем Объекта и

своевременно, с учетом кадровых изменений, направляется в ответственный отдел

Заказчика.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НА ОБЪЕКТЕ ВЕЩЕСТВ И

ПРЕДМЕТОВ

6.1. На Объекте запрещается перемещать:

6.1.1. взрывчатые

вещества

и

взрывные

устройства,

радиоактивные,

легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, сильнодействующие химически

активные вещества, кроме случаев, санкционированных курирующим подразделением

Заказчика и Общества, при условии соблюдения установленных правил и норм

безопасности при перевозке и хранении;

6.1.2. огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие и боеприпасы к

нему.

6.1.3. наркотические,

психотропные,

иные

токсические

вещества

и

их прекурсоры;

6.1.4. алкогольные напитки и напитки, содержащие алкоголь;

6.1.5. запрещенные

орудия

лова

рыбных

запасов

и

дичи

(сети, незарегистрированные лодки и пр.);

6.1.6. другие

запрещенные

к гражданскому

обороту

законодательством Российской Федерации вещества и предметы.

7. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ, РАБОТНИКОВ,

ПОСТЕТИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЛИЦ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРОПУСКНОГО И

ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ.

7.1. Работники, посетители и иные лица, находящиеся на Объекте обязаны:

7.1.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;

7.1.2. соблюдать установленные требования пропускного и внутриобъектового

режимов;

7.1.3. выполнять требования сотрудников охраны по вопросам пропускного и

внутриобъектового режимов;

7.1.4. иметь при себе и по требованию сотрудников охраны предъявлять пропуска и

удостоверения, передавая их в руки для идентификации, в том числе для прохода на

Объект;

7.1.5. использовать электронный пропуск при входе (выходе) в здания и

помещения, оборудованные СКУД;

7.1.6. обеспечить целостность и сохранность выданных пропусков;

7.1.7. разрешать сотрудникам охраны выдавать ключи от служебных помещений

для уборки техническому персоналу в случае своего отсутствия только с письменного

разрешения,

7.1.8. по окончании рабочего дня сдавать ключи от помещения сотруднику охраны

на КПП или дежурному персоналу, кроме случаев согласования о не сдаче ключей с

Заказчиком;

7.1.9. соблюдать требования по охране труда, обеспечения безопасности труда,

промышленной и пожарной безопасности;

7.1.10. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и

материальных ценностей;

7.1.11. соблюдать трудовую дисциплину, в том числе режим рабочего времени;

7.1.12. курить только в специально оборудованных для этого местах;

7.1.13. бережно и экономно относиться к имуществу, обеспечивать правильную

эксплуатацию и сохранность технических средств, оборудования, инструментов и

материалов;

7.1.14. независимо от должностного положения и выполняемой работы, проявлять

взаимную вежливость, уважение и терпение к другим лицам, спорные вопросы разрешать

путем переговоров без применения физической силы;

7.1.15. предоставлять

для

осмотра

сотрудникам

охраны

автотранспорт,

перемещаемые ТМЦ и ручную кладь.

7.2. Сотрудники охраны в своей профессиональной деятельности руководствуются

Конституцией РФ, законами, иными нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ или

страны пребывания, настоящим Стандартом, локальными актами Заказчика, должностной

инструкцией. С сотрудников охраны, осуществляющих контроль за проходом и проездом,

снимается любая ответственность за запрет на проезд автотранспорта и проход людей при

отсутствии пропуска установленного образца.

7.3. При проверке Объектов сотрудниками охраны проводятся проверки на предмет

выявления лиц, нарушивших пропускной и внутриобъектовый режимы, трудовую

дисциплину, правила техники безопасности и пожарной безопасности, совершивших

правонарушения или дисциплинарные проступки, перемещавших запрещенные к

перемещению предметы и вещества.

7.4. Работники Заказчика как представители работодателя имеют право затребовать

и получить письменные объяснения от работников Общества, Субподрядчиков/

Исполнителей/ Поставщиков, нарушивших пропускной и внутриобъектовый режимы,

трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной безопасности,

совершивших правонарушения или дисциплинарные проступки или обоснованно

подозреваемые в этом, перемещавших запрещенные предметы и вещества, допустивших

факты нарушения сохранности ТМЦ.

7.5. При проведении проверки Объекта сотрудниками охраны проверяется

законность нахождения и проведения на них работ работниками Общества и

Субподрядчиков/Исполнителей/Поставщиков. В выходные и праздничные дни запрещается

проведение всех видов огневых работ, за исключением работ, связанных с ликвидацией

последствий стихийных бедствий, аварий, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций.

7.6. Сотрудники охраны обязаны:

- выполнять установленные правила пропускного режима, досматривать выезжающий и

въезжающий автотранспорт с целью пресечения незаконного вывоза ТМЦ и провоза запрещенных

предметов и веществ;

- осуществлять допуск лиц и транспортных средств по пропускам установленной формы за

подписями должностных лиц, имеющих право их оформления (согласования) и оттисками

штампов Заказчика;

—

проводить полную проверку TTH и других документов, дающих право на ввоз

(внос) и вывоз (вынос) ТМЦ, а также проверку соответствия фактического наличия

перемещаемого груза с указанным в TTH или в других документах;

—

на Объектах, оборудованных электронными СКУД, требовать от персонала

использования электронной карты доступа. При этом сотрудникам охраны запрещается

открытие турникета или двери для работников, имеющих электронный пропуск;

—

принимать списки на проезд работников и автотранспорта (в том числе

сканированные, факсимильные, либо ксерокопии) от представителей Общества с

регистрацией в соответствующем перечне (журнале);

—

сообщать Заказчику о проезде через КПП представителей правоохранительных

и иных государственных органов контроля и надзора, а также обо всех выявленных

нарушениях, допущенных работниками Общества и Субподрядчиками/ Исполнителями/

Поставщиками;

—

по запросу работников Заказчика предоставлять необходимую информацию и

служебную документацию, касающуюся осуществления пропускного и внутриобъектового

режимов, вопросов охраны и безопасности персонала Объектов;

—

оказывать содействие работникам Заказчика при проведении проверок по

соблюдению требований трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового

режимов, охране Объектов, правил пожарной безопасности и техники безопасности,

сохранности ТМЦ;

- по требованию лица, в отношении которого проводится проверка, предъявлять в раскрытом

виде личные служебные документы, подтверждающие полномочия сотрудников охраны.

7.7. Сотрудники охраны имеют право изымать пропуска и сопроводительную

документацию, не допускать на Объекты лиц и транспортные средства в следующих

случаях (с составлением акта):

- неудовлетворительное техническое состояние пропуска, затрудняющее

идентификацию его пользователя (ей);

- несоответствие названия должности и (или) места работы пользователя пропуска

фактическому;

- передача пропуска иным лицам;

- наличие нескольких пропусков (при замене, увольнении с работы);

- окончание срока действия;

- отсутствие

фотографии

(на

личных

пропусках),

штампа

Заказчика

илиподписи ответственного лица;

- невозможность чтения одного из реквизитов;

- выявление любых признаков подделки;

- причастность пользователя пропуска к совершению на Объекте правонарушений;

- обоснованное подозрение в нахождении лиц на Объекте в состоянии

алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения;

- другие нарушения требований настоящего Стандарта.

7.8. Работники Заказчика имеют право запрашивать (устно, письменно, с помощью

средств связи) и получать от любых работников структурных подразделений Общества и

Субподрядчиков/ Исполнителей/ Поставщиков сведения, справки, объяснениям, документы

и копии с них в объемах, необходимых для выполнения возложенных на Заказчика задач.

Дополнительное согласование о предоставлении информации с руководителем

подразделения ни его подчиненному, ни работникам Заказчика не требуется. Лица, не

предоставившие,

умышленно

затянувшие

предоставление

информации

или

несвоевременно ее предоставившие, привлекаются к ответственности. Полномочия

работников Заказчика подтверждаются руководством Заказчика.

7.9. В целях выполнения установленных настоящим Положением требований, на

территории Объекта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работникам Общества и Субподрядчиков/ Исполнителей/ Поставщиков перемещаться на

личном автотранспорте, содержать его в служебных гаражах и других помещениях, вблизи

кустовых площадок и опасных производственных объектов;

- эксплуатировать автомобили и механизмы, не состоящие на учете в подразделениях ГИБДД

органов внутренних дел, без государственных регистрационных знаков;

- эксплуатировать автотранспорт, имеющий технические неисправности, которые

могут привести к авариям или повлечь нарушение противопожарных мер безопасности и

технологического процесса добычи нефти и газа;

- вносить (ввозить) без согласования с Заказчиком, Обществом ноутбуки,

фотоаппараты, видеокамеры и другую записывающую и передающую аппаратуру, за

исключением мобильных телефонов, производить ими съемку местности, зданий,

сооружений, иных объектов, оборудования, техники, технической и другой документации;

- превышать установленную скорость движения автотранспорта;

- курить и разводить костры в местах, не предусмотренных для этих целей;

- выбрасывать

в

мусорные

ящики

служебную

документацию

без

предварительного механического уничтожения и сжигать ее в не предусмотренных для

этой цели местах;

- засорять территорию Объекта пищевыми, строительными и иными отходами, а так

же загромождать ее предметами, затрудняющими движение людей, транспорта или

которые могут вызвать возгорание;

- использовать территорию Объекта для возведения построек, не предусмотренных

генеральными планами;

- оставаться без разрешения и согласования с руководителем структурного

подразделения на рабочем месте после окончания рабочего времени (смены), за

исключением случаев ожидания сменяющего работника;

- оставлять открытыми окна в помещениях после окончания работы;

- передавать личный пропуск другим лицам;

- без

оформления соответствующим

образом

документов

перемещать

материальные ценности между помещениями, вносить их на Объект и выносить с

Объекта;

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы

функционирования ИТСО и пожарной сигнализации;

- без согласования с Заказчиком изготавливать дубликаты ключей от служебных

помещений, принадлежащих Заказчику;

- брать ключи от помещений и вскрывать помещения, открытие которых не разрешено

работнику;

- оставлять ключи от кабинетов, складов, других помещений в замках и иных местах,

доступных для посторонних лиц;

- открывать засовы и ставить блокираторы закрытия на дверях, оборудованных

автоматическими засовами и открывающимися с помощью электронных карт доступа;

- проникать на Объект и находиться на них в состоянии алкогольного,

наркотического и иного токсического опьянения, проводить, проносить, употреблять и

содержать на рабочем месте спиртные напитки и напитки, содержащие алкоголь,

наркотические и иные токсические вещества.

Нарушения оформляются сотрудниками охраны соответствующим актом, к которому могут быть

приложены необходимые объяснения, пояснения, служебные записки, копии материалов, фотографии

и иная информация, подтверждающая изложенные в акте события.

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ

8.1. Работники Общества, нарушившие требования настоящего Стандарта, а

также приказов, указаний, распоряжений и других руководящих документов локального

характера Общества о пропускном и внутриобъектовом режимах, привлекаются к

дисциплинарной ответственности.

8.2. Допуск Общества и Субподрядчиков/Исполнителей/Поставщиков, работники

которых допускают грубые, либо систематические нарушения настоящего Стандарта, на

Объект может быть приостановлен или прекращен, а имеющиеся у Общества и

Субподрядчиков/ Исполнителей/Поставщиков пропуска аннулированы и изъяты, а новые

пропуска не выданы на указанных основаниях. Об указанных действиях Общество и

Субподрядчики/Исполнители/ Поставщики и руководитель курирующего подразделения

Общества уведомляются.

8.3. В

случае

обнаружения

работников

Общества

и/или

Субподрядчиков/Исполнителей/ Поставщиков на Объекте в состоянии алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения, а равно в случае обнаружения у этих

работников или в местах их пребывания (проживания, следования на работу) веществ,

вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, Общество

и/или Субподрядчик/Исполнитель/Поставщик обязано уплатить штраф согласно условиям

заключенных договоров подряда/субподряда/оказания услуг/поставки. При этом, личный

пропуск работников и пропуск на автотранспорт изымается сотрудниками охраны.

8.4. В случае нарушения работниками Общества и Субподрядчиков/

Исполнителей/ Поставщиков требований пропускного и внутриобъектового режимов на

Объекте (несанкционированный проезд и проход через КПП, проезд по объездным

дорогам

минуя

КПП,

вывоз

ТМЦ

без

сопроводительные

документов,

несанкционированное

с Заказчиком перемещение любых ТМЦ, причастность к

совершению правонарушений, причинение имущественного ущерба Заказчику,

нахождение без пропусков и т.л.) Общество и/или Субподрядчик/Исполнитель/Поставщик

уплачивает

штраф

согласно

условиям

заключенных

договоров

подряда/субподряда/оказания услуг/поставки. При этом личный пропуск работников и

пропуск на автотранспорт может быть изъят сотрудниками охраны.

8.5. Работники Общества и/или Субподрядчиков/Исполнителей/ Поставщиков

обязаны возместить Заказчику и/или Обществу все убытки, причинённые нанесением

ущерба Заказчику/Обществу, связанные с нарушением или неисполнением требований

настоящего

Стандарта.

При

несогласии

добровольно

возместить

убытки,

Заказчик/Общество вправе взыскать убытки с

работника

Общества

и/или

Субподрядчика/Исполнителя/ Поставщика в судебном порядке.

8.6. В случае если Общество возмещает Заказчику

убытки, причиненные

нарушением или неисполнением работником Субподрядчика/Исполнителя/ Поставщика

настоящего Положения, Общество приобретает право взыскания с работника

Субподрядчика/Исполнителя/ Поставщика полной суммы этих убытков в порядке

peгpecca.

8.7. Ответственность

за

соблюдение

настоящего

Положения,

поддержание пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте возлагается на

руководителей соответствующих структурных подразделений Общества, а за его

практическое осуществление — на сотрудниковохраны.

Поставщик:

Покупатель:

ООО «АСПЭК-Интерстрой»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул.

Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з»

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение ООО «АСПЭК-Интерстрой»

в г. Тюмень,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская

область, город Тюмень, ул. Щербакова, д.

88а, оф. 305

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6673

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Удмуртское отделение № 8618 ПАО

«Сбербанка России»

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

__________________/

Покупатель: ______________/Р.М.Музитов

по доверенности № 7 от 30.12.2021г.

мп

Приложение №3 к договору поставки

№ _____________________ от « » _____________ 2022 г.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПБ)

действующие на строительном объекте «Исследовательский центр «Геосфера».

Термины:

Заказчик – ООО «Газпромнефть – Развитие»;

Объект — строительный объект «Исследовательский центр «Геосфера», расположенный по

адресу: г. Тюмень, пересечение ул. Монтажников и Федюнинского;

Подрядчик – ООО «АСПЭК- Интерстрой»;

Субподрядчик (в.т.ч. Исполнитель /Поставщик) – любая организация, привлеченная

Подрядчиком для выполнения части Работ/оказания услуг по Договору;

ПБ – производственная безопасность;

Третьи лица – лица привлекаемые Субподрядчиками для выполнения части работ/оказания

услуг по Договору.

1. Общие требования и обязательства работников задействованных н

а объекте в области ПБ

1.1. В ходе выполнения работ (оказания услуг) и исполнении обязательств

по Договору Субподрядчик и его работники обязаны обеспечить:

1.1.1. Соблюдение нормативно-правовых актов в области промышленной, пожарной

безопасности, электробезопасности, охраны труда и здоровья, охраны окружающей среды и

безопасности дорожного движения (далее Производственная Безопасность - ПБ),

действующих на территории Российской Федерации, а также требований Заказчика в

области ПБ.

1.1.2. Доступ Заказчику и Подрядчику (его Представителю или уполномоченному лицу)

к объектам, оборудованию, материалам, документам и записям, в целях проведения аудитов

и проверки соблюдения требований в области ПБ.

1.1.3. Включение условий, содержащихся в настоящем Соглашении в договоры с

юридическими (физическими) лицами и организациями, привлекаемыми им в целях

исполнения обязательств по Договору с Подрядчиком. Требования настоящего Соглашения

подлежат применению в отношении любых лиц, задействованных Субподрядчиком для

выполнения работ/оказания услуг (далее по тексту - выполнение работ), независимо от того,

заключен ли Субподрядчиком с такими лицами трудовой договор, договор гражданскоправового характера, либо отношения между Субподрядчиком с такими лицами

документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между

Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может

являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и

освобождения Субподрядчика от соответствующей ответственности.

1.1.4. По требованию Заказчика отстранить от выполнения работ (удалить) с объекта

Заказчика персонал Подрядчика/Субподрядчика нарушающий требования законодательства

РФ, региональных и местных положений или требований Заказчика в области ПБ.

1.2.

В области охраны труда и здоровья Субподрядчик обязан:

1.2.1. Обеспечить прохождение работниками и третьими лицами, привлекаемыми

Субподрядчиком, инструктажа у Подрядчика.

1.2.2. Обеспечить наличие на месте проведения работ у персонала Субподрядчика при

себе удостоверения (копии удостоверений, протоколы) с отметками, подтверждающими факт

прохождения соответствующих обучений, аттестаций и проверок знаний в области ПБ.

1.2.3. Использовать каски зеленого цвета работникам с малым стажем работы по

основной профессии (менее 3-х месяцев).

1.2.4. При необходимости использовать станции для промывки глаз на рабочем месте

при работе с химикатами для очистки защитных очков, использовать специальные салфетки

и жидкостью для очистки защитных очков.

1.2.5. Участвовать в тренингах и мероприятиях по ПБ (дни безопасности, обучения,

совещания т.д.) проводимых Подрядчиком/Заказчиком.

1.2.6. Пройти обязательные предварительные, и периодические медицинские осмотры,

а также обязательные освидетельствования проводимые Подрядчиком/Заказчиком.

1.2.7. Не допускать к работе, впервые прибывших работников для выполнения работ

на объект не прошедших инструктаж у Заказчика/Подрядчика. Организовать проведение

медицинского (предвахтового) осмотра работниками Субподрядчика перед заездом на объект

и прохождение работниками медицинского предсменного/послесменного осмотра

работниками, отнесенными к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний /

болезней кровеносной системы.

1.2.8. Субподрядчик обязан организовать систему контроля и допуска персонала,

позволяющую:

1.2.8.1 Выполнять требования «Антиалкогольная / Антинаркотическая Политика по

недопущению употребления алкоголя, наркотических и иных токсических веществ, а также их

прекурсоров (Приложение №1).

Все работники, направляемые на работу на объект, должны пройти онлайн обучение на

тему «Запрещено употребление алкоголя и наркотиков» - 1 уровень.

В случае если Субподрядчик имеет на объекте выполнения работ (оказания

Услуг) численность до 5 человек,:

Субподрядчик обязан заключить договоры/соглашения о прохождении медицинского

тестирования с организациями, имеющими организованные пункты тестирования или лиц,

назначенных ответственными за тестирование, находящихся на объекте выполнения работ

сотрудников Субподрядчика. Лица, назначенные ответственными за тестирование

сотрудников Подрядчика, находящихся на объекте выполнения работ Заказчика должны

пройти онлайн обучение на тему «Запрещено употребление алкоголя и наркотиков» - 2

уровень.

В случае если Субподрядчик имеет на объекте выполнения работ (оказания

услуг) численность 5 человек и более:

Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочное

тестирование собственных работников, привлеченных им для выполнения работ, включая

работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в журнале

регистрации. Тестирования должны проводиться ежедневно, а количество прошедших тест

работников Подрядчика в месяц должно быть не менее 100% средней численности

работников Подрядчика, осуществляющих услуги на лицензионном участке в текущем

месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного раза. Требование

данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, привлекаемыми

Подрядчиком к выполнению работ по договору(ам). При этом Исполнитель несет

ответственность за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом,

третьими лицами.

Алкотестеры, применяемые при тестировании, должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в том числе надлежащим образом поверены.

Под

«тестированием»

понимаются

проведение

лицом,

уполномоченным

Субподрядчиком, проверки на нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения, а

также установление фактов употребления алкоголя.

1.2.8.2. Проходить по факту происшествия по категории «человек» тестирование и

проведение соответствующих экспертиз для выявления предполагаемого факта употребления

алкоголя, наркотических или иных токсических веществ пострадавшим, а также тестирование

всех членов бригады и участников ДТП, где произошел случай.

1.2.9. Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, с оформлением

соответствующих документов, с извещением Подрядчика с направлением в медицинский

здравпункт на объекте, лицензированный на проведение освидетельствования, либо в иную

медицинскую организацию, имеющую лицензию на проведение освидетельствования, при

подтверждении факта употребления алкоголя, наркотических или иных токсических веществ,

принять все меры для удаления такого персонала с территории объекта.

1.3.

В области промышленной безопасности Субподрядчик обязан:

1.3.1. Гарантировать, что все используемые им машины, механизмы, инструменты,

технические устройства, оборудование и грузозахватные приспособления сертифицированы,

имеют разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу, при

применимости), и содержатся в исправном состоянии. Пользователи таких механизмов,

инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены, имеют

соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, имеют соответствующее

разрешение и сертификат.

1.3.2. Обеспечить наличие на месте производства работ копий всех паспортов и/или

сертификатов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных машин и механизмов,

подъемных сооружений и предоставлять Подрядчику/Заказчику по его требованию.

1.3.3. Оборудование с движущими/вращающимися частями должно быть обеспечено:

защитными ограждениями, блокировочными системами/устройствами, реагирующими на

запуск и (или) отключения, предусмотренными заводом изготовителем; окраской защитных

ограждений в сигнальный цвет; временными предупреждающими об опасности сигнальными

ограждениями и (или) сигнальными лентами, знаками безопасности (предупреждающими,

запрещающими) при отсутствии ограждений, предусмотренных заводом изготовителем. При

использовании инструмента на высоте, предпринять все организационные и инженернотехнические меры для предотвращения их падения с высоты.

1.3.4. В

случае

остановки

Подрядчиком/Заказчиком

оборудования,

не

соответствующего требованиям безопасности, заменить оборудование и нести все прямые и

косвенные затраты, связанные с заменой данного оборудования.

1.3.5. Не использовать в работе инструмент и оборудование не заводского исполнения.

1.3.6. Использовать систему цветового кодирования объектов, применяемых при

выполнении работ на объекте, исполнение которых позволит обеспечить визуальное

обозначение их исправности и допуска к эксплуатации в соответствии.

1.3.7. Во время выполнения газоопасных работ обеспечить ведение непрерывного

контроля воздуха рабочей зоны (ВРЗ) и газовоздушной среды ГВС.

1.3.8. Проводить работы внутри замкнутых пространств в изолирующих средствах

защиты органов дыхания. Работы внутри замкнутых пространств могут проводится без

изолирующих средств защиты органов дыхания исключительно при одновременном

соблюдении следующих условиях:

- концентрация опасных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК;

- содержание кислорода не менее 20% объемной доли;

- исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с

записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ;

- имеется

письменное

разрешение

руководителя

ДО

(Заказчика)

или

уполномоченного им лица;

- применяются персональные газосигнализаторы, датчики которых должны быть

чувствительны к каждому из газов, которые могут появиться на месте проведения работ, а

также способны определять содержание кислорода;

- СИЗОД исполнителей и наблюдающих находятся в положении «наготове».

1.3.9. При несоблюдении любого условия, работы в замкнутом пространстве

проводятся в изолирующих СИЗОД (у наблюдающих СИЗОД в положении «наготове»). Для

эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства вертикальным методом подъема,

использовать на месте производства работ средства малой механизации (например, штативтренога (трипод), лебедка и т.д.).

1.3.10. При проведении земляных работ:

1.3.10.1. Для траншеи/котлована глубиной 2 м и более проектом производства работ

(ППР) или технологической картой (ТК) определить границы опасной зоны с учётом грунта и

его влажности, где не допускается нахождение техники.

1.3.10.2. Оградить опасные зоны жесткими временными защитными ограждениями

(сплошная конструкция высотой не менее 1,1 м, предотвращающая попадание в опасную зону

посторонних лиц, техники), если эти зоны располагаются на территории площадочных

объектов или в зонах нахождения посторонних лиц и техники. При этом ограждаемая зона

должна составлять не менее 5 м по длине траншеи/котлована в каждую сторону от места

проведения

работ

внутри

траншеи/котлована.

При

нахождении

персонала

в

траншее/котловане глубиной 2 м и более выполнение работ, нахождение людей и техники в

опасной зоне не допускается.

1.3.10.3. При выполнении аварийно-восстановительных работ, предусматривающих

нахождение персонала в траншее/котловане глубиной 2 м и более, при отсутствии

разработанного ППР или ТК, оборудовать траншеи/котлованы сертифицированными

инвентарными крепями, установленными согласно требованиям изготовителя.

1.3.10.4. Непосредственно на месте (в зоне) проведения работ в траншее/котловане

глубиной 2 м и более, для обеспечения спуска и подъема работников в траншею/котлован,

установить не менее 2х лестниц, к которым должен быть обеспечен свободный проход

шириной не менее 0,6 м.

1.3.10.5. При

необходимости

увеличения

зоны

производства

работ

в

траншее/котловане в длину, установить дополнительные лестницы на расстоянии не более 6

м от места производства работ. Лестницы должны располагаться на противоположных

сторонах траншеи/котлована.

1.3.11. При проведении работ на высоте:

1.3.11.1. Использовать в работе строительные леса, подмости, вышки-туру и

приставные лестницы только заводского исполнения, прошедшие в установленном порядке

испытания, маркированные бирками о допуске к работе.

1.3.11.2. Выполнять подъем, спуск и работы на высоте с применением непрерывной

страховки работника (страховочные привязи с двумя фалами, самосматывающиеся

страховочные устройства и анкекрные линии).

1.3.12. На территории объектов, участков, цехов, где возможно выделение

сероводорода (Н2S) в воздух рабочей зоны выполнять работы только при наличии у

персонала при себе персональных газосигнализаторов и СИЗОД.

1.3.13. Для расчета объемов и плотности жидкости глушения при ВСР использовать

только программное обеспечение, согласованное с Подрядчиком/Заказчиком.

1.3.14. При строительстве скважин на буровой установки смонтировать автономную

от станции геолого-технической информации систему непрерывного контроля воздуха

рабочей зоны (ВРЗ) и газовоздушной среды (ГВС) на устье скважины согласно схеме монтажа

БУ со звуковым и световым оповещением бурильщика при появлении УВ-газов (требование

не применимо в случае применения УВ-растворов), а также обеспечить в наличии паспорт на

оборудование и свидетельство о положительном прохождении поверки газоанализатора.

1.3.15. При внутрискважинных работах на подъемном агрегате/установке гибкой

насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) смонтировать, содержать в исправном состоянии и

использовать при проведении работ систему непрерывного контроля воздуха рабочей зоны

(ВРЗ) и газовоздушной среды (ГВС) на устье скважины со звуковым и световым оповещением

бурильщика/ оператора установки ГНКТ при появлении УВ-газов, а также обеспечить в

наличии паспорт на оборудование и свидетельство о положительном прохождении поверки

газоанализатора.

1.3.16. С целью предупреждения падения предметов/оборудования с высоты при

бурении и ВСР:

1.3.16.1. Для каждого подъемного агрегата/буровой установки разработать, утвердить

и согласовать с Порядчиком/Заказчиком «Реестр оборудования, применяемого на высоте со

способами

страховки».

Все

крепления

подвесного

оборудования

буровой

установки/подъемного агрегата обеспечить страховкой.

1.3.16.2. В каждой бригаде бурения, текущего и капитального ремонта скважин на

этапе монтажа, непосредственно перед каждым подъемом вышки (мачты), ответственным

лицом Субподрядчика проверять крепления, страховки подвесного оборудования буровой

установки/подъемного агрегата (в бригадах ТРС допускаются проверки не при каждом

монтаже, но не реже 1 раза в месяц).

1.3.16.3. Обеспечить Персонал Субподрядчика, производящий работы на высоте

специальными сумками для ношения ручного инструмента при работе на высоте.

1.3.16.4. Применять ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь,

оборудование, механизмы приспособления и материалы, используемые при выполнении

работы на высоте, с обеспечением мер безопасности, исключающих их случайное падение

(размещение в сумках, крепление, строповка, закрепление к страховочной привязи

работника).

1.4.

В области электробезопасности Субподрядчик обязан:

1.4.1. Самостоятельно обеспечить на объектах производства работ выполнение

требований электробезопасности в соответствии с требованиями законодательства и

подзаконных актов РФ (в т.ч. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

(далее ПОТЭЭ), Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ), Правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП)).

1.4.2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации

электроустановок, назначить ответственного за электрохозяйство и его заместителя. Для

Субподрядчиков, у которых установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА,

персонал, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

1.4.3. Обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих

хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке

производства работ в соответствии с утвержденным перечнем.

1.4.4. Для работы и эксплуатации электроустановок, привлекать персонал, имеющий

профессиональную подготовку и группу допуска по Электробезопасности соответствующую

характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки обучить персонал (до

допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала

(учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

1.4.5. Укомплектовать электроустановки испытанными и готовыми к использованию

СИЗ, изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи персоналу,

электрозащитными средствами, плакатами в соответствии с утвержденными перечнями, в

которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности. Электрозащитные

средства должны быть без механических повреждений и прошедшие необходимые испытания

в установленные сроки. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и

прошедшим необходимые испытания.

1.4.6. Не допускать эксплуатации силовых и контрольных кабельных линий

(электропроводки), соединения которых выполнено скрутками (соединителями не заводского

(кустарного) исполнения).

1.4.7. Не допускать эксплуатации электрических машин и электрооборудования при

наличии повышенной вибрации, не свойственного шума.

1.4.8. Выполнять соответствующий монтаж (прокладку) кабельных линий (далее –КЛ),

обеспечивающий в процессе их обслуживания и эксплуатации исключение возможности

стороннего механического воздействия в целях недопущения повреждений КЛ (не

допускается прокладка КЛ открыто по земле без защитных конструкций).

1.4.9. Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников при нагреве

сверх допустимого значения:



Превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов;



Оплавление изоляции кабельных линий;



Наличие следов побежалости на контактных соединениях;



Превышение мощности потребителей над номинальной мощностью источника.

1.4.10. Не допускать эксплуатации электроустановок и электро-приемников при

нарушении

целостности

корпусов

электрооборудования,

нарушении

изоляции

электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

1.4.11. Не допускать производство работ в действующих электроустановках без

выполнения организационных и/или технических мероприятий, обеспечивающих безопасное

проведение работ в электроустановках, с электрооборудованием. Соответствующие записи

должны быть выполнены в оперативном журнале, журнале учета работ по нарядам-допускам

и распоряжениям для работы в электроустановках.

1.4.12. Не допускать в охранных зонах линий электропередач (далее ЛЭП)

складирование, размещение любых хранилищ, в том числе горюче-смазочных, материалов,

стоянки всех видов машин и механизмов, погрузочно-разгрузочные работы.

1.4.13. Не допускать в охранных зонах ЛЭП проведение работ без наличия

разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи, наряд-допуска,

присутствия на месте производства работ ответственного руководителя, производителя,

наблюдающего.

1.4.14. В случае выявления любого из нарушений п.п.1.4.1-1.4.14. настоящего

Соглашения обесточить в кратчайшие сроки в соответствии со схемой отключения

электроустановки Подрядчика, в которых выявлены нарушения, до устранения замечаний.

1.4.15. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям,

согласно установленным требованиям Правил охраны труда при эксплуатации

электроустановок.

1.4.16. Принимать нарушения п.п.1.4.1-1.4.16., как нарушения с высокими рисками

электро-травм персонала.

1.5.

В области безопасности перевозок автомобильным транспортом

и использования специальной техники Субподрядчик обязан:

В области обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом:

1.5.1. Обеспечить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения

(любыми доступными способами) и требований Заказчика в области безопасности дорожного

движения (далее – БДД) на территории объекта.

1.5.2. Привлекать для оказания услуг водителей, которые прошли ежегодную

подготовку по полному курсу «Защитное вождение» и «Зимнее вождение» (имеют

действующий сертификат) силами провайдеров, соответствующих требованиям Заказчика.

Перечень провайдеров необходимо уточнять у Заказчика.

1.5.3. Обеспечить

фактические

ежедневные

предрейсовые/послерейсовые

медицинские осмотры водителей и ежедневный выпуск транспортных средств механиком по

выпуску транспортных средств на линию с отметкой в путевом листе.

1.5.4. В случае направления водителя в командировку на объекты Заказчика

организовать ежедневный предрейсовый/ послерейсовый медицинский осмотр.

1.5.5. В случае направления водителя в командировку организовать ежедневный

осмотр транспортного средства водителем, с использованием проверочного листа перед

началом каждой смены (Приложение №2);

1.5.6. Обеспечить оснащение механических ТС, используемых в интересах

Заказчика, следующими устройствами/оборудованием/механизмами:

1.5.6.1. Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от

установки заводом-изготовителем. На передних сиденьях 3-х точечными ремнями

безопасности.

1.5.6.2. Как минимум двумя фронтальными подушками безопасности для водителя и

переднего пассажира на легковых автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3.5

тонн.

1.5.6.3. Тормозные системы оборудованы АБС (для легковых автомобилей с

разрешенной максимальной массой до 3.5 тонн).

1.5.6.4. Рулевое колесо расположено с левой стороны (для всех автотранспортных

средств, кроме специализированной техники).

1.5.6.5. Подголовниками на сиденьях для водителя и всех пассажиров (применимо для

автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров).

1.5.6.6. Бортовыми системами мониторинга транспортного средства (далее – БСМТС).

1.5.6.7. Двухсторонними

видеорегистраторами,

оснащенными

встроенной

инфракрасной и светодиодной подсветкой, обеспечивающими непрерывную запись и обзор

дороги перед ТС и внутри салона автомобиля, имеющими защиту от несанкционированного

доступа для отключения и стирания записанной информации, если это не противоречит

требованиям законодательства РФ, и не нарушает внутри-объектовый режим работы

производственной площадки. Камера внутри салона автомобиля должна быть установлена

таким образом, чтобы в кадр попадали рулевое колесо и верхняя часть тела водителя (от

головы до пояса). Запись на флеш-карте должна быть сохранена в течении последних 24

часов. Устройством подачи постоянного звукового сигнала при движении задним ходом

(зуммера), который должен быть установлен на всех ТС разрешенной массой более 3,5 тонн,

а также на ТС разрешенной массой менее 3,5 тонн, в случае отсутствия обзора через

салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.).

Слышимость зуммера - не менее 8 метров;

1.5.6.8. В кабинах машинистов кранов и трубоукладчиков двухстороннего

видеорегистратора для фиксации погрузочно-разгрузочных работ с картой памяти (объемом

не менее 16 ГБ) и разрешением видеозаписи не менее 1920 х 1080 пикселей.

1.5.6.9. Сигнализатором приближения к линиям электропередач, установленного в

верхней точке грузоподъемной крановой техники.

1.5.6.10. Сигнализатором подъёма-опускания кузова самосвальной спецтехники,

установленного в кабине водителя.

1.5.6.11. В зимний период ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки

пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) – зимними шипованными

шинами, а остальные категории ТС (грузовые автомобили, автобусы и т.д.) – шинами,

соответствующим сезону, если иное не предусмотрено требованиями федеральных и

региональных законодательных актов, конструктивными особенностями ТС, либо

исключительными условиями работы;

1.5.6.12. Искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества (при

выполнении работ на опасных производственных объектах Заказчика).

1.5.6.13. Противооткатными упорами (2 шт.) в каждом ТС (для грузовых транспортных

средств разрешенной массой более 3,5 т., автобусов массой более 5т.)

1.5.6.14. Запрещено использование боковых сидений в автотранспортных средствах.

1.5.6.15. Запрещено использование радар-детекторов при оказании услуг Заказчику.

1.5.7.

Постоянно

и

своевременно

транслировать

в

полном

объеме

мониторинговые данные на платформу Подрядчика/Заказчика до начала оказания услуг и

получения пропуска, а также по запросу Подрядчика/Заказчика предоставлять логин и пароль

для

доступа

к

системе

спутникового

мониторинга

в

офисе.

Постоянно

поддерживать в рабочем состоянии системы спутникового мониторинга (БСМТС)

установленных БСМТС, а также формировать: ежедневные отчеты о нарушении скоростного

режима; отчета по качеству вождения (интегрированная оценка ускорения, торможения и

нарушения скоростного режима) не реже 1 раза в месяц по каждому водителю и/или

транспортному средству. Принимать меры в отношении водителей в соответствии с матрицей

усовершенствования стиля вождения. (Приложение №3)

1.5.8. Использовать (предоставлять) ТС, возраст которых не превышает следующих

значений:

 Для легковых ТС отечественного производства – не более 5 лет;

 Для легковых ТС импортного производства – не более 7 лет;

 Для грузовых ТС и автобусов – не более 10 лет;

 Для прицепов – не более 10 лет;

 Для самоходных машин на колесном ходу – не более 12 лет;

 Допустимый возраст ТС и прицепов может быть увеличен при наличии заключения от

завода-изготовителя или официального дилера о технической исправности. Решение о

продлении возраста ТС и прицепов принимается комиссией Заказчика и Подрядчика.

1.5.8.1. Для автокранов грузоподъёмностью свыше 50 тонн, подъемных агрегатов для

КРС и ПРС, мобильных буровых установок, геофизические подъемники ПКС, специальных ТС

в составе флота ГРП, ГНКТ – не применимо.

1.6.

В области экологической безопасности Субподрядчик обязан

обеспечить соблюдение следующих требований:

1.6.1. Субподрядчик является собственником отходов производства и потребления,

образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и

из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом

Договора, за исключением отходов бурения (бурового шлама, бурового раствора, буровых

сточных вод). [ДО определяет самостоятельно в соответствии с предметом, условиями и

положениями договора].

1.6.2. В процессе выполнения работ, организовать временное накопление отходов в

самостоятельно

обустроенных

местах

накопления

отходов,

согласованных

с

Подрядчиком/Заказчиком, и передачей специализированным организациям, имеющим

лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение

отходов по договорам, самостоятельно заключенным Субподрядчиком. При наличии

лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение

отходов, Субподрядчик вправе самостоятельно осуществить сбор в целях дальнейших

обработки утилизации, обезвреживания отходов на собственных установках, имеющих

соответствующую разрешительную документацию, размещение на собственных объектах,

включенных в ГРОРО, либо осуществить транспортировку отходов для передачи

специализированным организациям.

1.6.3. По завершению работ до подписания Акта приемки выполненных работ со

стороны Подрядчика, вывезти с объекта все собственное оборудование и технику, излишки

материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений

(при их наличии), обеспечить вывоз образованных от этих работ отходов и передать

Подрядчику объект в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта

приемки выполненных работ по данному этапу.

1.6.4. Самостоятельно осуществить нормирование воздействия на окружающую среду

с получением соответствующих разрешительных документов в отношении собственных

объектов НВОС с учетом их категории.

1.6.5. Самостоятельно производить начисления и оплату платежей за негативное

воздействие на окружающую среду, вести установленную отчетность в соответствии с

законодательством РФ.

1.6.6. Запрещается самовольное снятие и/или перемещение почвы, местного грунта

на лицензионных участках и на Объекте Заказчика.

1.7.

В области

Субподрядчик обязан:

реагирования

на

чрезвычайные

ситуации

(ЧС)

1.7.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской

Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)

применимых к деятельности Субподрядчика на объекте.

1.7.2. В случаях, предусмотренных законодательными требованиями, проводить

обучение собственного персонала по вопросам предупреждения ЧС и учебные тренировки и

при этом своевременно согласовывать с Подрядчиком проведение тренировок, если они

планируются к проведению непосредственно на объекте.

1.7.3. Заказчик может, по согласованию с Подрядчиком, привлекать Субподрядчика к

проведению своих учений для обеспечения согласованности действий и развития

компетенций.

1.8.

В области информирования о происшествиях и проведении

расследований Субподрядчик обязан:

1.8.1.

Оперативно (в течение 1 часа с момента возникновения происшествия)

информировать Подрядчика и Заказчика о произошедшем несчастном случае, аварии,

инциденте, дорожно-транспортном и других происшествиях и в течение 24 часов с момента

возникновения происшествия, передать информацию в адрес Подрядчика и Заказчика

сообщением по электронной почте или письмом установленной формы (Приложение №4).

Информированию подлежат все происшествия, произошедшие на объекте, а также на

автодорогах от точек мобилизации Подрядчика до объекта Заказчика в рамках выполнения

работ по договору (включая этапы мобилизации и демобилизации).

1.8.2. В дополнение к требованиям законодательства РФ проводить внутреннее

расследование происшествий с определением системных причин возникновения

происшествия и разработкой корректирующих мероприятий. В случае, если происшествие,

согласно внутренним процедурам Заказчика находится в зоне контроля Заказчика,

расследование проводится комиссией Заказчика.

1.8.3.

Предоставлять информацию,

необходимую

для

расследования

происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью

Субподрядчика, а также принимать участие в расследовании происшествия, проведение

которого инициировано Заказчиком в соответствии с требованиями Заказчика в области ПБ.

1.8.4. Все случаи эвакуации персонала по здоровью регистрировать в здравпункте

Заказчика или Подрядчика, в журнале регистрации с оформлением отчета о случае

медицинской эвакуации и направлением его в адрес ответственного лица Подрядчика и

Заказчика. Разработанные Заказчиком и/или Подрядчиком в ходе расследования,

корректирующие мероприятия обязательны к исполнению персоналом Субподрядчика и иных

лиц в установленные комиссией по расследованию сроки.

1.8.5.

Обеспечить систему информирования персонала о происшествиях, в

соответствии с информацией, направляемой Подрядчиком и Заказчиком (извлеченные уроки,

молнии и т.д.), при этом должно быть предусмотрено информирование всего персонала (с

учетом вахт, вновь принимаемого персонала, отсутствующего персонала по причине отпуска.

болезни и т.д.).

1.8.6.

Обеспечить выполнение корректирующих мероприятий в установленные

сроки, в соответствии с информацией, поступающей от Подрядчика и Заказчика (согласно

Плану действий, являющимся приложением к извлеченным урокам, а также оперативным

действиям, указанным в молниях, информационных письмах и т.д.) и предоставить отчет

Подрядчику по результатам фактического исполнения корректирующих мероприятий.

2.

Ответственность Субподрядчика

2.1.

Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при

выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного

законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда,

атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов, пеней,

а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик и/или

Подрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика,

последний обязуется возместить Подрядчику и/или Заказчику все его затраты, причиненные

этим реальным ущербом.

2.2.

Заказчик и/или Подрядчик не несет ответственности за нанесенные не по

вине Подрядчика и/или Заказчика травмы, увечья или смерть любого персонала

Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Субподрядчиком, а также в случае

нарушения ими правил ПБ, охраны труда, электробезопасности или промышленной

санитарии.

2.3. При наличии вины Субподрядчика, установленной в результате внутреннего

расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе

выполнения обязательств по договору, Субподрядчик обязуется возместить Заказчику и/или

Подрядчику причиненные убытки.

2.4. В случае, если Заказчику и/или Подрядчик был привлечен к ответственности за

вышеуказанные нарушения (п.2.1.), совершенные Субподрядчиком, иными привлеченными

Субподрядчиком лицами, Субподрядчик обязуется возместить Заказчику и/или Подрядчику

все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.

2.5. В случае неправомерных действий со стороны Заказчика и/или Подрядчика,

повлекшие за собой нарушение Субподрядчиком требований настоящего Соглашения, то все

штрафные санкции и реальный ущерб устраняются за счет Заказчика и/или Подрядчика.

2.6. В случае приостановки работы Субподрядчика, вследствие несоблюдения

Субподрядчиком настоящего Соглашения, простой Субподрядчика не оплачивается.

2.7. При систематическом нарушении Субподрядчиком требований в области ПБ в

течении квартала или три и более нарушений в течении года, Стороны признают, что

нарушение является систематическим. Субподрядчик несет ответственность в соответствии с

Перечнем штрафных санкций. Решение о выставлении штрафа принимается Подрядчиком.

2.8. В случае возникновения необходимости экстренной санитарно-авиационной

эвакуации персонала Субподрядчика (и иных привлеченных им для выполнения работ по

настоящему Договору организаций), Заказчик и/или Подрядчик вправе организовать такую

эвакуацию с места выполнения работ персонала Субподрядчика до соответствующего

медицинского учреждения. Заключая Договор, Субподрядчик дает согласие на такую

экстренную санитарно-авиационную эвакуацию персонала без дополнительных заявок

(обращений и т.п.) со своей стороны.

2.9. Субподрядчик несет ответственность за:

2.9.1. Факты употребления спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ и их

прекурсоров персоналом Субодрядчика, находящихся на территории объекта, а также иных

местах нахождения в период выполнения работ.

2.9.2. Факты нахождения персонала Субподрядчика в пределах объекта, а также иных

местах в процессе выполнения работ с признаками алкогольного, наркотического или

токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха), при наличии

соответствующего медицинского заключения.

2.9.3. Факт провоза/проноса, а также распространение на объекте напитков и

лекарственных препаратов, содержащих алкоголь, наркотические и токсические вещества и

их прекурсоров,

за исключением веществ,

необходимых для

осуществления

производственной деятельности.

2.9.4. При выставлении Заказчиком штрафных санкций в адрес Подрядчика по вине

Субподрядчика за нарушение требований данного Положения, Подрядчик вправе в порядке

регресса выставить данный шарф в полном объеме, а Субподрядчик обязан его

компенсировать в полном объеме в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

3.

Права и обязательства Подрядчика и Заказчика

3.1. Заказчик и/или Подрядчик обязуется своевременно и в полном объеме

информировать Субподрядчика о:

3.1.1. Вредных и опасных факторах, на объекте;

3.1.2. Происшествиях, произошедших на объекте с учетом применимости (извлеченные

уроки, молнии и т.д.).

3.2. Заказчик и/или Подрядчик вправе провести проверку знаний (тестирование)

персонала Субподрядчика в области ПБ до и во время выполнения работ, включая право

отстранить

от

работы,

и

требовать замену персонала

Субподрядчика

при

неудовлетворительных результатах.

3.3. Заказчик и/или Подрядчик имеет право остановки выполняемых Субподрядчиком

работ в случае выявления нарушений/несоответствий требований законодательства РФ и

требований в области ПБ. Остановка работ осуществляется путем устного распоряжения с

составлением Акта приостановки работ, в котором указываются выявленные нарушения,

дата, время, место и мероприятия, которые должны быть выполнены для возобновления

работ. Возобновление работ может быть осуществлено только после устранения

Субподрядчиком нарушений/несоответствий, послуживших основанием для приостановки

работ. Решение о возобновлении работ принимается Заказчиком и/или Подрядчиком.

3.4. Заказчик и/или Подрядчик вправе отстранить работника Субподрядчика от

вождения ТС с изъятием пропуска или внесением в пропуск отметки о запрете управления ТС

при наличии двух и более фактов выявления превышения скоростного режима в течении 6

(шести) месяцев на дорогах и объектах Заказчика более чем на 20 км/ч от установленного

скоростного режима.

3.5. Заказчик и/или Подрядчик вправе организовывать проверку технического

состояния оборудования Субподрядчика и потребовать остановку оборудования, не

соответствующего требованиям безопасности.

3.6. Заказчик и/или Подрядчик вправе ограничить доступ на территорию/объекты

Заказчика (запрет нахождения на территории/объектах Заказчика) в отношении лиц,

нарушивших требования законодательства РФ и требований Заказчика в области ПБ при

выполнении работ по Договору. Заказчик так же имеет право отстранить данный персонал от

выполнения работ и потребовать его замещения. Заказчик не несет ответственности за

любые расходы, напрямую или косвенно связанные с данной ситуацией.

3.7. В случае изменения требований Заказчика и/или Подрядчика в области ПБ,

Заказчик и/или Подрядчик обязан проинформировать Субподрядчика, в порядке,

предусмотренном Договором и заключить дополнительное соглашение на включение новых

требований на выполнение работ по Договору либо заключить новое Соглашение, с учетом

обновленных требований.

3.8. Заказчик и/или Подрядчик вправе участвовать в проведении технического аудита

Субподрядчика на этапе допуска на объект.

4.

Порядок фиксации нарушений в области ПБ

4.1. Нарушения требований ПБ Субподрядчиком, выявленные Заказчиком и/или

Подрядчиком фиксируются «Актом-предписанием» с приложением подтверждающих

выявленные нарушения документов (фото, видео фиксация). Выполнение работ с

нарушением требований нормативных актов, запрещающих их выполнение, нарушения

требований ПБ, которые не могут быть устранены на месте и могут повлечь за собой угрозу

жизни и здоровья персонала, возникновению инцидентов и аварий с оборудованием и др.,

регистрируются в «Акте приостановки-возобновления работ", выполняемой подрядной

организацией» с приложением подтверждающих выявленные нарушения документов (фото,

видео фиксация).

4.2. В случае отказа ответственного представителя Субподрядчика, от подписи, в Акт

вносится соответствующая запись «От подписи отказался».

4.3. Если при проведении проверки было установлено, что Субподрядчик не устранил

ранее выявленные нарушения, и в отчете указал их выполнение, то такие нарушения

считаются не устраненными. Заказчик и/или Подрядчик вправе принять решение о

применении штрафных санкций за нарушения в области ПБ.

4.4. Если Субподрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом

информировал Заказчика и/или Подрядчика, а также предпринял необходимые

корректирующие/предупреждающие мероприятия, позволившие устранить нарушение,

подтвержденные представителем Заказчика, то в данном случае нарушение не учитывается в

негативной статистике Субподрядчика, и не ведет к применению мер ответственности к

Субподрядчику.

5.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1.

В отношении иных требований в области ПБ прямо не установленных

настоящим Положением руководствоваться требованиями действующего законодательства

РФ и подзаконных актов, а также требованиями договора(ов), в котором имеется ссылка на

настоящее Положение.

5.2.

Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по одному

для каждой из Сторон.

5.3.

Срок действия настоящего Положения равен сроку действия договора(ов), в

котором имеется ссылка на настоящее Положение.

5.4.

Неотъемлемой частью настоящего Положения, обязательной к исполнению

являются следующие приложения:

1.

Приложение№1 - Антиалкогольная / Антинаркотическая Политика.

2.

Приложение№2 - Лист ежесменной проверки транспортного средства;

3.

Приложение№3 - Матрица усовершенствования стиля вождения;

4.

Приложение№4 - Первичное сообщение о происшествии;

Поставщик:

__________________/

Покупатель:

ООО «АСПЭК-Интерстрой»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул.

Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з»

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение ООО «АСПЭК-Интерстрой»

в г. Тюмень,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская

область, город Тюмень, ул. Щербакова, д.

88а, оф. 305

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6673

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Удмуртское отделение № 8618 ПАО

«Сбербанка России»

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Покупатель: ______________/Р.М.Музитов.

по доверенности № 7 от 30.12.2021г.

мп

Приложение №1

к основным положениям в области ПБ

действующие на строительном объекте

«Исследовательский центр «Геосфера»

Антиалкогольная/Антинаркотическая политика

действующая на строительном объекте

«Исследовательский центр «Геосфера».

Область применения

Политика определяет единые принципы для всех работников (Подрядчика,

Субподрядчика, Третьих лиц) работающих на объекте «Исследовательский центр

«Геосфера» в части недопущения появления в состоянии алкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения, изготовления, провоза, проноса запрещенных

веществ, на объект «Исследовательский центр «Геосфера».

Используемые в политике термины и сокращения приведены в Приложении 1.

Цели политики

Пропаганда и формирование отрицательного отношения к употреблению запрещенных

веществ, создание безопасных условий труда, исключающих возможность употребления

запрещённых веществ.

Постоянное повышение уровня знаний и компетентности работников по вопросам

профилактики алкогольной, наркотической зависимостей.

Развитие у работников ответственного отношения к своему здоровью.

Вовлечение всех работников в деятельность по выявлению и исключению случаев

употребления запрещенных веществ на объекте «Исследовательский центр «Геосфера».

Принципы реализации политики

Употребление запрещенных веществ - провоцирует травмы, острые заболевания,

увеличивает риски нанесения материального ущерба, приводит к ухудшению морального

климата в коллективе.

Никакие соображения и доводы не должны обосновывать употребление запрещённых

веществ и нахождение работника в состоянии опьянения на рабочем месте.

Время и территория действия Политики:

1.1.1. Вся территория объекта

«Исследовательского центра «Геосфера»

производственные и офисные здания, лицензионные участки (за исключением

муниципального образования), иные места междусменного отдыха при вахтовом методе

работы, иные жилые и бытовые здания находящиеся на Объекте;

1.1.2. Иные места, где выполняются работы по договору с Заказчиком;

1.1.3. Любые виды транспорта задействованные на Объекте;

1.1.4. Любое время (рабочее/не рабочее) при нахождении на Объекте;

1.1.5. Запрещается употребление алкоголя на торжественных и официальных

мероприятиях на Объекте.

Недопустимо нахождение в состоянии опьянения, вызванного приемом запрещенных

веществ, а также употребление, пронос, провоз, изготовление или хранение

наркотических и иных токсических веществ на территории действия Политики.

Исключением является официально оформленный провоз и хранение в соответствующих

помещениях только тех запрещённых веществ, которые применяются в технологических

процессах.

Заказчик оставляет за собой право проведения контроля общего состояния работников,

в том числе, путем проведения контроля трезвости и, при необходимости, медицинского

освидетельствования на состояние опьянения.

Заинтересованные стороны

Действие настоящей политики распространяется на всех работников задействованных

на Объекте.

Действие настоящей политики распространяется на работников подрядных,

субподрядных организаций, третьих лиц посредством включения в договоры

подряда/субподряда и иных договоров заключаемых для выполнения любой части

работ/оказания услуг соответствующих положений.

Настоящая политика основана на требованиях действующего законодательства РФ.

Приложение 1

Термины и сокращения

В данной политике используются следующие термины и сокращения:

Заказчик – ООО «Газпромнефть – Развитие» ;

Объект — строительный объект «Исследовательский центр «Геосфера»,

расположенный по адресу: г. Тюмень, пересечение ул. Монтажников и Федюнинского

Подрядчик – ООО «АСПЭК- Интерстрой»;

Субподрядчик (в.т.ч. Исполнитель /Поставщик) – любая организация, привлеченная

Подрядчиком для выполнения части Работ/оказания услуг по Договору.

Третьи лица – лица привлекаемые Субподрядчиками для выполнения части

работ/оказания услуг по Договору.

Запрещенные вещества: алкоголь, наркотические и иные токсические вещества (и их

метаболиты), вызывающие после их приема состояние опьянения;

Алкоголь: любые вещества, имеющие в составе этиловый спирт и используемые в

качестве напитка;

Опьянение: нарушение физиологических функций организма (прежде всего

центральной нервной системы) вследствие приема запрещенных веществ. Опьянение

проявляется беспричинно радостным, приподнятым настроением (эйфория),

возбуждением (в тяжелых случаях переходящим в угнетение), утратой реальной оценки

обстановки и роли собственной личности, расстройствами памяти, внимания, речи и

координации движений;

Объект: строительный объект «Исследовательский центр «Геосфера», расположенный

по адресу: г. Тюмень, пересечение ул. Монтажников и Федюнинского.

Поставщик:

_________________/

Покупатель:

________________________/Р.М. Музитов

Приложение №2

к основным положениям в области ПБ

действующие на строительном объекте

«Исследовательский центр «Геосфера»

Лист ежесменной проверки транспортного средства

Марка/Модель/ Гос. номер транспортного средства:

Год

Месяц:

Проверка:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Внешний и внутренний вид, оборудование

Стеклоочестители, щетки, стеклоомыватели

Стекла (обзорность, прозрачность, целостность)

Зеркала заднего вида

Замки дверей

Сцепное устройство

Повреждение кузова

Чистота в салоне

Резиновые коврики

Брызговики

Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина

(Салон)

Фары дальнего и ближнего света

Противотуманные фары

Габаритные огни

Сигналы торможения

Указатели поворота, аварийная сигнализация

Регистрационный знак/Фонарь освещения рег. знака

Огни заднего хода

Световозвращатели

Внутреннее освещение приборов

Звуковой сигнал

Спидометр, тахометр, уровень топлива

Кондиционер, обогреватель

Устройство обогрева и обдува стекол

Колеса и шины/Тотмозная система

Износ протектора

Повреждение шин (Порезы, грыжа и т.д)

Давление в шинах – соотв-ет требованиям производителя

Крепления, состояние дисков, ободов

Запасное колесо и оборудование для замены

Эффективность торможения рабочей томозной системы

Удержание стояночной тормозной системой

Жидкости

Уровень масла в двигателе

Уровень антифриза

Уровень воды в бачке стеклоомывателя

Уровень жидкости цилиндров сцепления и тормозов

Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления

Уровень электролита и надежность клемм аккамулятора

Средства безопасности

Подушки безопасности (наличие определяется визуально)

АБС

Ремни безопасности

Аптечка первой помощи

Огнетушитель

Знак аварийной остановки

Буксировочный трос

Светоотражающий жилет

Противооткатные упоры

Минимальные СИЗ

Аварийный комплект (Набор для выживания)

Средства связи

Документация

Водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации ТС

Талон о прохождении технического осмотра

Страховой полис ОСАГО

Путевой лист

Документы на перевозку грузов

План поездки

План действий при ЧС (Номера телефонов)

Документы на перевозку опасных грузов

Пропуск на месторождения

V

Отметить √ если проверка проведена и проблем не обнаружено

C

Проверил

Написать "C" если недостаток обнаружен и устранен.

_________________(фамилия полностью)

Поставщик:

_________________/

X

Н

Отметить знаком "Х" если проблема обнаружена и ее невозможно устранить немедленно. Обязательно

проинформировать бригадира/начальника участка!

Отметить знаком "Н" если неприменимо

___/___/__ _______________(подпись)

Покупатель:

________________________/Р.М. Музитов

Приложение №3

к основным положениям в области ПБ

действующие на строительном объекте

«Исследовательский центр «Геосфера»

КРАТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ВОДИТЕЛЯ

В ЖЕЛТУЮ ЗОНУ СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ШТРАФНЫХ

БАЛЛОВ

КРАТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ

ВОДИТЕЛЯ

В КРАСНУЮ ЗОНУ СТИЛЯ

ВОЖДЕНИЯ

Попадание впервые за 12 месяцев

1 балл

Попадание впервые за 12 месяцев

3 балла

Каждое повторное попадание за 12

месяцев

3 балла

Каждое повторное попадание за 12

месяцев

5 баллов

КОЛИЧЕСТВО ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ

КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ

БАЛЛОВ

В СМА ЗА 12

МЕСЯЦЕВ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ВОДИТЕЛЕМ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ

ОТ ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

РЕЙТИНГА

1 балл

Внеочередной инструктаж по ПДД

5 рабочих дней

3-5 баллов

Тестирование по теоретическому курсу

"Защитное/Зимнее вождение"

15 рабочих дней

6-8 баллов

Полный курс "Защитного/Зимнего вождения"

30 рабочих дней

9 и более баллов для водителя ПО

Дисциплинарное взыскание

30 календарных дней

9 и более баллов для водителя СО

Изъятие пропуска, отстранение от управления ТС на срок

3 месяца

9 и более баллов для водителя СО

(повторно)

Изъятие пропуска, отстранение от управления ТС на

объектах Заказчика навсегда

Поставщик:

_________________/

5 рабочих дней (в условиях

автономии до окончания рабочей

вахты, но не более 15 дней)

Покупатель:

________________________/Р.М. Музитов

33

Приложение №4

к основным положениям в области ПБ

действующие на строительном объекте

«Исследовательский центр «Геосфера»

ПЕРВИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ

Пожалуйста, заполните выделенные поля, и отправьте документ в адрес Центрального диспетчерского

управления ПАО «Газпром нефть» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть *

Департамент

Корпоративный центр

Дочернее общество

Подрядная организация

при происшествиях в подрядной организации необходимо указывать в поле «Дочернее

общество» название ДО, с которым у этой подрядной организации заключен договор

Дата происшествия

01.01.2020

Время происшествия

00 ч. 00 мин.

Место происшествия

Категория

Значительное

Раздел

Человек

Подраздел

Несчастный случай

Краткое описание происшествия

необходимо описать что произошло, хронология событий

ВНИМАНИЕ: при происшествиях на водном, воздушном транспорте, указывается

информация о доступной связи, контактные данные, воздействие (включая

воздействие на персонал и производственные процессы или операции), ожидаемое

время восстановления, потенциально потерянное время), требуемая помощь.

Сведения о пострадавших

количество пострадавших (ДО/подрядчик//3-е лицо), состояние пострадавших

ВНИМАНИЕ: ФИО пострадавшего, дата и год рождения, предварительный диагноз,

подробности клинических нарушений, симптомы не указываются

ВНИМАНИЕ: при происшествиях на водном, воздушном транспорте, указываются

ФИО пострадавшего, дата и год рождения, предварительный диагноз

Предварительные

(непосредственные) причины

что предшествовало происшествию, описание (непосредственных) причин

Принятые оперативные меры

описать действия, предпринятые для локализации и ликвидации происшествия,

оповещение властей (согласно требованиям),

ограждение утечек, вовлечённое оборудование для ликвидации происшествия

Наличие у происшествия

высокого потенциала

если происшествие при одном изменившемся обстоятельстве могло закончиться

несчастным случаем со смертельным исходом или групповым несчастным случаем со

смертельным исходом, то указать в поле «да», если нет, то указать «нет»

Ответственное лицо, передавшее

сообщение

Фамилия, инициалы. Должность. Телефон.

Поставщик:

_________________/

Поставщик _________________________

Покупатель:

________________________/Р.М. Музитов

Покупатель ______________________

34

Приложение №4 к договору поставки

№ ___________________ от «____» ___________ 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

нарушений и штрафных санкций в области ПБ,

утвержденный Генеральным Заказчиком ООО «ГПН-Развитие»

на строительном объекте «Исследовательский центр «Геосфера»,

расположенном по адресу: г. Тюмень, Восточный АО,

пересечение улиц Монтажников и Федюнинского.

Термины:

Заказчик - ООО «Газпромнефть – Развитие»;

Объект - строительный объект «Исследовательский центр «Геосфера», расположенный по

адресу: г. Тюмень, пересечение ул. Монтажников и Федюнинского

Подрядчик - ООО «АСПЭК-Интерстрой»;

Субподрядчик (в.т.ч. Исполнитель/Поставщик) - любая организация, привлеченная

Подрядчиком для выполнения части Работ/оказания услуг по Договору.

Третьи лица - лица привлекаемые Субподрядчиками для выполнения части

работ/оказания услуг по Договору.

№

п.п.

1

1

2

3

4

5

Сумма

штрафа,

взыскиваемого

с

Субподрядчика/Третьего

лица

за каждое выявленное

нарушение (тыс. руб.)

Нарушение

2

Сокрытие

Субподрядчиком/Третьим

лицом

информации об инцидентах/авариях либо

уведомление о них с опозданием более чем на

24 часа с момента обнаружения происшествия

Нарушения ТОП-12* по электробезопасности,

угрожающие здоровью и жизни людей,

нормальной работе оборудования, требующие

отключения электрооборудования на объектах и

лицензионных участках Заказчика

Самовольное

подключение

к

сетям

энергоснабжения на объектах и лицензионных

участках Заказчика

Самовольное возобновление работ на объектах

и

лицензионных

участках

Заказчика,

выполнение которых было приостановлено

Отсутствие при ДТП записи (двухсторонней) с

видеорегистратора, установленного в ТС

Субподрядчика/Третьего

лица.

Использование Субподрядчиком/Третьим лицом

транспортных средств, не оборудованных, либо

с неработоспособными приборами спутникового

мониторинга

транспорта,

а

также

предоставление недостоверной информации о

передвижении

транспортных

средств

на

объектах.

Поставщик _________________________

3

150

150

150

450

50

Покупатель ______________________

35

6

7

8

9

10

Самовольное снятие и/или перемещение почвы,

местного грунта на лицензионных участках и на

объектах Заказчика

Нахождение на объектах и лицензионных

участках

Заказчика

работника

Субподрядчика/Третьего лица в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического

опьянения (включая периоды междусменного

отдыха), и/или пронос/провоз (включая попытку

совершения указанных действия), хранение

веществ,

вызывающих

алкогольное,

наркотическое,

токсическое

или

иное

опьянение.

Совершение

работниками

Субподрядчика/Третьего лица проноса (попытка

провоза, проноса) на Объект или с Объекта

товароматериальных ценностей (ТМЦ), горючесмазочных

материалов

(ГСМ)

без

товаросопроводительных документов и/или по

поддельным

товаросопроводительным

документам и/или по ненадлежащим образом

оформленным

товаросопроводительным

документам

Пронос,

провоз

работниками

Субподрядчика/Третьего лица (включая попытку

совершения указанных действий), хранение,

распространение,

транспортировка

на

территории

Заказчика:

– взрывчатых веществ и взрывных устройств,

радиоактивных,

легковоспламеняющихся,

отравляющих, ядовитых, сильнодействующих

химически активных веществ, кроме случаев,

санкционированных представителем Заказчика,

при условии соблюдения установленных правил

и норм безопасности при перевозке и хранении;

– огнестрельного, газового, пневматического,

метательного (арбалеты, луки, ружья для

подводной охоты и т.п.), холодного оружия

и/или боеприпасов к нему, за исключением

случаев,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ и с целью охоты (при

предъявлении охотничьего билета, документов

на оружие и разрешения на право охоты);

– запрещенных орудий лова рыбных запасов и

дичи;

– иных запрещенных в гражданском обороте

веществ и предметов

Не согласованное с Заказчиком проведение

фото- и видеосъёмки на объектах Заказчика, в

том числе, непосредственно самих объектов, а

также документации Заказчика, образцов

оборудования Заказчика и т.д., находящихся на

Поставщик _________________________

150

400

90

90

100

Покупатель ______________________

36

них

11

12

13

Нарушение любого требования Стандарта

«Пропускной и внутриобъектовый режим»

Заказчика,

из

перечисленных:

- отказ работника Субподрядчика/Третьего

лица от остановки транспортного средства при

предъявлении требования об этом или отказ в

предоставлении для проверки документов.

отказ

предоставлять

для

осмотра

сотрудникам

охраны

автотранспорт,

перемещаемые ТМЦ и иного имущества.

- отказ в допуске представителей Заказчика в

вахтовые посёлки, производственные базы,

транспортные средства и прочие объекты

Заказчика (принадлежащие Заказчику как на

праве собственности, так и предоставленные в

пользование третьими лицами на правах

аренды или иной договоренности), находящиеся

на территории Подрядчика (принадлежащей

Подрядчику как на праве собственности, так и

предоставленной в пользование третьими

лицами

на

правах

аренды

или

иной

договоренности) в пределах лицензионного

участка Заказчика, для проведения осмотра и

проверок.

привлечение

к

выполнению

работ

иностранных граждан, не имеющих регистрации

по месту пребывания/месту жительства и (или)

не имеющих разрешения или патента на

трудовую деятельность на территории РФ, а

равно

при

отсутствии

разрешения

на

привлечение иностранной рабочей силы.

- направление/допуск к производству работ на

объектах и лицензионных участках Заказчика

работников

и/или

транспорта

Субподрядчика/Третьего

лица

без

оформленных в установленном Заказчиком

порядке пропусков, либо с недействительным

пропуском.

В

случае

если

нарушение

Субподрядчиком/Третьим

лицом

условий

договора повлекло смерть работника (-во)

Генерального

Заказчика,

Подрядчика,

Субподрядчика, Третьего лица

Выявление факта использования поддельных

документов в области ПБ (квалификация

профильного обучения, медицинский осмотр,

защитное/зимнее вождение и т.д.).

90

500

100

*ТОП12-Перечень критичных нарушений, угрожающих здоровью и жизни людей, нормальной работе оборудования,

требующие отключения электрооборудования или объекта

Поставщик _________________________

Покупатель ______________________

37

1.Нарушение целостности корпусов электрооборудования, нарушение изоляции электрооборудования, повреждение

изоляции КЛ. Недопустимый нагрев, оплавление изоляции кабельных линий, наличие следов побежалости на контактных

соединениях, превышение мощности потребителей номинальным данным электрооборудования.

2.Нарушение охранных зон воздушной линии. Складирование, размещение любых хранилищ, в том числе горючесмазочных, материалов, стоянки всех видов машин и механизмов, погрузочно-разгрузочные работы. Проведение работ

без наличия разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи, наряд-допуска, присутствия на месте

производства работ ответственного руководителя, производителя, наблюдающего

3.Отсутствует и/или нарушено заземление оборудования.

4.Отсутствует ограждение, исключающее случайное прикосновение к токоведущим частям.

5.Отсутствие запирающих устройств электроустановок и электрооборудования, имеется доступ не электротехнического

персонала к открытым токоведущим частям.

6.Кабельные линии проложены открыто по земле, без защитных конструкций.

7.Не выполнение организационных и/или технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в

электроустановках, с электрооборудованием. Проверяется по записям в оперативном журнале, журнале учета работ по

нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках.

8. Соединение кабельных линий (электропроводки) выполнено скрутками.

9.Неукомплектованность электрозащитными средствами, согласно утвержденному перечню: отсутствие плакатов и

знаков электробезопасности, отсутствие (использование поврежденных) электрозащитных средств, поврежденного

электроинструмента, не прошедших испытания (с просроченной датой испытаний).

10.Эксплуатация электрооборудования и электроустановок персоналом без соответствующей квалификации, аттестации.

11.Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, исправное

состояние, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных

электроинструментов, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

12.Отсутствие: проекта электроснабжения, технического отчета (в т.ч. протоколов измерений, испытаний), оформленных

надлежащим образом документов с энергоснабжающей организацией на подключение к электрической сети.

Поставщик:

Покупатель:

ООО «АСПЭК-Интерстрой»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ижевск, ул.

Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з»

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение ООО «АСПЭК-Интерстрой»

в г. Тюмень,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская

область, город Тюмень, ул. Щербакова, д.

88а, оф. 305

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6673

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Удмуртское отделение № 8618 ПАО

«Сбербанка России»

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

__________________/

М.П.

Покупатель: ____________/Р.М. Музитов

по доверенности № 7 от 30.12.2021г.

м.п

Поставщик _________________________

Покупатель ______________________