Тендер - на поставку пластика для 3D-ручек №245474680

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

обоснование_на_поставку_3D_ручек

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора на поставку пластика для 3D-ручек определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации полученной от потенциальных поставщиков.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб

Расчет произвел: Специалист в сфере закупок Старцева О.И

’‡_« αβ¨ͺ - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку пластика для 3D-ручек

Требования_223_(_змо) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Участник закупки обязан указать: полный перечень товаров, которые предлагает поставить (выполнить, оказать). В каждом пункте этого перечня также необходимо указать товарный знак (при его наличии), функциональные и качественные характеристики товаров в соответствии с Техническим заданием , страну происхождения товара. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование: не допустимо использовать в предложении фразы, знаки и символы «должно», «не должно», «допускается», «не допускается», «могут», «может», «не более», «не менее», «возможно», «или», «должен», «более», «менее», « ≥ », « ≤ », « > », «

Заявка на участие в закупке, должна содержать:

а)документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

Основаниями для отказа в участии в закупке являются:

непредставление документов и информации, предусмотренных требованиями к участнику закупки;

несоответствие заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки;

Несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам, услугам установленным приложением к закупке малого объема

Отказ в допуске к участию в закупке по иным основаниям не допускается.

Проект_договора_(пластик_для_3D_ручек_МТ_Кванториум)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (ГАУ ДО ООДЮМЦ), в лице исполняющего обязанности директора Барковой Елены Александровны, действующего на основании приказа министерства образования Оренбургской области от 17.04.2023 № 575-к и Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны

и_______________________________________________________________________________,

(указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно правовой формы) или фамилию, имя и отчество лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (с указанием ОРГНИП и даты присвоения)

в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________

(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание договора),

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативных актов Российской Федерации, Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО ООДЮМЦ (далее – Положение о закупке), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными1.1. Поставщик обязуется передать в установленный настоящим Договором срок в собственность Заказчика товары для нужд профильной смены «Уникум» (далее – Товары), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товары, согласно Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество и характеристики Товаров определяются в соответствии со Спецификацией.

1.3. Товары, поставляемые согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификаты и знаки соответствия.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________ (___________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается / облагается: _____% ________ (_______) рублей __ копеек.

(Если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании и указать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС; письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.»)

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товаров, а также все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товаров (при необходимости), прочих работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ т.е. является конечной.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2 - 7.4 Договора.

2.4. Цена Договора выражается в валюте Российской Федерации.

2.5. Товары поставляются по ценам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Порядок расчетов: оплата Заказчиком поставленного Товара составляет не более 7 (Семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара.

2.8. Источник финансирования: за счет внебюджетных средств.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

2.10. Форма оплаты: безналичный расчет.

3. Условия поставки

3.1. Место поставки Товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Оренбург, проезд Автоматики, д.8.

3.2. Срок поставки Товаров с учетом срока доставки до места поставки: с момента заключения договора по 23.05.2023 года включительно.

3.3. Право собственности на поставленные Товаров и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товаров.

3.4. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставке.

3.5. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товаров.

3.6. Доставка Товаров осуществляется за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

3.7. Поставщик обязан предоставить Товары по настоящему Договору свободным от прав третьих лиц.

3.8. Вместе с Товарами, Поставщиком передается Заказчику следующая документация на Товары:

3.8.1. оригинал подписанной со стороны Поставщика Товарной накладной на поставляемый Товар в 2-х экземплярах; оригинал подписанной Поставщиком счет – фактуры на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре (в случае применения Поставщиком НДС) либо Универсальный передаточный документ в 2-х экземплярах.

3.8.2. документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товарами (сертификаты качества, инструкции и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Договором.

3.9. Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товаров, и в случае их не предоставления Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товаров.

3.10. Заказчик в присутствии Поставщика либо его уполномоченного лица производит проверку объема, целостности упаковок, в которых доставлены Товары, а также наличия документов, указанных в п. 3.8. Договора.

3.11. При поставке Товаров ненадлежащего качества, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных Товаров, заменит без промедления поставленные Товары товарами надлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.11.1. Замену Товаров ненадлежащего качества на качественный;

3.11.2. Безвозмездного устранения недостатков Товаров;

3.11.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товаров.

3.11.4. При изменении ассортимента по сравнению с указанным в Спецификации Заказчик вправе требовать от Поставщика замену Товаров, не соответствующего Спецификации.

4. Качество Товаров

4.1. Товары должны быть новыми: не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

4.2. Качество Товаров должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами для данного вида Товара.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товаров, а также то, что поставка данных Товаров не противоречит деятельности Поставщика и действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. Товары, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества Товаров отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

4.5. На поставляемые Товары Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок производителя на поставляемый Товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем, но при этом не может составлять менее 12 месяцев, гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев, и начинает исчисляться со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.

4.6. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

4.6. Гарантийный талон должен, в том числе, содержать следующую информацию:

4.6.1. наименование товара, его марку (модель), серийный номер, дату производства;

4.6.2. дату ввода в эксплуатацию товара (согласно акту ввода в эксплуатацию);

4.6.3.срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии;

4.6.4. наименование и контактная информация сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт соответствующего Товара (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы).

4.7. Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя и печатью Поставщика.

4.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе самостоятельно за свой счет проводить необходимый ремонт или замену неисправных Товаров на новые. Гарантийный ремонт осуществляется силами сервисного центра Поставщика или привлеченной Поставщиком на договорной основе организации, обладающей необходимыми лицензиями.

4.9. Работы по гарантийному ремонту осуществляются в срок не более четырнадцати дней с момента получения Поставщиком рекламации (обращения) Заказчика. На основании рекламации (обращения) Заказчика Поставщик в течение двух рабочих дней направляет на место установки и монтажа товара своих сервисных специалистов для проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта. В случае, если гарантийный ремонт не может быть проведен в месте установки и монтажа товара, Поставщик на основании акта, подписываемого уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика забирает Товар в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта в условиях сервиса.

4.10. В случае, если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможно или устранение неисправности потребует значительных затрат времени или материальных затрат, Поставщик осуществляет замену неисправного Товара на аналогичный новый Товар. Замена неисправного Товара на новое, в случае такой необходимости, осуществляется в срок не более 30 дней с момента истечения срока проведения гарантийного ремонта или с момента получения рекламации.

5. Гарантии, условия приемки Товаров, предъявление претензий

5.1. Поставщик гарантирует, что Товары соответствуют требованиям качества (раздел 4 настоящего Договора), имеет свободное обращение на территории Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящий товар.

5.2. Заказчик производит приемку поставленных Товаров по количеству, комплектности и качеству в соответствии с условиями настоящего договора. Присутствие представителя Поставщика при приемке Товаров по качеству, количеству и ассортименту не обязательно.

5.3. Приемка Товаров (партии Товара) и оформление результатов приемки осуществляется материально-ответственными лицами в течение трех рабочих дней со дня доставки Товаров (отдельной партии Товара) в место его доставки и представления документов, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если содержание документов дает основания полагать, что функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Товаров не соответствуют требованиям документации о закупке и (или) Договора, приёмка Товаров приостанавливается, о чём составляется соответствующий акт, подписываемый участниками приёмки. Акт направляется Поставщику для принятия мер. Поставщик обязан в течение трёх рабочих дней с даты получения указанного акта рассмотреть отражённые в акте приёма-передачи товара замечания по существу и в течение пяти рабочих дней осуществить меры по их устранению. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

5.4. Вскрытие упаковки (тары) и приёмка Товаров по номенклатуре, количеству и ассортименту поступивших товаров осуществляются Заказчиком (его уполномоченными представителями).

5.5. В случае если при приёмке Товаров будут обнаружены расхождения по номенклатуре или количеству (некомплектности) поступивших Товаров, то дальнейшая приёмка Товаров приостанавливается, о чём составляется соответствующий акт, подписываемый участниками приёмки.

5.6. В случае если при приёмке товара будет обнаружено, что состояние упаковки Товаров нарушено или повреждено и это даёт достаточные основания полагать, что Товары могут прийти в негодность (нерабочее состояние) или их функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики были ухудшены при транспортировке, то дальнейшая приёмка Товаров приостанавливается, о чём составляется соответствующий акт, подписываемый участниками приёмки. К повреждениям упаковки также относятся наличие подтёков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя Товаров и др. Поставщик обязан в течение трёх рабочих дней, с даты получения указанного акта, рассмотреть отражённые в акте замечания по существу и в течение пяти рабочих дней осуществить меры по их устранению. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

5.7. При приемке Товаров Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иные характеристики Товаров требованиям, установленным в настоящем Договоре. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества, ассортимента отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика по недостаче, порче, бою и ассортименту в 10-дневный срок с момента получения Товаров; по качеству и скрытым дефектам – в пределах срока годности Товаров.

5.8. Для оценки соответствия поставляемых Товаров указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

5.9. По итогам приемки Товара (партии Товаров), в день окончания приемки Товаров, оформляется акт о приемке, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

5.10. В случае выявления дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором, направляется претензия с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора.

5.11. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. При этом срок направления Заказчиком заключения с результатами экспертизы экспертов и экспертных организаций определяется в зависимости от регламентных сроков проведения экспертизы экспертами и экспертными организациями.

5.12. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от приемки Товаров, Заказчик осуществляет приемку Товаров и подписывает акт о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.13. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественных Товаров, не соответствующих спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленных Товаров, несет Поставщик.

5.14. Датой надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке.

5.15. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченные к поставке Товары.

5.16. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественные Товары на Товары надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет, заменить Товары на Товары надлежащего ассортимента.

5.17. Допоставка (и) или замена Товаров по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

5.18. Товары, не отвечающие условиям, предъявляемым настоящим Договором к их качеству, ассортименту, комплектности считается не поставленными.

5.19. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёме товара в случае, если:

5.19.1. товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом;

5.19.2. товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объёме (пункт 3.8 настоящего договора);

5.19.3.поставка товара осуществлена с нарушением срока поставки, ассортимента, комплектности или количества;

5.19.4год изготовления товара не соответствует требованиям документации об электронном аукционе.

5.20. Приём товара не производится до момента устранения причины отказа в приёме. Поставщик несёт все расходы, связанные с отказом в приемке.

5.21. В случае невозможности устранить причину отказа в приёме товара на месте, Поставщик за свой счёт обеспечивает вывоз товара с территории (объекта) Заказчика и после устранения причины отказа, произведёт поставку в порядке, установленном настоящим договором.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Принять Товары в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товаров в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

6.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товаров.

6.3. Поставщик обязуется:

6.3.1. Поставить Товары, указанный в Договоре, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в настоящем Договоре.

6.3.2. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку Товаров, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность Товаров при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит Товары от атмосферных воздействий.

6.3.3. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товаров вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки Товаров.

6.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.3.5. Исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

6.3.6. Представить Заказчику в письменной форме сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении банковских и иных реквизитов, связанных с исполнением настоящего договора в срок не более 1 (одного) дня.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.

6.4.2. Вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора.

6.4.3. Требовать своевременной оплаты поставленных Товаров в соответствии с подписанными Сторонами документами.

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.3. За поставку некачественного и (или) некомплектного товара Заказчик, помимо требования о замене и доукомплектовании товара, вправе требовать от Поставщика штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости такого товара.

7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

8.1. Изменение заключенного Договора допускается по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Положением о проведении закупок, работ, услуг, настоящим Договором.

8.2. При исполнении Договора по соглашению сторон допускается изменение количества поставляемых Товаров в объеме, не превышающих 25 (двадцать пять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.

8.3. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения Договора с участником закупки в следующих случаях:

8.4.1. В случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа.

8.4.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения Договора.

8.4.3. Решение об отказе от заключения или исполнения Договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, оплачена неустойка. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.7. Соглашение о расторжении Договора действительно лишь в том случае, если оно оформлено в письменной форме, подписано уполномоченными на то представителями Сторон.

8.8. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

8.9. В случае расторжения Договора взаимные расчеты Сторон производятся по фактически выполненным обязательствам.

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

9.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

9.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, и т.д. В данной ситуации сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 15 (пятнадцати) дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, и представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора должны быть выполнены без изменений.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком путем направления уведомления другой стороне.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. Также Стороны, их аффилированные лица, работники представители при исполнении настоящего Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных п. 11.1 Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты получения такого уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 11.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года включительно.

13. Заключительные положения

13.1. Любые, приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика

13.2. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента, указанного в юридически значимом сообщении.

13.3. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.

13.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

13.5. Настоящий договор подписан электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

13.6. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору поставки

№ ___ от _______2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору поставки № __________

от ____________2023 года

между ГАУ ДО ООДЮМЦ и ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет ________ (___________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается / облагается: _____% ________ (_______) рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными