Тендер - Поставка ингибиторов №245397742

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):453630, Республика Башкортостан, Баймакский район, г. Баймак, ул. Юбилейная, 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.05.2023 по 18.05.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:05.05.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 11/2Дата подведения итогов:26.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Проект_договора_(Ингибитор)_Приложение_3 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ________

на поставку товара

г. Баймак «___» _______ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «РКК – Кузнецовский Затон» Валеева Салавата Юнеровича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (директора) управляющей организации от «01» октября 2019 года, с одной стороны, с одной стороны, и

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки: «_____________________» (Протокол от «___» ____ 2023 г. № _______) заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчик товар, указанный в Спецификации (Приложение №1), являющийся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, действующим на территории РФ и подтверждаться сертификатом качества для данной группы Товаров.

1.3. Сроки поставки товара: с момента заключения Договора не позднее 15.07.2023 г. Поставка товара осуществляется одноразово, на основании заявки Заказчика на поставку товара.

1.3.1 Поставка осуществляется в течение 25 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком/ одной партией по заявке Заказчика.

1.3.2. Заказчик направляет Поставщику заявку, содержащую уточненные данные по объему товара и месту доставки. Заявка на поставку товара может быть направлена средствами факсимильной связи, телефонной связи (телефонограмма), почтовой связи, с курьером.

1.4. Место доставки товара: РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 10.

1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами документов о приемке Товара, без замечаний Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

2.1.2. Осуществить доставку партиями, разгрузку Товара за свой счет, на территории Заказчика, указанной в п. 1.4 Договора, в срок, указанный в п. 1.3 Договора.

2.1.3. Обеспечить замену некачественного Товара или поставку недопоставленного Товара не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика.

2.1.4. Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком указанных в Договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в п.14.5-14.6).

Основанием для возмещения Поставщиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.

Поставщик возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик обжаловал решение по проверке в ИФНС и по итогам жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Договором.

2.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном Договором.

2.2.3. В случае неисполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора: ____________________ (______________________) руб. 00 коп., в т. ч. НДС. Цена Договора указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями исполнения Договора. Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.

3.1.1. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.3. Условия оплаты: безналичный расчет в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке товара, на основании предоставления Поставщиком Заказчику счета-фактуры, товарной накладной или УПД и отгрузочных документов на поставленный товар, в соответствии с формами, прилагаемыми Поставщиком.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. УПАКОВКА

4.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.

4.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- иными документами, подтверждающими качество товара;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

4.4. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении). Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.

4.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4.6. Поставщик обязуется доставить Товар в неповрежденной и не вскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик обязуется организовать доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой режим, температурный и т.д.).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ЭКСПЕРТИЗА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Приемка Товара должна осуществляться по количеству и качеству. Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Заказчика.

5.2. Условия поставки: доставка партиями, разгрузка в складское помещение, по адресу, указанному в п. 1.4 Договора. Доставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время с 08:30 по 17:15 часов (время местное).

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара предоставить Заказчику следующие документы:

-счет-фактуру, товарную накладную или УПД, отгрузочные документы;

-документы, предусмотренные действующим законодательством, сертификаты качества и безопасности поставляемого Товара.

Товар новый, ранее не использованный.

Качество Товара соответствует ГОСТ и (или) ТУ. Наличие документов, подтверждающих качество товара обязательно (паспорт качества, сертификат соответствия и т.д. Документы и (или) копии документов должны быть заверены Поставщиком.

Если Поставщик не является производителем товара, необходимы документы, подтверждающие права Поставщика на поставляемый товар (договор, соглашение, письмо и пр.).

5.3. Приёмка-передача товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6, в ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997) в части, не противоречащей настоящему Договору.

Приемка Товара осуществляется полномочными представителями Поставщика. Заказчик не производит приемку Товара в случае отсутствия представителя Поставщика. Приемку товара осуществляет только уполномоченное лицо Заказчика, которое вправе осуществлять контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, его функциональных свойств, а также подписывать соответствующие документы.

5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами.

5.5. Для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

5.6. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.8. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара в сроки, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную, отражающую количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

5.9. Заказчик в течение не более чем 20 рабочих дней со дня получения документов о приемке подписывает их либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной обеими Сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что они возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на Заказчика или по причинам, возникшим до этого момента. В случае поставки некачественного, некомплектного товара все расходы по его замене, ремонту и/или устранению недопоставки, включая транспортировку от Заказчика и обратно, несет Поставщик. Поставщик обязан восполнить недостачу и/или заменить товар ненадлежащего качества в срок, не превышающий 30 календарных дней, с момента получения такого требования от Заказчика. В случае невозможности замены некачественного товара либо восполнения недостачи, Поставщик обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства по настоящему Договору или денежные средства за недопоставленный товар в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с момента такого требования.

6.3. За нарушение Поставщиком срока поставки Товаров, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,03% от стоимости непоставленного товара, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора и не освобождается от исполнения обязательств по Договору. Поставщик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.8. В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере 0,03% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Заказчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

6.10. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

6.12. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.15. Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6.16. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренное настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано, в срок, указанный в п. 7.2 Договора, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 10 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десяти) дней со дня получения его адресатом.

8.5. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Договора, в том числе о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и вносятся в реестр договоров.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.В случае если по окончании срока действия Договора остался объем Товара, в котором Заказчик не нуждается, Договор расторгается по соглашению Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.1. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.5. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, её аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.5. С целью предотвращения действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Сторона в случае если доля владения собственником/конечным бенефициаром составит 20% и более уставного капитала и (или) при изменениях в исполнительных органах, обязана представлять другой Стороне информацию о таких изменениях на официальном бланке организации на бумажном носителе или в электронном виде (по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, или на электронном носителе) в течение 30 (тридцати) календарных дней после таких изменений.

Не представление указанной информации является существенным нарушением настоящего Договора. В случае если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Стороне, такая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной соответствующего уведомления. При этом все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено другой Стороной ввиду расторжения договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.

12.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

12.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до и действует до исполнения обязательств, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено в соответствии с законодательством РФ.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, платежно-расчетных реквизитов последняя обязана в течение 10 (десяти) дней направить для подписания другой Стороне дополнительное соглашение к настоящему Договору.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения вносятся в реестр договоров.

13.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Срок действия гарантии производителя определяется технической документацией и составляет ____ месяцев. Срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком, не менее установленного заводом-производителем, и составляет 12 месяцев. Гарантийные сроки отсчитываются от даты подписания Заказчиком товарной накладной (акта ввода товара в эксплуатацию - для технически сложного товара).

14.2. Наличие гарантии качества Товаров удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленных Товаров.

14.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг:

14.3.1. по гарантийному ремонту Товара;

14.3.2. транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

14.4. Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков составляет 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае если ремонт Товара продолжается более 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик предоставляет Заказчику для эксплуатации аналогичный Товар на период ремонта. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, этот Товар подлежит замене в срок 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. После устранения выявленных недостатков срок гарантии на товар соответственно продлевается на срок до устранения недостатков.

14.5. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

- Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора.

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Поставщик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Поставщик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров Заказчику, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара (работы, услуги);

- В случае получения Поставщиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Поставщик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

14.6. Поставщик обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору на поставку товара

№ __________ от «_____» ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_(Ингибитор)

- Посмотреть таблицу с данными

14. Заключение договора

По результатам проведённой закупочной процедуры Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок в электронной форме. Договор может быть заключён не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма товара, работ, услуг.

При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке.

Замена страны происхождения товаров в ходе исполнения договора недопустима, за исключением случаев, когда вместо иностранных поставляются российские товары, качества и потребительские свойства которых соответствуют договору.

Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания.

15. Требования к участнику закупки:

1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»и (или)в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:

1. Котировочная заявка, содержащая конкретные показатели (без указания слов «не более», «не менее», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», «эквивалент», знаков «±», «>», «≥», «

2. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.).

3. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал), полученная не ранее чем за 6 месяцев до размещения извещения о запросе котировок (с ЭЦП ФНС, без заверения).

4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки, если заявка подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки).

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

7. Документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о стране происхождения товара (декларации, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 и т. п.).

8. Котировочная заявка в формате Word (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки.

За несоответствие техническому заданию и закупочной документации в рамках поставки оборудования и выполнения работ участник может быть не допущен к рассмотрению заявки.

Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (руководителем организации или уполномоченным лицом).

К настоящему извещению прилагаются:

- Приложение № 1 «Техническое задание»

- Приложение № 2 «Форма заявки»;

- Приложение № 3 «Проект договора».

- Приложение №4 «Расчет НМЦ»

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ингибиторов для нужд ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»

1. Предмет задания: Поставка Ингибитора коррозии и солеотложения на основе цинкового комплекса "Экокомплексонат НТФ-20", химии для промывки теплообменников для нужд ООО «ТЕПЛОСЕТЬ».

2. Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования к поставляемому товару:

Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На Товаре не должно быть механических повреждений.

Соответствие поставляемого товара должно подтверждаться паспортом на изделие, паспортом на партию, сертификатом завода-изготовителя или другими документами, подтверждающими качество.

4. Требования к качеству товара, гарантии:

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 1 года. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

5. Функциональные (потребительские свойства)товара: Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6. Требования к безопасности товара:

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

7. Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническим заданием.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке.

На упаковке должны быть сведения о товаре и производителе на русском языке.

На изделии должна быть маркировка в соответствии с НТД на данное изделие.

8. Требование к отгрузке и транспортировке товара: транспортировка осуществляется силами Поставщика до места нахождения Заказчика.

9. Место поставки товара:

453630, Республика Башкортостан, Баймакский район, г. Баймак, ул. Юбилейная, 10

Доставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница)с 8.00 до 17.00 ч.

10. Условия и сроки (периоды)поставки товара:

По заявкам заказчика в течении 25 дней с момента заключения договора, но не позднее 15.07.2023 г.

11. Форма оплаты: безналичный расчет.

12. Порядок оплаты товара: в течение 7 рабочих дней с даты подписания приемочных документов и акта входного контроля на соответствие продукции характеристикам из ТЗ.

13. Начальная максимальная цена лота:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. с НДС.

14. Требования к сроку действия гарантии производителя и поставщика: Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

15 Сопроводительная техническая документация: Паспорта (или другой документ подтверждающий качество продукции указанный в НТД на данную продукцию), сертификат соответствия, паспорт качества, санитарно-эпидемиологическое заключение (п.7.11 СП 30.13330.2016 ;п.2.6. СанПин 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.).

Приложение №2

к извещению

о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки

Дата, исх. номер

в ООО «ТЕПЛОСЕТЬ»

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

на право заключения договора на _______________________________________для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬ»

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок № _____________________от «___» ____2023 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________(полное наименование участника) в лице ____________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании ___________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании и проекте договора.

О статусе Заказчика уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие оказать услуги, выполнить работы в точном соответствии с условиями, указанными в извещении, техническом задании и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе / не облагается (нужное подчеркнуть).

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 9 в каждой строке должно строго равняться значению в столбце 6,

умноженному на значение в столбце 8 (без каких-либо округлений).

Значение в строке «Итого»должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем своё соответствие требованиям, установленным извещением о запросе котировок.

В подтверждение соответствия прилагаем к настоящей заявке следующие документы:

Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.);

Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, либо нотариально заверенная копия такой выписки;

Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки;

Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки);

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

Документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о стране происхождения товара (декларации, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 и т. п.).

Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным лицом).

4. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

5. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

7. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

8. Реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Ф.И.О. (полностью)руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Юридический адрес, индекс (место жительства для физических лиц):

Местонахождение юридического лица (фактический адрес):

Банковские реквизиты Участника закупки:

Ф.И.О. (полностью)контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты для направления проекта договора в случае победы в запросе котировок в электронной форме:

_________________________@_____________________________

_________________________________________________________

(И. О. Фамилия, должность) (подпись)

М.П.

Расчёт_НМЦ_(Ингибитор)_Приложение_4

Вернуться

Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка) без корректирующих коэффициентов

Предмет закупки:

Лот № 12 "Поставка ингибиторов"

ед. измерения:

усл. ед.

Сегодня:

02.05.2023

1. Cтоимость из коммерческих предложений или иных источников ценовой информации:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование источника

ценовой информации

Ценовая информация № 1

Ценовая информация № 2

Ценовая информация № 3

Ценовая информация № 4

Ценовая информация № 5

Ценовая информация № 6

Ценовая информация № 7

Ценовая информация № 8

Ценовая информация № 9

Ценовая информация № 10

Формулы, используемые для вычисления коэффициента вариации, среднего квадратичного отклонения и

НМЦК в соответствии с п. 3.20 и 3.21 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом

Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567:

Цена за единицу

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

Среднее квадратичное отклонение =

Коэффициент вариации =

Коэффициент вариации

Среднее квадратичное отклонение

Начальная (максимальная) цена контракта

3605,55

1,95

Наблюдается однородность. Дополнительные исследования не нужны

Среднее значение цены за единицу =

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

2. Количество закупаемого товара (объем работ, услуг):

1

ед. измерения:

ед. измерения:

усл. ед.

усл. ед.

Начальная (максимальная) цена контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00р.

начальник отдела закупок

(должность уполномоченного лица

заказчика)

Д.А. Дьяков/ ___________________

(ФИО/Подпись)

М. П.

(дата утверждения)