Тендер - Поставка товаров для автомобилей №245173322

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен 2023_НМЦК_Автотовары_2_ - Посмотреть таблицу с данными2023_ЕАТ_Проект_АвтоТовры_2

Контракт № ___

на поставку товаров для автомобилей

г. Пенза "___" _____________2023 г.

Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в лице исполняющего обязанности руководителя Серединой Татьяна Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, совместно далее именуемые "Стороны", в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

Предмет Контракта

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товаров для автомобилей (далее по тексту - Товар) согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему Контракту;

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным производителем, законодательством РФ к данному виду Товаров.

Срок действия Контракта и срок поставки Товара.

• Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по
  30.06.2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств;
• Срок поставки Товара: со дня подписания Сторонами Контракта и по 19.06.2023 года.

Цена Контракта, порядок оплаты.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и составляет: ________ (________) руб. ___ копеек, в том числе НДС ___ % ________ (______________) руб. ___ коп. (НДС не облагается).

Источник финансирования – Федеральный бюджет;

• Цена Контракта сформирована с учетом стоимости Товара, доставки его до места поставки, разгрузки, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае поставки Товара Поставщиком, находящимся в другом регионе с использованием транспортной компании, Поставщик оплачивает все услуги транспортной компании, в том числе доставку Товара до Пензенской области, по г. Пензе и его разгрузку на склад Заказчика.

• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством;
• Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема поставки и иных условий Контракта;
• Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов, тогда по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара;
• В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, цена Контракта уменьшается, по соглашению Сторон, в соответствии с законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком;
• Оплата производится Заказчиком на основании представленной Поставщиком накладной или универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 банковских дней с даты подписания Заказчиком накладной либо УПД. Аванс не предусмотрен;
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом в Акте сдачи-приемки Товара указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту;
• В случае нарушения сроков выполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик по завершению финансового года, предусмотренного Контрактом, ответственности по срокам оплаты не несет.

Порядок поставки Товара.

Место поставки Товара: доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пензенская область, г. Пенза,
ул. Германа Титова, д. 5;

Поставщик одновременно с поставкой Товара передаёт Заказчику относящиеся к нему документы (накладные, УПД, счета-фактуры и т.д.).

В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, Поставщик при поставке Товара представляет Заказчику заверенные копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии;

• При отгрузке Поставщиком Товар должен быть осмотрен Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте его отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара;
• При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара по месту, несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товара;
• Обратную транспортировку некачественного, несоответствующего условиям Контракта Товара осуществляет Поставщик своими силами и за свой счет;
• Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если поставил его по месту и в сроки, согласно условиям настоящего Контракта, а также в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в Приложениях № 1, 2 к настоящему Контракту.

Порядок приемки Товара.

Приёмка Товара осуществляется по месту доставки Товара: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пензенская область, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5;

Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком по количеству, качеству и номенклатуре в порядке, предусмотренном Инструкцией "О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству" утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г.
№ П-7 (с последующими изменениями) и Инструкцией "О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6
(с последующими изменениями);

Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за качеством и объемом поставленного Товара, проверку соответствия Товара действующим нормам законодательства РФ и условиям настоящего Контракта;

Документами, подтверждающими факт поставки Товара, являются товарная накладная или УПД. Передача Товара оформляется Сторонами путем составления и подписания накладной или УПД.

Заказчик осуществляет приёмку Товара в течение 10-ти рабочих дней со дня получения от Поставщика Товара и накладной или УПД в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом. Приёмка считается завершённой после оформления Заказчиком результатов приемки Товара по качеству и подписания накладной или УПД.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Товара, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

Обязанности Заказчика.

• Заказчик обязан:
• Осуществлять контроль за поставкой Товара (количеством, качеством, стоимостью и сроками поставок) в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов;
• Осуществить приемку Товара на соответствие его комплектности и качества, установленным в Контракте. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных Товаров на соответствие Приложениями № 1, 2 настоящего Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых сертификатов (при их наличии) и т.п.

• • Осуществлять расчеты с Поставщиком в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Контракта;
  • В случае выявления некомплектности поставляемого Поставщиком Товара при приемке, Заказчик составляет соответствующий акт и направляет его Поставщику;
  • Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

Обязанности Поставщика.

• Поставить Товар в количестве, качестве, сроки, по цене, предусмотренным настоящим Контрактом, приложениями к нему;
• Поставщик организует доставку, разгрузку своими силами и средствами;
• Поставщик одновременно с поставкой предоставляет отчетные документы (товарную накладную, УПД, счет-фактуру, акты сдачи-приемки Товара и т.д.) Заказчику для подписания;
• Поставщик несет ответственность за сохранность Товара до момента подписания приемо-сдаточных документов. В случае его утраты или повреждения по вине Поставщика он восстанавливает его за свой счет. Поставщик обязан доукомплектовать Товар в двухдневный срок с момента составления соответствующего акта. Выявленные дефекты Поставщик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, устранить или заменить Товар без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены;
• Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Товара, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до подписания приемо-сдаточных документов;
• Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом;
• Обеспечить соблюдение установленных правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а в случае обнаружения на объекте чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом в соответствующие органы и принимать соответствующие меры;
• Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта;
• Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета Контакта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

• Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
• Соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• Не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;
• Информация об Исполнителе должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В этом реестре не должно быть также сведений о лицах, перечисленных в п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
• Поставщик вправе требовать оплаты поставленного Товара в соответствие с условиями, установленными настоящим Контрактом.

Ответственность Сторон

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта;
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени);
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени;
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Контракта. (Здесь и далее размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08. 2017 № 1042);
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств) Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта;
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени);
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать с Заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей;
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракт;
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;
• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
• Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Гарантийные обязательства

• Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с Приложениями № 1, 2, действующим нормами законодательством Российской Федерации, предъявляемым к данному товару и регламентирующим его качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке.

Расторжение Контракта

• Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом;
• Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
• Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
• Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
• Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления;
• Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
• Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения;
• При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;
• До подписания соглашения о расторжении Контракта Контракт является действующим и подлежит исполнению обеими Сторонами.

Прочие условия

• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке;
• Претензия оформляется в письменной форме или в форме электронных документов, подписанных УКЭП. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не должен превышать 20 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телефакса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа или в форме электронных документов, подписанных УКЭП;

• При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Пензенской области;
• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации;
• Настоящий Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, одинаковую юридическую силу.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___

от "___" _____________ 2023 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, характеристики, объем поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к качеству поставляемого товара:

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Не допускается поставка опытных образцов Товара.

В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, Поставщик при поставке Товара представляет Заказчику заверенные копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.

Технические характеристики поставляемого товара должны быть подтверждены изготовителем информацией на упаковке Товара, либо Поставщиком информацией в товаросопроводительных документах.

3. Требования к безопасности поставляемого товара:

Поставляемые Товары должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данных видов Товаров. Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

4. Требования к упаковке поставляемого товара:

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги.

Поставляемый Товар, его упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ на данный вид товаров.

5. Требования к предоставлению гарантий качества

Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять 12 месяцев со дня подписания накладной/акта сдачи – приемки товара.

При выявлении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации поставщик осуществляет 100% замену поставленного товара своими силами и за свой счет

6. Требования к отгрузке Товара:

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или третьими лицами за счет Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

Заказчик: Поставщик:

_____________Т.В. Середина ________________

Приложение № 2

к Контракту № ___

от "___" _____________ 2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_____________Т.В. Середина ________________