Тендер - Поставка товара (металлопрокат и комплектующие для монтажа площадки ТБО) №245143642

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238430, Калининградская обл, Багратионовский р-н, Долгоруково п, Молодежная ул, дом № 23 (помещение склада)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_ЗК_в_ЭФ_площадка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»»

238430, Багратионовский район, п. Долгоруково, ул. Молодежная, 23

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

Государственного бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания

Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»

_____________ Н.С. Шишкарева

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»» извещает о проведении запроса котировок в электронной форме на Поставка товара (металлопрокат и комплектующие для площадки ТБО) для нужд ГБСУСО КО "Специальный пансионат "Долгоруково"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (Приложение №1)

Описание предмета закупки (Приложение №2)

Проект договора (Приложение №3)

Форма заявки (Приложение №4)

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

В соответствии с п. 14 гл. 6 Раздела I Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»» (далее – Положение о закупке) начальная (максимальная) цена договора либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, максимальное значение цены договора либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора и, в предусмотренных настоящим положением случаях, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного или нескольких методов в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ № 567).

В соответствии с п. 14.1 гл. 6 Раздела I Положения о закупке в случае невозможности применения методов (осуществления процедур определения НМЦД), указанных в Приказе № 567, для определения начальной (максимальной) цены Договора (далее – НМЦД), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик вправе применить иные методы (осуществить иные процедуры определения НМЦД) с обоснованием такой невозможности.

В целях соблюдения п.1. ст.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о целевом и экономически эффективном расходовании денежных средств на поставку товаров и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика невозможно определить НМЦД в порядке, указанном Приказом № 567.

Для обоснования установления НМЦД на поставку товара (металлопрокат и комплектующие для монтажа площадки ТБО), являющегося предметом закупки, был выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с определением НМЦД на основании минимального ценового предложения от поставщиков товаров (исполнителей работ, услуг):

1.Коммерческое предложение (КП): входящее № 239 от 02.05.2023 г.;

2 Коммерческое предложение (КП): входящее №240 от 02.05.2023 г.;

2 Коммерческое предложение (КП): входящее №134 от 24.03.2023 г.;

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора, по указанной ниже формуле, был рассчитан коэффициент вариации: , где

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цены не превышает 33%, в связи с чем совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной (максимальной) цены договора, является однородной.

Расчет начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) на поставку товара (металлопрокат и комплектующие для монтажа площадки ТБО) произведен из расчета минимальной цены за единицу измерения объекта закупки в соответствии с источниками информации:

НМЦД = ∑ Хмин*V

где:

X – минимальная цена за единицу измерения объекта закупки (товара) в соответствии с источниками информации;

V – количество товара по каждой позиции.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Приложение № 2 «Описание предмета закупки»

Описание предмета закупки

Поставка товара (металлопрокат и комплектующие для площадки ТБО) для нужд ГБСУСО КО "Специальный пансионат "Долгоруково"

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснения к Приложению № 2

«Техническое задание»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 «Проект договора»

Договор № _____ -2023/223

Поставка товара (металлопрокат и комплектующие для площадки ТБО) для нужд ГБСУСО КО "Специальный пансионат "Долгоруково"

п. Долгоруково «__» _______ 2023 года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»» (далее - ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково»»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шишкаревой Натальи Семеновны, действующей на основании Устава, с одной стороны

и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке Товаров, работ, услуг ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково»», утвержденное министерством социальной политики Калининградской области (далее – Положение) и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от «__» ________ 2023 года № _______________________, согласно которому Поставщик признан победителем запроса котировок в электронной форме.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик, в срок, установленный Договором, обязуется поставить Заказчику металлопрокат и комплектующие для площадки ТБО (далее – «Товар») в порядке и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить Поставщику определенную настоящим Договором цену.

1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара указаны в Описании предмета закупки, являющемся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником Товара, Товар является свободным от любых прав третьих лиц, под запретом и арестом не состоит, предметом спора не является, разрешен для свободного обращения и применения на территории Российской Федерации.

1.4. Товар поставляется Заказчику не позднее 10.06.2023 г. по адресу:

1)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская обл, Багратионовский р-н, Долгоруково п, Молодежная ул, дом № 23, ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково».

1.5. Поставка и выгрузка Товара на склад Заказчика по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, осуществляется силами Поставщика и входит в Цену Договора.

1.6. В рамках Договора под партией Товара подразумевается ассортимент и количество Товара, указанного в конкретной Заявке. Одновременно с поставкой Товара Поставщик оформляет товарную накладную на Товар в 3 (трех) экземплярах на поставленный Товар. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. Доставка Товара должна осуществляться специализированным транспортом, оборудованным в соответствии с гигиеническими требованиями к транспортированию данного вида Товара.

1.7. Качество и упаковка Товара, условия транспортировки Товара, должны соответствовать установленным для такого Товара нормативным требованиям законодательства и изготовителя. Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки.

1.8. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

1.9. Поставка Товара осуществляется не позднее «10» июня 2023 года включительно.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________ (______________________) рублей __ копеек, включая НДС - ___________ (____________) рублей __ копеек/ НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При этом Стороны определили, что твердой ценой Договора является сумма фактически поставленного Товара с учетом всех предусмотренных Договором затрат, подтвержденная накладной.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством, возможно уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме.

2.3. Заказчик оплачивает твердую цену Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Поставщиком сводной товарной накладной за календарный месяц на основании надлежаще оформленных счёта, счёта-фактуры (при наличии). Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика, и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Если по предложению заказчика предусмотренные Договором количество Товара увеличиваются не более чем на 20 % или уменьшаются не более чем на 20 %; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 % цены Договора; при уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара,; цена единицы дополнительно поставляемого Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.7. Источник и основание финансирования: план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, средства бюджетных учреждений.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

3.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

3.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.1.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;

3.1.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

3.1.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным Договором и Описании предмета закупки, являющемся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе по количеству и качеству.

3.1.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

3.1.8. Пересмотреть условия и порядок оплаты по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и/или локальные документы Заказчика.

3.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара не позднее чем за 1 (один) календарный день до планируемой даты поставки.

3.2.2. Проверить количество и качество поставляемого Товара, и при условии соответствия условиям Договора и Описании предмета закупки (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), принять поставленный Товар в срок, указанный в п.1.4. Договора.

3.2.3. Подписать накладные на поставленный Товар в срок, указанный в п. 1.4. Договора, при отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным Договором, Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

3.2.4. Своевременно производить оплату в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.2.5. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Досрочно поставить Товар при наличии письменного согласия Заказчика.

3.3.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

3.3.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора и требованиями, указанными в Описании предмета закупки (Приложение № 1 к Договору), в установленные настоящим Договором сроки и месте, свободным от прав третьих лиц, не требующий дополнительных вложений для начала использования (эксплуатации) (первичная поверка, калибровка, установка программного обеспечения, наладка и др.).

3.4.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- копии сертификатов и/или копии деклараций о соответствии Товара;

- товарную накладную на Товар в 3 (трех) экземплярах;

3.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.4.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.4.5. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.4., п.4.5. Договора, устранить причины несоответствия Товара (либо его части) условиям настоящего Договора и передать Заказчику надлежащий Товар в согласованные с Заказчиком сроки, но в любом случае не позднее 3 (трех) часов с момента уведомления Заказчиком об обнаруженных несоответствиях. При наличии убытков у Заказчика, вызванных предоставлением некачественного (некомплектного) Товара, компенсировать их в полном объеме по мотивированному требованию Заказчика.

3.4.6. Своими силами и за свой счет вывезти Товар ненадлежащего качества в срок не более 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления от Заказчика.

3.5. Поставщик не вправе уступать права требования и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Договора, без письменного согласия Заказчика.

3.6. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со сведениями о стране происхождения поставляемого Товара, указанными в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.

Страна происхождения поставляемого Товара на основании сведений, содержащихся в заявке Поставщика, указывается в приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

Данные документа, подтверждающего страну происхождения Товара, предоставляются при поставке Товара.

4. Порядок приемки-передачи Товара. Упаковка и маркировка

4.1. В день доставки Товара по адресам (места доставки):

238430, Калининградская обл, Багратионовский р-н, Долгоруково п, Молодежная ул, дом № 23, ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково»», с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас, местного времени, в том числе в выходные и праздничные дни, Поставщик обязан передать Заказчику, подписанную со своей стороны Товарную накладную в 3 (трех) экземплярах.

4.2. Приемка Товара Заказчиком по количеству, комплектности и качеству, осуществляется в день поставки Товара. При соответствии поставленного Товара требованиям Договора и Описании предмета закупки (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и отсутствии претензий, Заказчик подписывает Товарную накладную и иные документы на Товар, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

4.3. При приемке Товара Стороны осуществляют визуальный осмотр Товара, проверяют ассортимент, комплектность и количество Товара согласно условиям Договора и Товаросопроводительным документам, целостность упаковки Товара, срок годности Товара согласно данным на упаковке, наличие документов, предусмотренных п. 3.4.2. Договора.

4.4. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов.

4.5. О выявленных недостатках Товара Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение 1 (одного) часа с момента выявления. Допускается извещение Поставщика по электронной почте, посредством факсимильной связи. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Заказчику в течение 1 (одного) часа с момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или отказе Поставщика от подписания акта Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с указанием отказа Поставщика от его подписания и направляет его Поставщику. Составленный в указанном порядке акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

4.6. При всех случаях сроки замены некачественного Товара не могут превышать 3 (трех) часов с даты подписания акта, указанного в п. 4.5. Договора.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям Договора и Описании предмета закупки (приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по ассортименту и количеству Товара несет Поставщик.

4.7. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком Товарной накладной на поставленный Товар.

4.8. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с даты подписания Сторонами Товарных накладных на поставленный Товар.

4.9. Принятие Заказчиком Товара без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Товара и не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением выявленных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, обязан известить об этом Поставщика в разумный срок после их обнаружения. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Поставщика о недостатках Товара не лишает Заказчика права ссылаться на то, что Товар поставлен с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков Товара.

4.10. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

4.11. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.12. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.13. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки Товара.

4.14. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствие с действующими в Российской Федерации стандартами, утвержденными на данный вид Товара и подтвержденными сертификатами, обязательными для данного вида Товара.

4.15. Качество Товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Заказчика, изложенным в Описании предмета закупки (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) на поставку Товара.

4.16. Товар произведен не ранее 2022 года. Срок гарантийных обязательств Поставщика на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Товар Заказчиком. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата). Расположение Сервисного центра, склада запасных частей и технического обслуживания оборудования Калининградской области.

4.17 При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить требование (претензию) об уплате неустойки в виде пени и/или штрафа.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый день неисполнения/ ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором за каждый факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.4. Заказчик праве при окончательном расчете вычесть неустойку, предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Поставщика.

5.6. В случае, если Заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Поставщик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Поставщик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие привлечения к административной ответственности.

5.7. Отсутствие письменных возражений по направленной Заказчиком в адрес Поставщика претензии (требованию, предписанию, распоряжению или иному документу, фиксирующему выявленные в ходе исполнения Договора недостатки, нарушения), означает, что указанные нарушения признаны Поставщиком в полном объеме.

5.8. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субпоставщиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

5.9. Имущественные санкции уплачиваются Поставщиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счёт Заказчика с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций.

5.10. Поставщик несет самостоятельную гражданско-правовую, административную и иную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине Поставщика и его работников.

5.11. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых в качестве обеспечения исполнения Договора.

5.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

5.16. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки сверх неустойки.

6. Срок действия, изменение, расторжение Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует по «30» июня 2023 года включительно в части оплаты за поставленный Товар.

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительными соглашениями в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Расторжение Договора допускается:

6.3.1. По соглашению сторон.

6.3.2. По решению суда.

6.3.3. В случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. При расторжении Договора по любым основаниям Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по обязательствам, исполненным ими к моменту расторжения настоящего Договора.

6.8. В случае, если Заказчик реализовал своё право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.4. настоящего Договора, то Договор считается прекращённым с даты, определённой Заказчиком в соответствующем уведомлении.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

8.2. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 14 календарных дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок, претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или частично), Сторона, правой которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд.

8.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в арбитражном суде Калининградской области.

9. Заключительные положения

9.1. При исполнении Договора не допускается замена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. В случае замены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.3. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и почтовых реквизитах, указанных в Договоре. Действия Сторон, направленные на исполнение Договора, совершенные по реквизитам, указанным в Договоре, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Договора.

9.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора направляются Сторонами посредством электронной почты с последующим направлением заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, даты получения корреспонденции).

9.5. Вся корреспонденция, уведомления, прочее исполнение считаются надлежаще отправленными только в случае направления их по адресам и реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны обязаны своевременно известить друг друга о новых адресах и реквизитах с последующим внесением таких изменений в настоящий Договор.

9.6. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается путем обмена электронными документами на электронной площадке.

Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора на бумажном носителе.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 – Описание предмета закупки;

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 10.1., 10.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 10.1., 10.2. настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 10.1.-10.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 10.3. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ __________

от «__» _________ 202_ г.

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________ (________________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС __% - _______________ (______________) рублей ___ копеек/ НДС не облагается.

1 Включается информация о Товаре (Товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), указанная в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме Поставщика, в соответствии с п. 259 Положения о закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 «Форма заявки»

от _________ исх. № __________

Кому: ГБСУСО КО «Специальный пансионат «Долгоруково»»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № _________________ от «___» __________ 2023 года настоящей заявкой выражаем свое согласие поставить товар на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

*отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

Предлагаемая цена Договора ______________ (______________________________ руб. ______ коп.).

(цифрами) (прописью)

с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие обязательные платежи, связанных с исполнением обязательств по Договору, и остается неизменной в течение всего срока поставки (срока действия настоящего Договора).

Подтверждаем достоверность представленной информации, осведомлены об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Согласны со сроками и порядком оплаты поставки товара.

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП

Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктом 51 Положения о закупке

Декларирую соответствие участника запроса котировок в электронной форме _______________________________________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

От имени участника закупки подтверждаю отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

________________________________ __________________ _______________________________

(должность (для юридического лица)) (подпись) (фамилия, инициалы)

ЭП