Тендер - Поставка концентрата минерального соли галит №245142803

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 02.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000033

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ивановская обл, Кинешемский р-н, территория МЦ "Решма" д.1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Установлен в соответствии с ч.3, ч. 4, ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом 44-ФЗ.Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России л/с 20336У44380) КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанк получателя: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНомер банковского счета, входящего в состав ЕКС (для УФК по Ивановской области ) (кор. счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора по электронному аукциону №_______________________.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект Договора

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

спецификациЯ

на поставку концентрата минерального соли галит

- Посмотреть таблицу с данными

При составлении заявки необходимо указать значения всех характеристик (показателей) указанных в разделе «Спецификации», согласно «Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению».

Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_ее_заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

и инструкция по ее заполнению.

1. Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) - требование не установлено;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе (если участник закупки является такой организацией) - требование не установлено;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренным частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе; - требование установлено;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе - требование не установлено;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе - требование не установлено

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

2) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака) [1]

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено

г) заявка может содержать иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: требование не установлено

Примечание:

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 ст. 43 Закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

5. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

6. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с Законом о контрактной системе заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в заявке иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе;

з) наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31Закона о контрактной системе);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке оператор электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата.

Участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке вправе подать новую заявку на участие в закупке.

7. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату, оператор электронной площадки обязан присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

8. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке, которые не возвращены, а также информацию о дате и времени их подачи.

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом о контрактной системе присвоены первые три порядковых номера.

10. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае отзыва заявки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае отзыва заявки с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения проекта контракта оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания отзыва заявки на участие в закупке направляет такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

Инструкция

участникам закупки по составлению заявки при указании характеристик предлагаемого товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки

Участник закупки заполняет заявку с учётом требований статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с порядком, указанном на сайте оператора электронной площадки.

Документы и сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь читаемый текст и не допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона и оператор электронной площадки, заказчик составляются на русском языке.

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, могут быть представлены на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

В заявке участника электронного аукциона должна быть представлена информация обо всех характеристиках товара, установленных в Описании объекта закупки в полном объеме.

Значения показателей, указанные и/или сопровождающиеся словами «наличие, соответствие» носят неизменимый характер и должны быть указаны в заявке так же как указано в Описании объекта закупки.

Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», и т.п., знаки « ≥ », «≤», « ≥ и ≤ », «> и и ≤», «≥ и

При указании конкретных показателей товаров использование слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», «или», знак «-», знаки « ≥ », «≤», « ≥ и ≤ », «> и и ≤», «≥ и

Символ «-» означает диапазон допустимых значений, требуется поставка товара с конкретным (одним) значением из указанного диапазона, при этом крайние значения включаются в приведенный заказчиком диапазон (например, заказчик указал диапазоны товара, материала:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгр., участник указывает конкретный показатель: от 250 гр. до 450 гр.), за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или «показатель остается неизменным».

Слова «не более», «не менее», «от», «до», «не ниже», «не выше», знаки «≥», «≤», включают обозначенные предельные размеры максимальных и минимальных значений.

Слова «более», «менее», знаки «>», «

При наличии показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник должен предложить показатель, превышающий такое значение.

При наличии показателей, сопровождающихся «менее», «

Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» являются максимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком.

Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже», «не уже» являются минимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком.

В случае если в значении показателя используются слова «Да», «Нет», «Наличие», то этот показатель остается неизменным.

По показателям типа «≥ x и

По показателям типа «>x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, больше «х» и меньше или равно «у»;

По показателям типа «≥x и ≤y» участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, больше или равно «х» и меньше или равно «у».

При указании в требованиях характеристик знаки «,» «/», участник должен предложить товар, материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно.

При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо», участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к поставке товара, материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

В случае перечисления показателей характеристики товара, материала через «точку с запятой», участник должен указать конкретное значение по своему выбору.

Перечисление показателей характеристики товара, материала через «запятую» означает, что поставляются товары, материалы со всеми перечисленными показателями.

При указании в Описании объекта закупки на товарный знак считать дополненным словами «или эквивалент».

Описание в заявке участником закупки функциональных характеристик и технических характеристик материала (товара) путём указания неконкретных характеристик материала (товара), в том числе путём одновременного указания нескольких товарных знаков (их словесных обозначений) или сохранение в любой части заявки слов «или эквивалент», и т.п. расценивается комиссией как непредставление участником в заявке сведений о конкретных показателях материала (товара), соответствующих значениям, установленным описанием объекта закупки.

включаются участником закупки в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная данным подпунктом, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком ↑

Проект_Договора

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_________

РФ, Ивановская область, Кинешемский район, «____»__________ 2023 года

территория МЦ «Решма», д.1

______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио главного врача Куликовой Юлии Анатольевны, действующего на основании Приказа ФМБА России № 481л от 08.10.2021 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона № ______________, размещенного на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № _______ от ______ 2023 года заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязанности по поставке концентрата минерального соли галит (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара действующим законодательством РФ, предприятием-изготовителем товара и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), и иными необходимыми документами удостоверяющими качество товара.

2.2. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. Товар должен поставляться новый, не бывший в употреблении, ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц, произведен заводским способом, в надежной упаковке.

2.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по согласованию с Заказчиком заменяет товар в течение 3 (трех) календарных дней. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

2.4. В случае существенного нарушений требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно и других подобных недостатков) Заказчик:

2.4.1. на сновании заключения эксперта, экспертной комиссии предъявить Поставщику претензию по качеству товара с указанием суммы неустойки (штрафа, пени). Основания применения и порядок расчетов неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке действующего законодательства;

2.4.2. на основании заключения эксперта расторгнуть Договор в установленном порядке действующего законодательства.

2.5. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара в независимости от того, кто является его изготовителем.

2.6. Товар ненадлежащего качества, некомплектный, не соответствующий Спецификации/Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) считается не поставленным.

2.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя.

Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3.СРОКИ, МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки Товара: товар поставляется 2 равными партиями: 1 партия - в течение 10 дней с даты заключения Договора; 2 партия – сентябрь 2023 года.

3.2. Доставка Товара производится в течение согласованного сторонами временного периода: строго в рабочие дни с 8.00 до 11.30 и 13.00 до 15.30 час.

3.3. Место поставки товара: Ивановская область, Кинешемский район, территория МЦ «Решма», д.1.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя.

4.2. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном:

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7;

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6.

4.4.Приемка товаров по количеству предусматривает проверку соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных и/или расчетных документах. Приемка товаров по качеству Товара предусматривает проверку соответствия требованиям к качеству товаров предусмотренных в настоящем Договоре.

4.5. При исполнении договора поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.7. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

4.9. В случае получения в соответствии с п. 6 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке.

4.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.11. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.12. В соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Договора, Заказчик обязан провести экспертизу в отношении поставленного товара.

4.13. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.14. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

4.15.Приемка Заказчиком результатов поставленного товара осуществляется с учетом заключения такой экспертизы.

4.16. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.18. В случае невыполнения Поставщиком требований содержащихся в экспертном заключении, Заказчиком направляется претензия об уплате штрафных санкций в соответствии с разделами 7, 10 настоящего Договора.

4.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

4.20. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет Сторона, допустившая просрочку.

4.21. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что Поставщик поставил товар несоответствующего качества, Поставщик обязуется возместить расходы на проведение экспертизы, а также убытки Заказчика, и иные расходы которые Заказчик понес в связи с ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком.

4.22. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Цена настоящего Договора составляет _________________(_________________________________________________) рублей ____ копеек и включает в себя расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара, тару, упаковку, транспортные расходы, доставку до Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в т. ч. НДС в размере (____ %) и составляет ___________ рублей ________ копеек или НДС не облагается [1] *.

5.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных в п. 12.1. настоящего Договора.

5.3. Расчет за поставленный Товар (партию товара) производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

5.4. Источником финансирования настоящего Договора являются средства бюджетного учреждения.

5.5. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.

5.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Обеспечить приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и объему требованиям, установленным настоящим Договором.

6.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

6.1.3. Оплатить поставленный товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.1.4.Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику об обнаруженных недостатках товара.

6.1.5. Провести экспертизу для проверки предоставленного Поставщиком товара, предусмотренного настоящим Договором, в части его соответствия условиям настоящего Договора:

6.1.5.1.на сновании заключения эксперта, предъявить Поставщику претензию по качеству товара с указанием суммы неустойки (штрафа, пени). Основания применения и порядок расчетов неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке действующего законодательства РФ;

6.1.5.2. на основании заключения эксперта расторгнуть Договор в установленном порядке действующего законодательства РФ.

6.1.6. Зарегистрировать сведения о настоящем Договоре в реестре контрактов, на Официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru

6.1.7.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору;

6.1.8.В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по настоящему Договору в соответствии с п.7.3. настоящего Договора;

6.1.9.При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении настоящего Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Договора либо отсутствовала возможность для оплаты по настоящему Договору в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Договора;

6.1.10.Не допускать расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора;

6.1.11. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. передать Заказчику Товар в порядке и на условиях настоящего Договора;

6.2.2. передать Товар, который затарен и упакован в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.2.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара предъявляемым к нему требованиям, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара, либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями настоящего Договора своими силами и за свой счет;

6.2.5. передать Товар Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок;

6.2.6. известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке;

6.2.7. передать Заказчику оригиналы счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) на поставленный Товар подписанные Поставщиком;

6.2.8. восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

6.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

6.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.3.6. Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и настоящим Договором, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

6.4.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

6.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

6.4.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII Договора.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

( в соответствии с п.5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.2.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (далее - штраф).

7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора а составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

(в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

( в соответствии с п.7 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.3.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором (далее - штраф).

7.3.4. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.*

( в порядке, установленном пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(в порядке, установленном пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042)

(Данный пункт применяется в случае заключения настоящего Договора Заказчиком с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора).

(данный пункт применяется при необходимости на момент оформления настоящего Договора, в вышеуказанном случае).

7.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

( в порядке, установленном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.4.Неустойка (штраф, пени) перечисляются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.8. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

7.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия настоящего Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора установлено в размере 10 % от цены настоящего Договора и составляет _____________ (_______________) рублей __ копеек.

В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.3. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

8.5. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора новое обеспечение исполнения настоящего Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Договора, в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Договора применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Договора применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Договора в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.8. В случае заключения настоящего Договора с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно ч. 8.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

8.9. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств:

ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России л/с 20336У44380)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (для УФК по Ивановской области ) (кор. счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора по электронному аукциону №_______________________.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, а именно: включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основе взаимного согласия, если согласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

10.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разд. 14 настоящего Договора.

10.4. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

10.5. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.6. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.10.2023 года.

Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество и иные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору).

При исполнении Договора, заключенного в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, будет являться государство-член Евразийского экономического союза.

12.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Закона 44- ФЗ.

12.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.11. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения настоящего Договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат законодательству РФ.

13.2. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Ивановской области.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика.

13.6. Все приложения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

13.7. В случае изменения у какой – либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: _________________________________________________________________

ИНН _______________________________________КПП_________________________________

Юридический адрес:_____________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________

Телефон (факс):_____________________________________________________________

Адрес электронной почты:___________________________________________________

Банковские реквизиты______________________________________________________

Поставщик ___________________

М.П.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России)

Юридический и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, Кинешемский район, территория МЦ «Решма», д.1

Тел./факс (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 97 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Банковские реквизиты: Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 300

Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (для УФК по Ивановской области ) (кор. счет):

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25

Наименование банка: Отделение Иваново Банка России//УФК по Ивановской области г. Иваново

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет 20336У44380,21336У44380, 22336У44380 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

Врио главного врача ______________________________________ Ю.А. Куликова

М.П.

Приложение №1

к Договору №_____________

от «_______»___________2023 г.

Спецификация

на поставку концентрата минерального соли галит

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:________________________________________________________________________

Поставщик:

М.П.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр «Решма» Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России)

Врио главного врача ______________________________________ Ю.А. Куликова

М.П.

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой Поставщиком ↑