Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Землезиной Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава с одной стороны и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующий на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 1 а) п. 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора осуществить поставку масла и лески для триммера (далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар. 1.2 Наименование, количество Товара, его технические и функциональные характеристики, определены сторонами в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1. Поставленные товары по качеству и комплектности должны соответствовать образцам, требованиям ГОСТ и другой нормативно-технической документации, а также требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим Договором.
УПАКОВКА 3.1.Товары поставляются в упаковке, соответствующей установленным Государственным стандартам и техническим условиям, обеспечивающей их сохранность.
ЦЕНА ТОВАРА 4.1.Стоимость товара по настоящему Договору составляет _________________ рублей (_______________________), в том числе НДС ___% __________ руб. (НДС не предусмотрен). Цена Договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки), таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость доставки до места поставки товара, стоимость погрузочно – разгрузочных работ и других затрат необходимых для выполнения договора поставки. 4.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема поставленных товаров и иных условий исполнения договора. 4.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору следующим образом: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, на основании выставленных Поставщиком счета и товарно-сопроводительных документов (счета-фактуры, товарно-транспортной накладной). Аванс не предусмотрен. При представлении Поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату за поставленные товары до устранения Поставщиком допущенных нарушений. 4.4. Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные данным договором. 4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств по настоящему договору со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по договору будет производиться путем выплаты Поставщику суммы за поставленные товары, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной разделом 8 Ответственности Сторон настоящего договора. 4.6. В случае, предусмотренном пунктом 4.5 договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о размере неустойки (штрафов, пеней).
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 5.1. Поставка Товаров производится Поставщиком по адресу Заказчика Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, ул. Курганная, 19, помещение склада ГБУ СО КК «Тихорецкий ДИПИ». 5.2. Срок поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка товара возможна с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 или с 13.00 до 16.00 часов (время московское). Передача товара осуществляется при наличии всех сопроводительных документов. Доставка, погрузо-разгрузочные работы выполняется Поставщиком своими силами и за свой счет.
ПРИЕМКА ТОВАРА 6.1. При осуществлении приемки товаров Заказчик обязан осмотреть товары, проверить его количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров. 6.2. В случае обнаружения в поставленных товарах недостач или иных несоответствий условиям Договора и накладным составляется Акт об установлении расхождения по количеству при приемке товара и направляется Поставщику. 6.3. В случае обнаружения в ходе приемки повреждений товара связанных с нарушением Поставщиком условий об упаковке товара, согласованных сторонами в п.3.1. договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены некачественного товара на качественный или возврата денежных средств, уплаченных за товар, в порядке, установленном настоящим Договором. 6.4. Претензии по скрытым дефектам, которые не могли быть выявлены при приемке товара, должны быть направлены Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения Заказчиком. 6.5. В случае предъявления претензии по количеству и/или по качеству Поставщик в течение 15 календарных дней осуществляет допоставку и/или замену некачественного товара на качественный аналогичный товар, а при его отсутствии в тот же срок возвращает стоимость некачественного оплаченного товара. 6.6. Поставщик не несет ответственности за недостатки и дефекты товара, возникшие в результате неправильного хранения товара Заказчиком.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств: в части поставки товара – по _______________________ 2023 года, в части финансовых обязательств – до исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30.12.2022 г. 7.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора. Под письменной формой стороны подразумевают все согласования, достигнутые сторонами при помощи факсимильной связи, при условии, что они подписаны второй стороной. 7.3. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.3.
В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 8.4.
В случае недопоставки Товара либо неисполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 (Двадцати) процентов стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара. 8.5.
Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме. 8.6.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.7.
Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 8.8.
В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. Иную ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего Договора, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 20 рабочих дней с даты ее получения. 9.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами и явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, войны, наводнения, землетрясения или других непредвиденных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 10.2. В этом случае сторона, для которой создались условия, препятствующие выполнению обязательства должна уведомить другую сторону в течение 5 рабочих дней о наступлении таких обстоятельств, с представлением подтверждения наступления таких обстоятельств компетентным органом. 10.3. Форс-мажорные обстоятельства отодвигают обязанность стороны по выполнению контракта, на время действия форс - мажора. 10.4 Если обстоятельства длятся более 3-х месяцев, стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения контракта без возмещения убытков.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 11.2. При обработке персональных данных других лиц, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.