Тендер - Поставка ГСМ №245083488

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Гуля-Яновская Людмила Алексеевна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть505) リ_--_藷葬脂 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт № ________________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия» (далее – учреждение), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице______________________________________, действующего на основании _______________и____________________, действующего на основании _______________вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товар в количестве, по цене, предусмотренных Спецификацией (Приложение №1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.
1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.4. Провести экспертизу для проверки, предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Результаты экспертизы отображаются в Заключении экспертизы силами Заказчика результатов предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по форме утвержденной Приложением № 2 настоящего Контракта.

При привлечении Государственным заказчиком эксперта, экспертной организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, результаты такой экспертизы оформляются на бланках установленной формы.

2.1.5. Взыскивать пеню и штраф.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере осуществления закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы для проверки, предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего Государственного контракта.

2.2.6 Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные разделом 5 настоящего Государственного контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.8. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно Контракту.

2.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена Контракта составляет:_______________(____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% (НДС не облагается), включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в форме безналичного денежного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах выделенных ЛБО на 2023 год, после удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 3 Контракта. Источник финансирования – Федеральный бюджет из средств дополнительного бюджетного финансирования.
3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, предусмотренный Предметом контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Спиртзаводской тракт 4 км., ФКУ ИК-8 УФСИН России по Республике Бурятия.

4.2. Срок поставки товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

4.3. В случае если документы на товар не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4.5. Разгрузка на складе учреждения производиться силами Государственного заказчика.

4.6. Страна происхождения товара – Российская Федерация.

5. Качество, порядок приемки

5.1. Качество и безопасность товара должно отвечать требованиям ГОСТ и других документов на данный вид товара, санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности.

5.2. Поставляемый Товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

5.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Государственным заказчиком.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Государственному заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

5.5. После приемки товара без замечаний Государственный заказчик в течение 1 рабочего дня должен подписать акт приема-передачи товара и товарную накладную. Проведение экспертизы, указанной в разделе 5 настоящего контракта, является этапом приемки. При привлечении Государственным заказчиком эксперта, экспертной организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, срок приемки товара может быть увеличен на срок, необходимый для привлечения эксперта, экспертной организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

5.7. Государственный заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления от Контракта, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня недостатков и сроков их устранения, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в указанные сроки с момента получения от Государственного заказчика уведомления.

5.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

5.9. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

акт приема – передачи товара, составленный по согласованной сторонами форме, оформленный в 2-х экземплярах, (по одному для каждой стороны) с подписью и печатью Поставщика;

сертификат соответствия (декларация о соответствии) либо его (ее) копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96), оформленный в 3-х экземплярах или счет – фактуру; товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), или товарно-транспортную накладную (в случае поставки железнодорожным транспортом – железнодорожная накладная) оформленные в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны) с подписью и печатью Поставщика.

5.10. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара без замечаний.

5.11. Стороны вправе оформлять и обмениваться документами о приемке в электронной форме.

5.12. Документ о приемке, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

6.Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

6.1.2. Срок замены некачественного товара составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.1.3. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

6.1.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

7.Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.2.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042

7.2.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начальной (максимальной) цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% процентов цены контракта (этапа).

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

9.6. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

9.7. Изменение существенных условий Контракта допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

Иные возможные случаи изменения существенных условий Контракта при его исполнении указаны в статье 95 Закона.

9.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Бурятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

10.2.1. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Государственного контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

10.2.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Поставщика, два для Государственного заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок до «31» декабря 2023 г. (но не позднее трех рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком) Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложение к Контракту, является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 - Заключение экспертизы силами Заказчика результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта;

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 г.

12.2. Срок исполнения контракта: 31.12.2023 г.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К Государственному контракту

от «____» ________________2023 г.

№ ______________________

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

БЛАНК

Заключение экспертизы силами Заказчика результатов предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Я,___________________________________________________________________________________ (ФИО)

изучив представленные ______________________________________________________________

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

результаты исполнения контракта № «___________» от «_____» _____________ 20___ г.

пришел к выводу о ____________________________ результатов условиям контракта

(соответствии, не соответствии)

по следующим причинам ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(обоснование позиции специалиста, с учётом соответствия контракту предоставленных результатов)

_

В ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены следующие недостатки,

не препятствующие приемке: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)

_____________________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных недостатков предлагается: ____________________________

_____________________________________________________________________________________

(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений о способах и сроках устранения недостатков)

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________в течение _________________________________.

На основании вышеизложенного рекомендую _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов исполнения по контракту)

____________________ / ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

От Государственного заказчика

_______________/_______________/

М.П.

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_Гуля-Яновская