Тендер - Реагенты для гематологического анализатора Mindrey BC-5380 №244902866

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.docx
• извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Свердловская область г.Ирбит, ул.Комсомольская, 72
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 04.05.2023Место предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с документацией о закупкеДата подведения итогов:12.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Инструкция_участнику

Приложение к извещению о проведении запроса котировок,

ИНСТРУКЦИЯ участнику закупки

ПОРЯДОК заполнения электронной формы заявки на участие в закупке на электронной торговой площадке

1.Общие сведения:

• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, состоит из одной части (далее - ЗАЯВКА) и Ценового предложения.
• Состав ЗАЯВКИ и требования к ее оформлению определены в п.12 Информационной карты извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и в Приложении № 2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок».

ЗАЯВКА состоит из:

- сведений об участнике закупки и сведений о предлагаемом товаре. Форма предоставления данных сведений определяется Приложением №2 к извещению «Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Форма заявки на участие в запросе котировок предусматривает указание в ней цены договора.

- документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям извещения о закупке.

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Ирбитская центральная городская больница»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник конрактной службы

___________/ Т.Н.Царегородцева /

«27» апреля 2023год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме,

на право заключения договора по предмету закупки:

Реагенты для гематологического анализатора Mindrey BC-5380.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИЗВЕЩЕНИЯ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – извещение), подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (далее – Положение).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме, и заключением договора, а Заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

1. Приложение №1 к извещению «Описание предмета закупки»;

2. Приложение №2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»;

3. Приложение №3 к извещению «Проект договора»;

4. Приложение №4 к извещению «Обоснование начальной(максимальной) цены договора».

Приложение №1

к извещению

Описание предмета закупки.

Реагенты для гематологического анализатора Mindrey BC-5380.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 6.1. статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":

«˂….3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком…˃»

1. Участник размещения заказа вправе предложить любое количество товара в потребительской упаковке, при этом количество упаковок к поставке пересчитывается соответственно объему (не менее), заявленному Заказчиком, без нарушения потребительской упаковки.

2. Товар по качеству должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и технических условий, установленных к данному виду продукции и удостоверяться сертификатом соответствия (паспортом качества) или сведениями о декларации, о соответствии. Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара.

3.Тара и упаковка: Тара соответствует ГОСТу и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не нарушается оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия. Сохраняет вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке товара.

Приложение №2

к извещению

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

ФОРМА заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ВНИМАНИЕ!

Форма должна быть оформлена на официальном бланке участника закупки (при наличии)

НАЧАЛО ФОРМЫ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – закупка) № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

согласны

осуществить поставку ______________ и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении закупки (описании предмета закупки, проекте договора).

Мы обязуемся, в случае признания нас победителями закупки или признания единственным участником закупки при несостоявшейся закупке в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение закупки и условиями нашей заявки на участие в закупке, подписать договор не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня опубликования в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, или нашей заявке будет присвоен третий номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора и второй участник закупки откажется от заключения договора, мы вправе подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений

- Посмотреть таблицу с данными

(указывается наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

соответствует требованиям к участникам закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- участник закупки не является иностранным агентом.

Сведения о товаре

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие закупке.

Участник закупки

(руководитель, уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(подпись, печать)*

КОНЕЦ ФОРМЫ

*-заполняется в случае подачи заявки в отсканированном виде

ИНСТРУКЦИЯ по порядку предоставления сведений о товаре

• • • В столбце №2 Таблицы №1 Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок), участник закупки должен указать наименование поставляемого товара с указанием на торговую (товарную) марку, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) поставляемого товара;

• В соответствии с п. 55 главы 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, поэтому, сведения о стране происхождения товара, указанные участником закупки в заявке на участие в запросе котировок, должны соответствовать сертификату (декларации) соответствия на товар, который будет предоставляться при поставке товара, а также соответствовать информации о стране происхождения на упаковке поставляемого товара.
• В столбце №4 Таблицы №1 участник закупки должен указать конкретные характеристики предлагаемого товара.

При указании конкретных показателей товара участнику закупки не допускается использовать слова:

- «не более», «не менее»,

- «должен быть», «должен»,

- «или»;

- в случае наличия в характеристиках товара словосочетания и (или), Участник закупки должен указать показатель с союзом «и» либо указать одно конкретное значение из нескольких значений без использования союза «или»;

- «от», «до»,

- указание на знак «±» «-» и т.п.

и допускать разночтения или двусмысленное толкование, за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара и данное описание предусмотрено технической документацией на товар. В этом случае участнику закупки в заявке на участие необходимо при формировании показателя характеристик товара указать на данное обстоятельство.

- если при описании характеристик Заказчиком используются следующие определения:

«Наличие», «Соответствие»,

то это означает, что участник закупки вправе предложить только товары с установленными в строке характеристиками, внесение изменений (корректировок) в соответствующую строку может привести к отклонению участника закупки.

• В столбце №5 Таблицы №1 Участник закупки должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара и наименование производителя.
• В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара.
• Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.
• Указание наименования страны происхождения товара производится в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».
• В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17, страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. Определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, регулирующими правила определения страны происхождения товаров.
• Если в Приложении №1 к извещению «Описание предмета закупки» поименовано несколько позиций товара и данные товары имеют одну страну происхождения, то участник закупки может указать (задекларировать) одну страну происхождения предлагаемого товара и прописать, что эта страна происхождения товара указана для всех товаров, поименованных в Приложении №1 к Извещению «Описание предмета закупки».
• В случае если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (пп.д п.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).
• Информация об остаточном сроке годности товара, представленная в Приложении №1 к извещению «Описание предмета закупки», не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником. В своей заявке участник вправе:

1) согласиться с данным условием, продекларировав свое согласие (продублировав формулировку без слов «должен» в редакции Приложения №1 «Описание предмета закупки») в столбце 8 Таблицы № 1;

2) вообще не указывать (не прописывать) данное условие – в таком случае (при условии соответствия заявки участника и признания ее соответствующей в части установленных характеристик товара) считается, что участник, подав свою заявку, соглашается с данным условием и обязуется исполнить договор (в случае, если договор будет заключаться с данным участником), осуществить поставку товара в соответствии с данным условием, которое также содержится в проекте договора.

Приложение №3

к извещению

Проект договора

Договор № _________

Реагенты для гематологического анализатора Mindrey BC-5380.

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница», в лице главного врача Подушкина Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ___________, в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку реагентов для гематологического анализатора Mindrey BC-5380 (далее – товар), наименование, ассортимент, цена, количество и иные характеристики которых определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Договор заключен на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме, Протокол от ______________ 2023 г. № _____.

2. Качество Товара и документация

2.1. Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам (ГОСТ, ТРТС), требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товара, а также параметрам и требованиям, предъявляемым Договором.

2.2. Подтверждением качества товара является сертификат (декларация) соответствия ГОСТ (ТРТС), в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия).

2.3. Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику следующие документы:

а) счет или счет-фактуру (в случаях, когда она обязательна);

б) товарную накладную (в двух экземплярах) или УПД;

в) копию сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;

2.4. Документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора, оформляются за счет Поставщика.

2.5. Товаросопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры) должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ, и ее идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп организации.

2.5.1. Сопроводительные документы (товарные накладные (УПД), счета, счета-фактуры) принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты. В сопроводительных документах в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты Договора.

2.6. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3. Договора документов является основанием для отказа от приемки Заказчиком такого товара или его партии.

2.7. Количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать количеству и комплектности товара, указанному в Спецификации.

2.8. Заказчик имеет право в любой момент произвести экспертизу качества, эффективности и безопасности поставляемых товаров. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Поставщика.

3.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и по цене, представленным в Приложении № 1.

3.1.2. Поставщик обязан обеспечить доставку и разгрузку товара на склад Заказчика.

3.1.3. Поставщик обязан обеспечить поставку товара в сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.4. Поставщик обязан надлежащим образом уведомить Заказчика о планируемой отгрузке товара.

3.1.5. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику все необходимые документы, указанные в разделе 2 Договора.

3.1.6. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности товара.

3.1.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.1.8. Поставщик обязан подтвердить качество и безопасность товара.

3.1.9. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, предусмотренный в Договоре, произвести замену или допоставку товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.1.10. Поставщик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты товара.

3.2. Права и обязанности Заказчика.

3.2.1. Заказчик обязан принять товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с условиями настоящего Договора, подписать соответствующие товаросопроводительные документы.

3.2.2. Заказчик обязан своевременно, в соответствии с условиями Договора, произвести оплату поставленного товара.

3.2.3. Заказчик обязан выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.2.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик справе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, специализированные экспертные организации.

3.2.5. Заказчик вправе требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, а также требованиям, указанным в Спецификации.

3.2.6. Заказчик вправе требовать выплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

3.2.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в Договоре.

4. Цена товара

4.1. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.5, п. 4.6. договора.

4.2. Цена Договора составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

4.3. Цена Договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Цена Договора может изменяться в случаях и в пределах, предусмотренных Договором.

4.5. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

4.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемых товаров как в целом по Договору, так и по отдельным позициям Спецификации при условии не превышения 30% объема товаров по соответствующим позициям.

4.7. Цена договора может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом, Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты приемки Заказчиком Товара и подписания товарных накладных (УПД) без замечаний.

5.1.1. Если договор заключен по результатам конкурентной закупки, участниками которой являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора).

5.2. Форма оплаты – безналичный расчет платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, в рублях Российской Федерации. Источник финансирования договора: за счет внебюджетных средств.

5.3. Заказчик вправе удержать неустойку по Договору, причиненную вследствие нарушения Поставщиком условий Договора, из суммы оплаты по Договору, причитающейся Поставщику, а также из обеспечения исполнения Договора.

5.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

6. Условия поставки

6.1. Поставка товара производится по заявкам в течение 14 дней, по 31.12.2023г., транспортом и силами «Поставщика».

6.1.1. Заказчик по согласованию с поставщиком при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

6.2. Доставка товара в адрес Заказчика производится по предварительному согласованию дня и времени.

6.2.1. Поставщик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой поставке товара. Сообщение должно содержать дату и номер Договора, дату и номер заявки, дату и планируемое время доставки товара.

6.2.2. Сообщение Поставщика должно быть направлено по электронной почте Заказчика и может быть также продублировано по телефону, факсу, почтой, иным способом.

6.3. Поставка и разгрузка товара производится Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72 в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-00 часов.

6.4. Поставка товара производится за счет Поставщика. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

6.5. Переход права собственности на товар происходит в момент подписания приемо-сдаточных документов.

6.6. Юридически значимые сообщения в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:

ФИО представителя: ___________тел.___________, электронная почта:_____________.

Все устные переговоры относительно исполнения Договора Поставщик вправе осуществлять через ответственное лицо Заказчика: Силунская Розалия Фирдусовна, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-84-37; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В иных случаях юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

7. Тара и упаковка

7.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при его транспортировке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию по применению на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза.

7.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям Договора, действующих нормативных актов Российской Федерации и Таможенного союза.

На каждую торговую упаковку должна быть нанесена разборчивая и нестираемая маркировка. Для изделий, вводимых в обращение в стерильном виде, маркировка должна наноситься и на стерильную упаковку. Маркировка должна быть изложена на русском языке. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: наименование страны происхождения; наименование; юридический адрес, товарный знак изготовителя, наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие (ГОСТ, ТУ, регистрационное удостоверение), габариты, массу (при необходимости), год изготовления, срок годности или дату окончания срока годности, знак обращения, другую информацию в соответствии с документацией изготовителя, а также законодательства Российской Федерации и Таможенного союза.

7.3. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению товара. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим транспортировки товара (если такие требования указаны в нормативно-технической документации).

7.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

7.5. При нарушении требований к упаковке товара Заказчик вправе не принимать товар и требовать его замены на надлежаще упакованный товар.

8. Приемка товара

8.1. Поставщик обязан известить Заказчика о предстоящей поставке товара не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его поставки.

8.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента доставки товара в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 № П-7), действующим гражданским законодательством, Договором, а также обычаями делового оборота в присутствии представителей Сторон. Представительство Сторон осуществляется на основании доверенности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

8.3. Товар должен сопровождаться уполномоченным представителем Поставщика, имеющим доверенность на осуществление передачи товара Заказчику, подписание всех необходимых для этого документов. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Товаре, Заказчик и Поставщик составляют соответствующий акт. В случае отсутствия при приемке Товара представителя Поставщика Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением акта, фиксирующего несоответствия в поставке..

8.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением сторонних экспертов, специализированных экспертных организаций.

8.5. Приемка в присутствии уполномоченных представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, специализированных экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, специализированных экспертных организаций) и уполномоченного представителя Поставщика включает в себя проверку:

- сопроводительных документов на товар, в т.ч.:

• копии сертификата (декларации) соответствия на товар, выданного уполномоченными органами (организациями) в случае если соответствующая сертификация или декларирование соответствия обязательно;
• технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (при наличии).

- целостности упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке),

- соответствия наименования товара, маркировки на нем требованиям Договора;

- количества товара путем его пересчета;

- соответствия наименования, ассортимента и комплектности поставляемого товара приложенным товаросопроводительным документам и Договору.

8.6. По результатам приемки товара Стороны подписывают товарную накладную (УПД).

В ходе приемки товара Заказчик вправе провести экспертизу товара своими силами или с привлечением эксперта. При проведении экспертизы своими силами представитель Заказчика делает в товарной накладной (УПД) соответствующую отметку и указывает результат экспертизы: замечаний нет либо есть замечания по сроку поставки, качеству или количеству.

В ходе экспертизы Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. Для проверки соответствия качества поставленного товара Заказчик вправе вскрывать упаковку, производить визуальный осмотр, исследовать (измерять, испытывать) единицу товара, и совершать иные не противоречащие закону действия, запрашивать документы, необходимые для определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика и относящиеся к предмету Договора.

Если в ходе проведения проверки Заказчиком качества товара проверяемые (испытываемые) единицы товара утрачивают свои потребительские свойства настолько, что использовать их по назначению в течение срока годности становится невозможно, стоимость данных единиц товара относится на Поставщика.

При проведении экспертизы товара сторонними экспертами, эксперты имеют право запрашивать у Сторон дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока устранения.

8.7. Датой приемки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (УПД).

8.8. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания товарной накладной (УПД). С этого момента риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику.

8.9. При наличии претензий к товару по качеству Заказчик не принимает некачественный товар. В товарной накладной (УПД) Заказчик делает отметку о проведении экспертизы товара, либо о наличии замечаний к качеству товара и указывает количество не принятого товара.

После окончания приемки Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет Поставщику перечень замечаний по качеству товара с указанием оснований для отказа в приемке.

8.10. Устранение нарушений, выявленных в ходе приемки товара, осуществляется в следующие сроки:

а) нарушений, связанных с несоответствием качественных, технических, функциональных характеристик товара - не позднее 7 рабочих дней с момента их выявления,

б) нарушений, связанных с недопоставкой (в том числе некомплектностью) товара или отсутствием документов, предусмотренных Договором - не позднее 3 рабочих дней с момента их выявления.

8.11. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена, без предварительного уведомления об этом Поставщика.

8.12 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.

8.12.1. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика.

В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком создана приемочная, Заказчик обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

8.12.2. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора.

8.12.3. Приемка поставленного товара на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки поставленного товара, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта договора.

8.12.4. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

8.12.5. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

8.12.6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара фиксирует, в том числе:

- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);

- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);

- процесс вскрытия упаковки (при наличии)3 и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар) в соответствии с условиями договора;

- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар);

- серийный номер поставленного товара (при наличии).

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

8.12.7. Полученные в ходе приемки поставленного товара фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара.

8.12.8. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. По настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующих размерах:

- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже начальной (максимальной) цены Договора (далее - Н(М)ЦД) менее чем на 25%, размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% от Н(М)ЦД;

- в случае если цена Договора, предложенная Поставщиком, ниже Н(М)ЦД на 25% и более, размер обеспечения исполнения Договора составляет 7,5% от Н(М)ЦД. В случае если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства антидемпинговые меры применяются с учетом ограничения к размеру обеспечения исполнения договора: размер такого обеспечения не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора.

9.2. Способ предоставления обеспечения определяется Поставщиком самостоятельно.

9.3. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи Заказчику денежных средств, сумма обеспечения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ \"ИРБИТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА\"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00054

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора (№ извещения об осуществлении закупки).

9.4. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика:

- в случае отказа Заказчика от заключения договора - в течение 30 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;

- в случае надлежащего исполнения договора Поставщиком - в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору.

- в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств - в течение 30 дней с момента подписания соглашения о расторжении договора на основании письменного заявления в адрес Заказчика и на счет, указанный в заявлении.

Заказчик вправе возвратить обеспечение исполнения Договора за вычетом неустоек (пеней, штрафов), убытков Заказчика, причиненных в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком условий Договора.

9.5. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает следующие обязательства Поставщика:

- основное обязательство по Договору – обязательство по поставке товара (в том числе, обязательства по устранению любых нарушений Договора, выявленных в ходе приемки товара);

- гарантийные обязательства Поставщика (при наличии);

- обязательства по уплате Поставщиком сумм неустоек (пеней, штрафов), убытков, начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора банковская гарантия (далее – Гарантия) оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и Договором.

9.7. Гарантия должна соответствовать следующим требованиям Заказчика:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

1.1) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3 4 Федерального закона № 223-ФЗ;

указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного (гарантийного) обязательства;

4) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, не соответствующей требованиям, предусмотренным данным пунктом настоящего положения, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

9.8. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору.

9.9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке предоставляется до подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о закупке должна содержать:

1) размер обеспечения гарантийных обязательств;

2) срок предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), дата начала
и окончания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по договору.

9.10. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10. Ответственность Сторон

10.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном положением о закупках, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. [1]

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

10.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

10.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»декабря 2023 года. Условия настоящего договора не применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания. Срок действия договора является пресекательным, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по оплате, устранению недостатков и применению мер ответственности, которые действуют в течение срока исковой давности.

12. Антикоррупционная оговорка.

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт _http://cgbirbit.ru/_ (при наличии). [2]

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения

13. Заключительные положения

13.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом.

13.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим договором.

13.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора и одностороннего расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении договора поставки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, односторонним расторжении договора Заказчиком по вине поставщика, Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.

13.3.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара.

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;

-неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

13.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

13.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

13.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

13.8. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

13.9. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

13.10. Изменение и дополнение настоящего договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

13.11. Приложения к Договору:

- Приложение № 1: Спецификация к Договору;

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___»___________________2023 г.

№__________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению

«Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Средняя арифметическая цена за единицу товара, руб. , руб.

Расчет начальной (максимальной) цены за ед. в руб.

Расчет начальной (максимальной) цены.

Поставщик №1

Поставщик №2

Поставщик №3

1

Дилюент M-53D Diluent

уп

71

Реагенты для гематологического анализатора Mindrey BC-5380, характеристики в соответствии с описанием предмета закупки.

3

7 050,00

6 820,00

6 940,00

0,02

0,02%

6 936,67

6 820,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

2

Реагент лизирующий M-53 LEO (I) Lyse

уп

11

3

35 020,00

33 240,00

34 440,00

0,03

0,01%

34 233,33

33 240,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

3

Реагент лизирующий M-53 LEO (II) Lyse

уп

4

3

47 190,00

45 730,00

46 930,00

0,02

0,00%

46 616,67

45 730,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

4

Реагент лизирующий M-53 LH Lyse

уп

9

3

26 845,00

25 575,00

26 357,00

0,02

0,01%

26 259,00

25 575,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

5

Реагент для очистки зонда M-53P Probe Cleanser

уп

13

3

901,00

840,00

890,00

0,04

0,42%

877,00

840,00

10 920,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого НМЦ договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. ( Один миллион двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять руб., 00 коп.).

Данный пункт включается в положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", установленным в пункте 2 указанного постановления. ↑

Указывается посредством чего направляется данное уведомление (например: на адрес электронной почты, указанный в контракте, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями контракта, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте Стороны в соответствующем разделе сайта, или прочее). ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Свердловская область г.Ирбит, ул.Комсомольская, 72
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 15.05.2023Место предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с документацией о закупкеДата подведения итогов:19.05.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке