Тендер - Фенопласт Т-265 ТУ 2253-010-55608266-2004 №273109666

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623400, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Рябова, 12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.05.2024 по 07.06.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:623400, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Рябова, 12Дата подведения итогов:11.06.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Договор_фенопласт_Т_265

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

г. Каменск-Уральский, Свердловская область «____»_________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (ОАО «Завод «Исеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мединского Константина Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в Спецификациях (Приложение № 1 к договору) - далее – «Товар», в обусловленный Договором (Спецификацией) срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором (Спецификацией).

Наименование, количество, цена товара, порядок оплаты, сроки поставки и иные условия поставки Товара указываются в Спецификациях (Приложение № 1 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

Права и обязанности Сторон

Права Поставщика:

Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком Товара.

С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по договору.

Обязанности Поставщика:

2.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями договора и приложений к нему.

2.2.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

2.2.3. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора.

2.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и договоров.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

2.3.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.3.3. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе на количество, ассортимент, комплектность и стоимость, по результатам проведенных проверок.

2.3.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

2.4. Обязанности Заказчика:

2.4.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям договора.

Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется на основании согласованных сторонами Спецификаций, в которых указывается наименование, комплектация, ТУ, ГОСТ, количество, стоимость Товара, способ его доставки и срок поставки.

3.2. Поставка Товара может осуществляться отдельными партиями. Покупатель обязан принять и оплатить указанные отдельные партии продукции на условиях, согласованных в Спецификациях.

3.3. Поставщик за 3 дня до поставки должен уведомить Заказчика о точной дате поставки, путем передачи факсимильного сообщения.

3.4. В случае самовывоза, Поставщик не позднее чем за 3 дня до срока поставки обязуется уведомить Заказчика о готовности Товара к отгрузке, путем передачи факсимильного сообщения.

3.5. Одновременно с поставкой на каждую единицу Товара Поставщик направляет Заказчику сертификаты качества, предусмотренные соответствующим ТУ, ГОСТ, технические паспорта на Товар от завода изготовителя, документы по гарантийным обязательствам. Все документы должны быть составлены на русском языке.

3.6. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность груза во время транспортировки и хранения с маркировкой согласно ТУ, ГОСТа.

3.7. В случае поставки Товара с отступлением от согласованной Спецификации Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты данного Товара.

Качество

4.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать ТУ, ГОСТ для данной группы товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, которое подтверждается сертификатом качества производителя, а также другими нормативными документами.

4.2. В случае поставки Товара с отступлениями от ТУ, ГОСТ Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты некачественного Товара, что не освобождает Поставщика от взятых на себя обязательств. Возврат некачественного Товара осуществляется по требованию Заказчика за счет Поставщика. Все принимаемые решения оформляются в виде Протокола за подписью Заказчика и Поставщика.

4.3. Спецификацией на товар устанавливается гарантийный срок. Срок гарантии начинается с момента принятия товара Заказчиком.

Цена и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего договора составляет __________. В т.ч. НДС ___% - _________ руб.

5.2. Цена на поставляемый Товар, порядок оплаты, указывается в Спецификациях и может изменяться только по согласованию сторон. В случае изменении цены на поставляемый товар, в договор (Спецификацию) вносятся соответствующие изменения путем составления дополнительного соглашения.

5.3. В случае, если цена Товара установлена в иностранной валюте, Заказчик осуществляет оплату в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

5.4. Днем осуществления платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приемка Товара

Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 (далее – Инструкция № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 (Далее – Инструкция № П-7).

Одновременно с товаром поставщик обязуется передать заказчику товарную накладную ТОРГ 12, счет фактуру или УПД. Дата оформления документа должна соответствовать, дате фактической отгрузки, указанной в товарной накладной или УПД.

Покупателю передаются оригиналы документов в момент получения товара или передачи первому перевозчику.

6.3. Право собственности на Товар, являющегося предметом настоящего договора, а также риск случайной гибели переходит к Заказчику:

- в случае самовывоза либо доставки до склада Заказчик с момента передачи его Поставщиком Заказчику, что подтверждается товарно-транспортной накладной по форме «ТОРГ-12»;

- в случае поставки ж/д транспортом либо почтопересылкой с момента сдачи товара Поставщиком перевозчику для доставки его Заказчику, что определяется по штемпелю на ж/д накладной.

6.4. При необходимости для определения соответствия поставляемого Товара по качеству, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае установления по результатам их проведения каких-либо несоответствий и недостатков Товара, то расходы возлагаются на Поставщика.

• В случае обнаружения недостатков поставляемого Товара и его несоответствия требованиям, в том числе по качеству и (или) количеству, Заказчик вправе по своему выбору:

- предоставить Поставщику дополнительный срок разумной продолжительности для устранения недостатков;

- требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- требовать возмещения Покупателю транспортных расходов и иные необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием и возвратом продавцу бракованных товаров.

- расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую сторону в срок не позднее 5 дней со дня наступления таких обстоятельств и предоставить в подтверждение их наступления и продолжительности справку, выданную торгово-промышленной палатой. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего договора и нормам действующего законодательства РФ.

8.2. В случае, обнаружения недостатков в течение гарантийного срока завода изготовителя, Поставщик обязан произвести замену такого Товара, если не докажет, что они произошли в следствии нормального износа, неправильной эксплуатации.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной в срок продукции, за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.4. Стороны подтверждают, что представители, подписавшие настоящий договор действуют в пределах своей компетенции и должным образом уполномочены на его подписание. В дальнейшем стороны не вправе ссылаться на отсутствие у представителей полномочий или на превышение представителями своих полномочий как на основание для признания данного договора недействительным полностью или в части.

8.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме отчитывается в налоговые органы. Если Заказчику будет отказано в вычете НДС или признании расходов по причине выявления налоговой недобросовестности Поставщика, либо по причине подписания счетов-фактур неуполномоченными лицами, то Поставщик обязуется возместить Заказчику ущерб в сумме невозмещенного НДС и доначисленного налога на прибыль, а также суммы причитающихся пеней и штрафов в полном объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

8.6. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к взаимоотношениям Сторон не применяется.

Расторжение и изменение Договора

9.1. При внесении изменений и дополнений в Договор составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг.

9.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Разрешение споров

10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий составляет 10 рабочих дней.

10.2. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области.

Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2024 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

11.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.4. Стороны признают действительность факсимильно воспроизведенных документов, подписей, печатей только в случае последующего предоставления их оригиналов.

11.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон,

11.6. «Поставщик» с оформленным с его стороны договором обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• устав предприятия (для новых партнеров);
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор;

11.7. При изменении адреса и (или) обслуживающего банка, стороны обязаны в 10-тидневный срок уведомить об этом другую сторону.

Юридические адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директора ОАО «Завод «Исеть»

______________ К.Н. Мединский _____________/_______________/

Приложение № 1 к договору поставки

№ ______ от___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма составляет ____________ (________) руб., ____ коп.

Срок поставки: ежемесячная поставка партиями в количестве –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг. по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней.

Способ доставки: самовывоз, доставка транспортной компанией за счет Заказчика.

Требования к упаковке и маркировке: В мешках по 25 кг. Этикетка на каждом с указанием наименования материала, номера партии, ГОСТ

Условия оплаты: 100% предоплата в течение 5 банковских дней с момента выставленного Поставщиком счета на оплату.

Гарантийные обязательства: 12 месяцев

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК Генеральный директор ___________________________ ОАО «Завод «Исеть» ___________________________

______________ К.Н. Мединский ______________ /______________/

ТЗ_Фенопласт_Т_265