Тендер - ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ, № 3045 на право заключения договора на поставку технических жидкостей №244851345

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):г. Красноярск, ул. Ломоносова, 60а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2023 по 28.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:105005, Российская Федерация, г. Москва, ПЕРЕУЛОК ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ, дом 12, строение 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:28.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Техническое_задание_3045

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ,

№ 3045 на право заключения договора на поставку технических жидкостей

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _____

г. _________ «__»_____________ 202__ г.

Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании Доверенности ______________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения ______________ № __________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить __________ в соответствии с наименованием, предусмотренным настоящим Договором (далее – Товары), в период с даты заключения договора по «___» ____________г., а Покупатель обязуется принять их и оплатить на нижеследующих условиях.

1.2. Наименование, количество, цена Товаров, а также место назначения (объект строительства, склад и т.д.), до которого Поставщиком осуществляется доставка Товаров в рамках каждого периода поставки, определяются в соответствии со спецификацией на поставку Товаров (Приложение №1) и согласованными с Поставщиком заявками на поставку Товаров (Приложения №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Товаров, стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Цена на Товары указана в спецификации на поставку Товаров с учетом стоимости всех затрат, связанных с поставкой Товаров и их доставкой до места назначения.

Сумма настоящего Договора составляет_______ (__) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 20 % _____ (___) рублей 00 копеек, всего с НДС ___(___) рублей 00 копеек.

2.2. Цены на Товары, указанные в спецификации на поставку Товаров, не могут быть изменены в период действия настоящего Договора.

2.3. Покупатель производит оплату каждой партии поставляемых Товаров в следующем порядке:

оплата производится в размере 100% от стоимости партии Товаров после поставки, по которым предоставлен полный комплект документов (Счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов), предусмотренных договором и подтверждающих их поставку, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору.

Настоящим Поставщик подтверждает и соглашается, что в случае утраты Поставщиком статуса субъекта малого и среднего предпринимательства Покупатель осуществляет оплату поставки Товаров по настоящему Договору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения данных документов от Поставщика.

2.4. Обязательства Покупателя по оплате Товаров являются встречными по отношению к обязательствам Поставщика по предоставлению документации, в том числе документации согласно п.п. 2.7., 4.7., 5.4. настоящего договора. В случае не предоставления Поставщиком документации, Покупатель имеет право не осуществлять оплату Поставки до предоставления вышеуказанной документации Поставщиком в полном объеме. Оплата Поставки осуществляется в порядке и сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего договора с переносом начала срока оплаты с момента предоставления документации согласно п.п. 2.7, 4.7., 5.4. настоящего договора.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.6. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. При направлении в адрес Покупателя счетов-фактур Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Покупатель имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Поставщиком требований настоящего пункта.

2.8. Срок окончательного расчета по договору является предельным сроком оплаты обязательств, исчисляемым с момента получения от Поставщика полного комплекта документов, необходимого для осуществления платежа.

В целях унификации подходов к определению срока расчета датой возникновения обязательств по оплате является дата представления Поставщиком полного комплекта подписанных документов и подписания документов Покупателем, Грузополучателем. Предоставление документов производится Покупателю по адресу: г. Красноярск, ул. Ломоносова, 40.

2.9. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Объекту и/или исключения Объекта из инвестиционной программы ОАО «РЖД» настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов (Приложение №5) и оплатой Поставщику фактически поставленных и принятых Покупателем до даты расторжения настоящего Договора Товаров, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами.

3. Порядок и сроки исполнения Договора

3.1. Товары поставляются комплектно и комплексно в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором, спецификации на поставку Товаров (Приложение № 1) и согласованными с Поставщиком заявками Покупателя (Приложения № 2).

3.2. Наименование, количество Товаров, срок поставки, Получателя и его отгрузочные реквизиты Покупатель указывает Поставщику в соответствии с условиями Торгов, Коммерческого предложения в составе заявки на поставку Товаров (Приложение №2).

3.3. В течение 3 (трех) суток до даты отгрузки, Поставщик обязан путем использования факсимильной связи известить Покупателя (с подтверждением о получении) о планируемой отгрузке Товаров.

Извещение Поставщика должно содержать в себе следующую информацию:

дата отправки;

перечень Товаров.

3.4. Датой поставки Товаров является дата подписания товарной накладной Покупателем. В целях оформления товарной накладной Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы:

товарные накладные (форма ТОРГ-12) с номером Договора, номенклатуры, количества и стоимости Товаров и счета-фактуры, либо УПД.

3.5. Право собственности на поставленные Товары, а также риск их порчи, случайной гибели или повреждения переходит в момент подписания товарной накладной Покупателем. До этого все возможные риски, в частности, риск, связанный с заготовкой и закупкой Товаров, и риск по их транспортировке, несет Поставщик.

3.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставляемого Поставщиком в адрес Получателя.

3.7. В случае недопоставки Товаров или поставки Товаров, не отвечающих условиям договора, в том числе поставки Товаров ненадлежащего качества, в таре (упаковке), не отвечающей требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель, после получения извещения о недостатках Товаров от Получателя либо иным образом установления факта поставки Товаров, не соответствующих условиям договора, вправе потребовать от Поставщика в срок, установленный Покупателем, устранить выявленные недостатки (поставить Товары надлежащего качества, комплектности и в соответствующей упаковке) или возместить затраты Покупателя на устранение недостатков товара. При этом факт приемки Покупателем Товаров, не отвечающего условиям договора, в том числе подписание Покупателем товарной накладной на данные Товары не ограничивает и иным образом не влияет на право Покупателя потребовать впоследствии замены поставленных Товаров на Товары, соответствующие условиям договора, либо совершения иных действий на основании настоящего пункта договора, в результате чего Поставщик обязан исполнить соответствующее требование Покупателя.

3.8. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в отношении которых данная информация представлена, как то ИНН, паспортные данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе дополнительно запрашиваемые Покупателем. По требованию Покупателя Поставщик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию в соответствии с письменной формой, утвержденной Покупателем, с указанием всех сведений предусмотренных данной формой.

3.9. Передача Поставщиком Покупателю первичных учетных документов и счетов-фактур по поставленному товару в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемку, проверку и подписание данных документов Покупателем не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Покупателя осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки товара на основании данных документов и потребовать от Поставщика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.

3.10. При завершении/прекращении/расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

Поставщик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Покупателю вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Покупатель подписывает Акт приемки исполненных обязательств и направляет в адрес Поставщика после полной оплаты по настоящему Договору.

3.11. Поставщик обязан не позднее 1 февраля каждого текущего года предоставлять Покупателю подтверждение о наличии у Поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.

3.12. При условии несоблюдения требований п 4.3. поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Поставщиком по договору поставки 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого договора поставки. Указанная информация должна в обязательном порядке включать следующие сведения:

данные контрагента, привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН, ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты; предмет договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, сумму договора, заключаемого Поставщиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС; данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

3.13. Поставщик не вправе изменять условия заключения договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми поставщик заключил или планировал заключить договоры поставки 1-го уровня, за исключением условия о замене субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. В случае принятия Поставщиком решения о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым Поставщик заключил договор поставки
1-го уровня, Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты замены такого субъекта обязан в письменном виде уведомить Покупателя о таких изменениях.

3.14. Поставщик обеспечивает ежегодно, не позднее 1 февраля, предоставление Покупателю информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов, с которыми у Поставщика действуют договоры поставки 1-го уровня, если таковые имеются.

3.15. В случае, если Поставщик на момент заключения договора с АО «РЖДстрой» является субъектом малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязуется предоставить Покупателю информационную справку, содержащую следующие сведения:

данные контрагента, данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год;

выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.

4. Качество, гарантии качества Товаров

4.1. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие систем управления качеством в соответствии с международным стандартом ИСО серий▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.

4.4. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или Товаров, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Товаров ненадлежащего качества или контрафактных или фальсифицированных или несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

В случае поставки Товаров, несоответствующих условиям и требованиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации (в том числе ГОСТ, ТУ и т.д), Поставщик за свой счет обязан в срок 20 (двадцать) календарных дней осуществить их замену на Товары, соответствующие требованиям настоящего Договора, а также возместить Покупателю убытки при их возникновении.

4.5. В случае не устранения выявленных несоответствий качества Товаров или не осуществления замены Товаров в течение
20 календарных дней с даты получения от Покупателя требования об устранении несоответствий качества Товара или о замене Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере:

­­­0,05% от цены каждой некачественной партии Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от цены каждой некачественной партии Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких несоответствий позволяло эксплуатацию Товара.

Неустойка уплачивается сверх убытков.

4.6. Гарантийный срок использования поставляемых Товаров устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Товаров и гарантией, предоставляемой производителем поставляемых Товаров.

4.7. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товаров передать принадлежности, а также относящиеся к ним документы (технический паспорт, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.п.).

5. Тара, упаковка и маркировка Товаров

5.1. Тара является не возвратной.

5.2. Упаковка и маркировка Товаров должна соответствовать требованиям ТУ.

5.3. В случае обнаружения Покупателем Товаров в ненадлежащей таре и упаковке он имеет право требовать от Поставщика замены поставленных Товаров.

5.4. Поставленные Товары должны иметь следующие сопроводительные документы:

Документ подтверждающий факт поставки Товара (железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная, путевой лист);

Сертификат качества (в случае обязательной сертификации) -
1 экземпляр;

Упаковочный лист-1 экземпляр;

Сертификат происхождения товара - 1 экземпляр (предоставляется по требованию Покупателя);

Паспорт на поставляемый товар;

Протоколы испытаний при необходимости.

5.5. В случае отсутствия документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от принятия Товаров.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___» __________ 202_ г., а в частности обязательств до полного исполнения обеими сторонами.

6.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор) только в случае существенного нарушения его условий одной из Сторон Договора.

6.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в соответствии с пунктом 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:

поставку Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократное нарушение сроков поставки Товаров (отдельных партий Товаров);

однократное нарушение срока поставки Товаров (отдельной партии Товаров) на срок более 30 календарных дней от запланированных сроков поставки;

неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров Покупателем;

неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором;

неисполнение, просрочку либо нарушение порядка исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению Покупателю иных информации и сведений, предусмотренных настоящим Договором;

изменение условий договоров поставки 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Поставщик планировал заключить или заключил договоры поставки 1-го уровня.

6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента доставки в адрес одной из Сторон письменного уведомления его контрагента о расторжении договора, или с иной даты, указанной в данном уведомлении, но не ранее даты его доставки. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или контрагент не ознакомился с ним.

6.5. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах, оплаченных по настоящему Договору денежных сумм, при этом Покупатель по своей инициативе может отказать Поставщику в принятии исполнения данного обязательства и потребовать возврата излишне уплаченных денежных сумм.

6.6. Прекращение или окончание действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при заключении Договора не могли предвидеть, возникшие помимо их воли и препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая сила), выполнение каждого из затронутых непреодолимой силой условий по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.

7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы в смысле данного положения считаются, в частности, войны, гражданские, прочие военные действия, торговые эмбарго, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также правовые акты государственной власти и административных органов.

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 7 календарных дней) уведомить другую сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.

7.4. Если Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства в результате действия форс-мажорных обстоятельств, не уведомляет другую Сторону в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, о наступлении данных обстоятельств, то она не может ссылаться на положения, указанные в п. 7.1. настоящего Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Товаров, указанных в спецификации на поставку Товаров (Приложение №1) уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки.

8.3. В случае отказа Поставщика от поставки Товаров (или их части) Покупатель вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 1 % от стоимости настоящего Договора, помимо предъявления требований, и применения условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении такого нарушения. Неустойка уплачивается сверх убытков.

8.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере стоимости недопоставленных Товаров.

8.5. В случае если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Компенсация затрат за приобретение таких Товаров производится Поставщиком в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя

8.6. В случае поставки Товаров, поврежденных в ходе погрузочно-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах, Поставщик за свой счет обязуется по выбору Покупателя устранить недостатки Товаров или заменить Товары в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты составленного Покупателем акта с перечнем недостатков (если в акте не указан иной срок).

В случае нарушения Поставщиком срока, указанного в настоящем пункте, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости поврежденных Товаров за каждый день просрочки.

8.7. Поставщик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, в случае нарушения сроков представления комплекта первичных документов, указанных в договоре, уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости поставленного товара, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде.

8.8. В случае уклонения Поставщика от проведения сверки взаиморасчетов (не направления подписанного Поставщиком акта сверки в адрес Покупателя в установленный Договором срок), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день и по каждому случаю уклонения.

8.9. В случае уступки Поставщиком своих прав и (или) обязательств права требования по настоящему Договору, совершенной с нарушением положений пункта 14.3 настоящего Договора, а именно, без письменного согласия Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в размере 20% от стоимости настоящего Договора, но не ниже величины убытков или упущенных выгод Покупателя, понесенных в результате данной уступки.

8.10. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате Товаров по настоящему Договору. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты направления претензии.

9.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций).

10. Налоговая оговорка

10.1. Поставщик, гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения субподрядных организаций принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1. настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 10.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить Товары, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя (АО «РЖДстрой») о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Каналы уведомления Поставщика _____________ (о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела: электронный адрес: ___________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение ____________ рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 11.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ - __________(__________) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. Особые условия

12.1. Все неустойки (штрафы, пени), убытки, а также иные денежные требования, предусмотренные законом и настоящим Договором, могут быть удовлетворены за счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, предоставленного Поставщиком в соответствии с условиями документации по процедуре размещения заказа.

12.2. Условия применения, возврата и сроки действия обеспечения устанавливаются документацией по процедуре размещения заказа.

12.3. Прекращение настоящего Договора не влечет прекращение обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

13. Заключительные положения

13.1. Отношения Сторон, во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

13.3. Уступка Поставщиком своих прав и (или) обязательств, возникающих в связи с заключением и последующим исполнением настоящего договора, третьим лицам без согласия Покупателя не допускается.

13.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы на них, связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том случае, если совершены в письменной форме, согласованы и подписаны Сторонами (оформляются как правило дополнительными соглашениями).

13.5. Вся корреспонденция в адрес Покупателя в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес указанный пункте 14.
В случае направления корреспонденции предназначенной для Покупателя по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом в распоряжение Покупателя и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.

13.6. Исполнительным структурным подразделением от Покупателя является СМТ №13 – филиал АО «РЖДстрой».

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

Приложения:

Приложение №1 - Спецификация на поставку Товаров;

Приложение №2 - Заявка на поставку Товаров;

Приложение №3 - Акт приемки исполненных обязательств;

4. Приложение №4 - Форма акта сверки взаимных расчетов

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________________

от «____» _____________ 20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № ________________

от «____» _____________ 20__ г.

Заявка на поставку Товаров

(ФОРМА)

от «_____»_____________ 20_____ г.

на поставку Товаров по договору от «____»___________20___ №___________

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки Товаров: - __________________________________, груз для _________

Настоящий заказ составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Поставщику и Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору № ________________

от «____» _____________ 20__ г.

Акт приемки исполненных обязательств

(ФОРМА)

№ « » 20

Покупатель: ________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________________

Основание: ________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

Обязательства исполнены на сумму ________.

Дата последнего платежа _________.

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: Поставщик:

__________________/_________________/ _____________/______________ /