Тендер - поставка строительных материалов №244757850

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• описание.docx

Описание объекта закупки

Поставка строительных материалов

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 9

Срок поставки товара Поставщиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 28.04.2023.

Наименование товара, его количество и характеристики должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице.

Порядок оплаты: Оплата производится по факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных (или УПД), подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31.12.2023 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим

характеристикам товара, требования к их безопасности, функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

- Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам и быть подтверждено сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями (в случае, если поставляемый Товар подлежит обязательной гигиенической сертификации). Копии сертификатов соответствия, заверенные держателем сертификата соответствия, либо органом по сертификации, выдавшим такой сертификат соответствия, передаются вместе с Товаром.

- Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 50% от срока, указанного изготовителем.

- Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым законодательством Российской Федерации; - Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами или третьими лицами за счет Поставщика.

КОНТРАКТ 2023.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку строительных материалов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новосибирск «27» апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 251 «Звездочка» именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Заведующего Бобровской Галины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, заключили в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка строительных материалов для нужд МБДОУ д/с № 251 (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1)

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.

2.2. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.

2.3. Каждый продукт должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий.

Обязательно наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

2.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного Товара за счет собственных средств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

3. Условия поставки

3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

3.2. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 28.04.2023 года.

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 9

Условия поставки товара:

Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

3.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 2 календарных дней.

3.4. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласно акту приема-передачи, счетам-фактурам, накладным на переданный товар.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур и акта приема-передачи, на поставляемый товар.

4. Порядок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть поставлен в месте нахождения Получателя.)

4.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке (актам приемки – передачи товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и поставщиком, либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.5 Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Получателя обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.
  Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов.
  В случае, когда Поставщик получил вызов от Получателя, представитель Поставщика должен явиться не позднее двух часов после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.
  Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
  Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его, порчу при транспортировке.
  Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.
  4.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным представителем Получателя в одностороннем порядке.
  4.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение гарантийного срока Товара Получатель извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.
  4.8. Передача товара оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную.
  5. Цена и порядок расчетов
  5.1. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) календарных дней на основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных (или УПД), подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31.12.2023 года.
  5.2. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи, а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.
  5.3. Цена контракта составляет ____ (_____) рублей ___ копеек, с НДС
  на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 главы 26.2. Налогового Кодекса РФ НДС не облагается.
  5.4. Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
  5.5. Источник финансирования бюджет города Новосибирска на 2023 год. - Посмотреть таблицу с данными
  6. Ответственность сторон
  6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
  6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от неисполненного предусмотренного контрактом обязательства ___ (___) рубль ___ копеек.
  6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
  6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта ____ (____) рубля ___ копеек.
  6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
  7. Срок исполнения контракта
  7.1. Поставка товаров Заказчику осуществляется с момента заключения Контракта в указанных Заказчиком объемах, в рабочие дни по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 9 до 28.04.2023 года.
  Дата и время поставки товара с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв будние дни.
  8. Обстоятельства непреодолимой силы
  8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.
  В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.
  8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
  8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
  9. Порядок разрешения споров
  9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
  Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.
  9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  10. Срок действия контракта и прочие условия
  10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года.
  10.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, при чем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
  11. Расторжение контракта
  11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:
  - в случае просрочки поставки Товара более чем на 1 календарный день;
  - в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
  12. Прочие условия
  12.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.
  12.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
  12.3. Ни одна из сторон не имеет права:
  - поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;
  - переуступить право требования долга третьему лицу.
  12.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.
  12.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
  13. Приложения
  13.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
• Спецификация (приложение № 1);

14. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272869553 Поставка кислорода жидкого медицинского 2/2024	Электронный аукцион #272869553	1 037 225 Обеспечение заявки: 5 186	2 дня 20.05.2024 03.06.2024
Тендер №273271076 Поставка канцелярских принадлежностей	Электронный аукцион #273271076	266 637	5 дней 24.05.2024 06.06.2024
Тендер №273273897 Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" объявляет тендер: 907-U140-24/181 Соль углеаммонийная ГОСТ 9325-79	Малая закупка #273273897	802 872	24 дня 24.05.2024 25.06.2024
Тендер №273289829 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮРО СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов	Электронный аукцион #273289829	51 222 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273289841 Поставка химических реактивов	Электронный аукцион #273289841	51 222 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 24.05.2024 03.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244757844 поставка строительных материалов	Малая закупка #244757844	11 800	срок истек - 26.04.2023
Тендер №244757771 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗВЛАДИМИР" объявляет тендер: Поставка таблетированной соли для нужд котельных организации (с результатом)	Единственный поставщик #244757771	361 000	срок истек 24.04.2023 24.04.2023
Тендер №244757764 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" объявляет тендер: Поставка реактивов и расходных материалов (с результатом)	Единственный поставщик #244757764	18 635 720	срок истек 25.04.2023 25.04.2023
Тендер №244757735 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Химия (с результатом)	Единственный поставщик #244757735	139 741	срок истек 20.04.2023 20.04.2023
Тендер №244757666 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" объявляет тендер: Поставка перекиси водорода (с результатом)	Единственный поставщик #244757666	78 660	срок истек 24.04.2023 24.04.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244757843 Поставка продуктов питания (начальные классы)	Малая закупка #244757843	49 510	срок истек - 28.04.2023
Тендер №244757841 Закупка расходных материалов для организационной техники	Малая закупка #244757841	397 980 Обеспечение заявки: 19 899	срок истек - 27.04.2023
Тендер №244757832 предоставление неисключительного права использования Системы и оказание услуги технической поддержки в виде абонентского обслуживания	Малая закупка #244757832	3 600	срок истек - 02.05.2023
Тендер №244757504 Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской в Ленинском районе г. Новосибирска (устройство уширения на примыкании к ...	Конкурс #244757504	1 016 816 Обеспечение заявки: 10 168	срок истек 26.04.2023 12.05.2023
Тендер №244757408 закупка мебели (с результатом)	Малая закупка #244757408	591 950 Обеспечение заявки: 29 598	срок истек 26.04.2023 26.04.2023