Тендер - Поставка товара №244751563

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭАxx - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 26.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006142

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

652470, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. им.137 Отдельной Стрелковой бригады, № 29

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

592.74 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в соответствующем разделе прикрепленного проекта контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20396У09280

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Литр;^кубический дециметр 52.70 1317.50 Наличие ароматической отдушки Да Мыло туалетное твердое 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 308.46 1388.07 Наличие ароматической отдушки Да Марка мыла Ординарное (О) Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 173.53 5205.90 Группа мыла III Порошок чистящий 20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 128.26 2462.59 Средство абразивное Да Средство хлорсодержащее Да Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 59.23 1480.75 Вид товара Освежитель воздуха Форма выпуска Аэрозоль

Итого: 11854.81 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦ Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА

Проект контракта

1 Проект контракта Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭАxx

Контракт №

на поставку товара

ИКЗ ________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер» (ГБУЗ А-С ПНД), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Пожиленко Галины Федоровны, действующего на основании Приказа ДОЗН КО №216-лк от 03.06.2016г., с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «__» _____ 2023г. № ___________, на основании Протокола от «____» _______ 2023г. № ______________, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка товара (далее – товар), в количестве и в ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Поставщик обязуется осуществить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта, условия и порядок расчета

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ руб. (__________ рублей 00 копеек), в том числе НДС _______. (если не облагается указать основание)

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Источник финансирования: оплата осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2023 год. КОСГУ 346.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Оплата по Контракту за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке.

2.7. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несёт Поставщик.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Порядок поставки товаров

3.1. Поставка товара производится силами Поставщика. Транспортные расходы по поставке товара несет Поставщик. Условия хранения, транспортировки товара по температурному режиму, влажности должны отвечать соответствующему ГОСТу, ТУ и СанПиНу. Поставщик отвечает за убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара. Поставщик обязан заменить любой товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

3.2. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, санитарным правилам и нормам, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.3. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. им.137 Отдельной Стрелковой бригады, № 29

3.4. Срок поставки товаров: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

3.5. Условия поставки товаров: Поставка товара осуществляется в рабочие дни: понедельник – пятница в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

3.6. Поставщик должен оповестить Заказчика о дате и времени поставки не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты поставки. Оповещение Заказчика можно произвести устно по телефону 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили письменной по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и не является фальсифицированным и контрафактным.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (ГОСТ, ТУ и т.д.) и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты и другие документы соответствующие стандартам качества) при поставке товара.

4.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности товара.

4.4. При обнаружении факта несоответствия качества товара Заказчик вправе требовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего качества. При установлении факта ненадлежащего исполнения Контракта, Заказчик направляет Поставщику соответствующее Извещение не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента установления данного факта. Поставщик обязан заменить некачественный товар на товар соответствующего качества не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Извещения.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

5.2. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться экспертные организации.

5.3. При приеме-передаче товара Поставщик передаёт Заказчику надлежаще оформленные:

- счёт и/или счет-фактуру;

- документы, предусмотренные пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Контракта.

5.4. В единой информационной системе в сфере закупок формируется структурированный документ о приемке. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

5.5. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара, в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно со дня подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Получать информацию о соответствии товаров ГОСТам, ТУ, а также иные сведения, касающиеся условий Контракта.

6.1.3. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Производить оплату полученных товаров в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком, принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с
условиями Контракта.

6.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Поставить товары, качество которых соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом, и подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации;

6.4.2. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

6.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно))

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.1 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 - 7.5 Контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

8.2. Исполнение Контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.3. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе и составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______ руб.

8.4. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере ______ руб.

8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик праве изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Предусмотренное пунктами 8.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.8. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение 30 дней после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

8.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

8.10. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9. Срок действия и порядок расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «___» ___ 2023 года, а в части принятых обязательств, до полного исполнения их Сторонами.

9.2. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется в письменном виде и подписывается обеими Сторонами.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- приложение № 1 – спецификация на 1 листе.

12. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №_____

от « ___ » ________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки: Поставка товара

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦ_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭА - Посмотреть таблицу с данными