Тендер - Поставка соли технической ( Галит )( вн. код 315) №244598830

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Пр.№3_Обоснование_НМЦК_(вн.код_315)xx

Приложение № 3 к Извещению об электронном аукционе

на поставку соли технической (галит) (вн.код 315)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом выделенных денежных средств, определена по минимальному ценовому предложению и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Пр.№1_Описание_объекта_закупки_(вн.код_315)xx

Приложение № 1 к Извещению об электронном аукционе

на поставку соли технической (галит) (вн.код 315)

Описание объекта закупки.

Наименование закупки: Поставка соли технической (галит)

Количество закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): поставка товара осуществляется двумя партиями по заявке Заказчика. Доставка и выгрузка товара осуществляется силами поставщика на склад Заказчика по адресам: г. Владивосток, ул. Снеговая, 41, Коммунаров, 21, Военный городок, 115.

Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): в течение 45 календарных дней с даты поступления Поставщику заявки от Заказчика. Заявка передается в письменной форме, по факсу или по электронной почте. Факт получения заявки Поставщиком подтверждается номером входящего документа Поставщика либо отчётом, полученным по факсу или электронной почте.

Требование к качеству и безопасности товара (работ, услуг): соответствовать техническим регламентам, стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Требования к упаковке товара (работ, услуги): натрий хлористый (техническая соль) должен поставляться в упаковке «биг бэг» весом не менее 0,8 тонн.

Гарантийный срок на товар: 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными

*«Значение показателей данного столбца не меняется» во всех формах, считать, что значения показателей не могут изменяться и должны соответствовать указанным заказчиком.

**Значения показателей данного столбца должны быть указаны участником конкретно, без использования слов «должен» во всех формах, «приблизительно», «примерно», «относительно», «почти», «около», «более», «менее», «не более», «не менее», «от», «до», «не хуже», «лучше», знаков «˃», « ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000105

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Доставка и выгрузка товара осуществляется силами поставщика на склад Заказчика по адресам: г. Владивосток, ул. Снеговая, 41, Коммунаров, 21, Военный городок, 115.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 . 1 Требования в соответствии c пунктом 4 ПП РФ от 29.12.2021 №2571

Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 ст. 31 Закона о контрактной системе, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов: а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); б) выписка из предусмотренного Законом о контрактной системе реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр); в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом о контрактной системе, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

100000.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Г. ВЛАДИВОСТОК

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Г. ВЛАДИВОСТОК

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик устанавливает Гарантийный срок хранения и эксплуатации товара (без потери его свойств и технических характеристик) – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Номер лицевого счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

«БИК» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ Г. ВЛАДИВОСТОК

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект муниципального контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Пр.№4_Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_(вн.код_315)xx

Приложение № 4 к Извещению об электронном аукционе

на поставку соли технической (галит) (вн.код 315)

Требования к содержанию,

составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 44-ФЗ:

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, (в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ);

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований в извещении) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л", не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (п.п.2 ч.6 ст. 43 Федерального закона 44-ФЗ).

При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" , не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федерального закона 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника электронного аукциона, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона.

Подать заявку на участие в электронном аукционе вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник электронного аукциона путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном

аукционе

При подаче сведений участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Описание объекта закупки», Приложение № 1 к Извещению об электронном аукционе (далее – Техническое задание) в таблице «Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, количество товара.».

Все товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты (сертификатами должны обладать все материалы, и в случае поставки и в случае, использования товаров при выполнении работ). Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным Документацией.

В случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе, участник указывает в своей заявке конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией с учетом взаимосвязи показателей, установленных в документации, нормативно-технической документации, и других показателей характеризующих указанный товар (материал) и указание на товарный знак (при наличии).

Если требования к значениям показателей товаров установлены с использованием слов «должен» во всех формах, «приблизительно», «примерно», «относительно», «почти», «около», «более», «менее», «не более», «не менее», «от», «до», «не хуже», «лучше», «не хуже», «не выше», «не ниже», знаков «˃», «

В случаях, когда заказчиком относительно значений показателей с указанием слов «приблизительно», «примерно», «относительно», «почти», «около», «более», «менее», «не более», «не менее», «от», «до», «не хуже», «лучше», «не выше», «не ниже», «или», знаков «˃», «

Наименование показателей товаров не может быть изменено участником закупки.

Указание в качестве минимальных и максимальных значений показателя качественных характеристик товара (материала), означает, что участнику необходимо указать одно конкретное значение из предложенного диапазона качественных значений. Установленные Заказчиком минимальные и/или максимальные значения показателей с использованием слов «выше», «ниже», «не выше», «не ниже» с учетом всех форм относятся к цифровым значениям характеристик, а не к качественным свойствам указанных товаров (материалов).

Под «качественными характеристиками товара (материала)» понимаются показатели, определяющие перечень свойств, характеризующих товар (материал).

При указании значений показателей, для которых производителем товара или нормативными документами установлена допустимая погрешность (+/-), или установлены показатели в диапазонах, или со словами «не более», «не менее», а также с другими обозначениями, не являющимися конкретными, то участник должен по каждому такому значению указать, что данные характеристики предусмотрены в технической документации производителя на данный товар. В случае если участником закупки будут предоставлены показатели в диапазонах или со словами «не более», «не менее», а также с другими обозначениями, не являющимися конкретными и будет отсутствовать уточнение, что данные характеристики предусмотрены в технической документации производителя на данный товар, при рассмотрении заявок комиссией заказчика такие сведения будут расцениваться как не предоставление конкретных характеристик товара.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

В случае обнаружения заказчиком недостоверных показателей товара, и их значений, указанных участником аукциона в заявке, или в случае невозможности определить соответствие товаров, предлагаемых участником электронного аукциона, требованиям к товару, установленным заказчиком в Описании объекта закупки, заявка на участие в электронном аукционе признается несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе.

В случае, если у участника отсутствует возможность указать конкретные характеристики товара из-за наличия диапазонов и (или) нескольких значений показателей разных партий товара, либо из-за отсутствия в наличии самого товара в момент подачи заявки, просим прилагать к заявке копии паспортов товара либо указывать причины невозможности отражения конкретных характеристик товара в целях правильной оценки заявки комиссией.

Участник закупки, подавший заявку на участие в настоящей закупке, но не указавший и/или некорректно указавший хотя бы один из показателей, установленных заказчиком в Описании объекта закупки - не допускается к участию в закупке, а его заявка признается несоответствующей требованиям документации о закупке.

Под некорректным указанием понимается показатель, не соответствующий требованиям соответствующего ГОСТа, определяющего требуемые показатели товаров, материалов и конструкций, а так же не соответствие данного показателя совокупно взятым требованиям Заказчика к характеристикам товаров, материалов и конструкций, в том числе в случае, если данный показатель противоречит прочим указанным участником закупки конкретным показателям. Данное противоречие может следовать исходя из норм и правил вычисления по требованиям ГОСТов, технического задания, входящего в состав документации о закупке, Описания объекта закупки «Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, количество товара».

Наименование страны происхождения товара должно быть указано в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

Пр.№2_Проект_контракта_(вн.код_315)xx

Приложение № 2 к Извещению об электронном аукционе

на поставку соли технической (галит) (вн.код 315)

«ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

Поставка соли технической (галит) (вн.код 315)

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с результатом проведения электронного аукциона, на основании Протокола №______ от _______, размещенного в Единой информационной системе «__» _______ 2023 года, номер закупки ____________ от «___»__________ 2023 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется поставить соль техническую (галит) (вн.код 315) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.2.Характеристики, ассортимент, количество, цена, место поставки и сроки, согласно которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках Контракта, определены в Описании объекта закупки и Спецификации (Приложения № 1 и № 2 к Контракту).

1.3.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

1.4.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Источник финансирования по Контракту – субсидия из средств бюджета Владивостокского городского округа.

2.2.Цена Контракта составляет _______ (______) [1] рублей ____ копеек, включая НДС 20%/НДС не облагается.

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС.

2.2.1.В цену Контракта включены все расходы Поставщика, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, стоимость самого товара, упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), все затраты, издержки, другие установленные налоги, сборы и обязательные платежи, и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.

2.2.2.Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3.Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.3.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 12 Контракта.

2.4.Аванс по Контракту не предусмотрен.

2.5.Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании документа о приемке, в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6.Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей к уплате по Контракту, считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта, в пользу Поставщика.

2.7.Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с пунктами 6.2.-6.6. Контракта, а также произвести вычет неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, в случае его предоставления в виде обеспечительного платежа (внесения денежных средств), в соответствии со статьей 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если Поставщик не исполнил свои обязательства в полном объеме, Заказчик вправе полностью не возвращать денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1.Принять и оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.2.Провести экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

3.1.3.Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

3.2.Заказчик вправе:

3.2.1.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Контракта.

3.2.2.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.2.4.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.5.В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.2.6.Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов.

3.3.Поставщик обязан:

3.3.1.Своевременно поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта, а также Описанием объекта закупки и Спецификацией (Приложения № 1, № 2 к Контракту).

3.3.2.Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3.3.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.4.Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

3.3.5.Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также страну происхождения товара, при наличии такого документа.

3.3.6.Сообщать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.3.7.Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

3.3.8.Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Контракта.

3.3.9.В случае наличия законных оснований, предоставлять Заказчику необходимые дополнительные документы, в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.3.10.Предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если такое требование установлено в Контракте.

3.3.11.Предоставить гарантии качества и (или) гарантийное обслуживание поставленного товара на срок и в объеме, установленном в Описании объекта закупки и Спецификацией (Приложения № 1, № 2 к Контракту), если такое требование установлено Контрактом.

3.4.Поставщик вправе:

3.4.1.Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА

4.1.Товар, поставленный Поставщиком, но имеющий отклонения от требований, установленных в Описании объекта закупки и Спецификации (Приложения № 1, № 2 к Контракту) Заказчиком не принимается.

4.2.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией или функционированием, при штатном использовании товара.

4.2.1.Качество товара соответствует ГОСТ, ТУ, СанПиН, СП, СНиП и иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

4.2.2.Качество товара подтверждается сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию.

4.2.3.Товар поставляется Заказчику в упаковке, обеспечивающей качество и целостность товара при хранении и транспортировке, а также возможность его идентификации. Упаковка товара не должна быть деформирована.

4.3.Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы документов (товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), с обязательной ссылкой на номер Контракта, документы, подтверждающие качество товара и иные документы, предусмотренные Контрактом (паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификаты, гарантийные талоны). При этом Поставщик несет ответственность за достоверность предоставляемых документов.

4.4. Поставщик устанавливает Гарантийный срок хранения и эксплуатации товара (без потери его свойств и технических характеристик) – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке.

4.5.В случае обнаружения производственных недостатков в поставленном товаре, а также некачественной установки (при наличии) в период гарантийного срока, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных недостатках с приложением перечня указанных недостатков. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств устранить выявленные недостатки товара или заменить некачественный товар на новый в течение 10 (десяти) дней с момента оповещения Поставщика. Способы оповещения Поставщика – по телефону или письмом, переданному по электронной почте или факсу. Вывоз некачественного товара осуществляется транспортом Поставщика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней после фактической поставки товара Заказчику, Поставщик формирует и направляет документы о приемке Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в виде структурированного документа о приемке.

5.2.Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного исполнителем, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.3.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4.В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5.Члены приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6.В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик должен устранить недостатки, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7.После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. При необходимости к структурированному документу о приемке прилагаются скан-копии документов.

5.8.Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.4.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.1.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.2.В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.8.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.10.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11.В случае, предусмотренном пунктом 6.2. Контракта, неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.12.В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования (претензии), Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из цены Контракта, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.13.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты поставленного товара, допущенную из-за несвоевременного поступления бюджетных средств.

6.15.В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.16.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1.Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

7.2.1.Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2.Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара.

7.3.Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным документацией об электронном аукционе, требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7.5.В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик, с использованием ЕИС, формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью, размещает такое решение в ЕИС и не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения направляет Поставщику.

7.6.Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения такого решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.7.Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8.Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если:

7.8.1.Заказчик нарушает сроки оплаты товара.

7.8.2.Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.

7.9.Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

7.10.Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении Контракта.

7.11.В случае расторжения Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 5% (пять процентов) от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается Контракт, что составляет __________________________________________________________________________, НДС не облагается.

8.2.Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.2.1.Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

8.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта (по заявлению Поставщика) в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в срок не более 10 (десяти) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.4.1.Заказчик возвращает денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта путем их перечисления на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта, в пользу Поставщика.

8.4.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных по Контракту, Заказчик вправе произвести вычет неустойки (пеней, штрафов) из обеспечения исполнения Контракта, в случае его предоставления в виде обеспечительного платежа (внесения денежных средств), в соответствии со статьей 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4.3.Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с Контрактом.

8.4.4.В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5.Независимая гарантия должна соответствовать обязательным требованиям установленным статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, должна быть безотзывной и должна содержать следующие условия:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

8.5.1.В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5.2.Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – реестр Контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

8.5.3.В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование (претензия) Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

8.5.4.В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.4. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре Контрактов.

8.5.5.Предусмотренное пунктом 8.5.2. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований (претензий) об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.6.В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.7. и 8.8. настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.7.В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик в срок не более 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику (осуществить замену) надлежащее обеспечение исполнения Контракта. Либо в независимой гарантии, предоставляемой Поставщиком должно быть указано, что в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Контракту Поставщиком независимая гарантия продлевается на этот срок.

8.8.В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9.Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.10. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных до предоставления Заказчику документов о приемке товара, установленных в пункте 4.4. настоящего Контракта. В случае частичной поставки (по заявкам) либо в случае поэтапного исполнения контракта обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется до приемки первой партии товара, при этом такое обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено на срок, включающий в себя предусмотренный по контракту срок поставки последней партии товара и срок гарантии товара, а в случае предоставления в обеспечение гарантийных обязательств независимой банковской гарантии - также срок по ч. 3 ст. 96 Федерального закона N 44-ФЗ. Гарантийные обязательства, установленные Контрактом должны обеспечиваться Поставщиком предоставлением независимой банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям пункта 7.11. настоящего Контракта или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Поставщиком самостоятельно. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»:

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток,

Получатель - Управление финансов администрации города Владивостока (Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Код дохода:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В графе «назначение платежа» платежного документа должно быть указано:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств «Поставка соли технической (галит) (вн.код 315)», заключаемого по результатам электронного аукциона №_________, НДС не облагается.

В случае надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, установленных Контрактом, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких обязательств, подлежат возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания гарантийных обязательств.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком не позднее чем за 2 дня до поставки товара Заказчику любым доступным способом. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.11. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств должна быть безотзывной и должна содержать следующие условия:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком, самостоятельно, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок гарантийных обязательств, установленный в Спецификации (Приложение №2 к Контракту), не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта.

Независимая гарантия должна соответствовать Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденным Постановлением № 1005.

8.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению Арбитражным судом Приморского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3.При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.4.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.3. настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.3. настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.5.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товара по соглашению Сторон (пункт 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

10.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.6.Изменения Контракта совершаются в виде дополнительных соглашений к Контракту, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

10.7.Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в Контракте.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.2.Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта и действует по «15» декабря 2023 года, а в части расчетов – до полного исполнения денежных обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика (при наличии таких обязательств).

11.3.Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.4.К Контракту прилагаются:

- Описание объекта закупки (Приложение № 1);

- Спецификация (Приложение № 2).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ ______ от «__» _______ 202__ г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка соли технической (галит) (вн.код 315)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА, ПРИЗНАННОГО ПОБЕДИТЕЛЕМ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

№ ______ от «__» _______ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку соли технической (галит) (вн.код 315)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,

УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА, ПРИЗНАННОГО ПОБЕДИТЕЛЕМ

Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее приложение к Контракту:

Поставщик во исполнение условий Контракта обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общая стоимость товара составляет: _____ (_______) рублей ___ копеек, включая НДС 20% / НДС не облагается.

3. Срок поставки товара: ..................................................................................................................................................

4. Адрес поставки товара: ................................................................................................................................................

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью ↑

Извещение_(вн.код_315) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение

о проведении аукциона в электронной форме

Объект закупки: Поставка соли технической (галит) (вн.код 315)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион (далее – аукцион).

Краткое наименование электронного аукциона: поставка соли технической (галит) (вн.код 315)

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - АСТ»).

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий».

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д 41.

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8870

Ответственное лицо муниципального заказчика: специалист отдела организации закупок Кудачкин Алексей Викторович.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон ответственного лица муниципального заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткое изложение условий контракта:

Наименование объекта закупки: поставка соли технической (галит) (вн.код 315)

ОКПД2: 08.93.10.115

2. Объем поставляемого товара:

В соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1 к Извещению об аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (Приложение №2 к Извещению об аукционе в электронной форме).

3. Место поставки товара: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 41 или Коммунаров, 21, стр. 8, Военный городок, 115 (по согласованию с Заказчиком).

4. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания контракта.

5. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: при определении начальной (максимальной) цены контракта был использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) как основной метод, указанный в статье 22 Федерального закона о контрактной системе. В целях анализа рынка были получены три ценовых предложения, в соответствии с Приложением №3 к Извещению об аукционе в электронной форме.

6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

7. Размер аванса:

Выплата аванса не предусмотрена.

8. Требования, предъявляемые к участникам закупки:

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик устанавливает следующие единые требованиям к участникам закупки:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (требование в настоящем аукционе не установлено);

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (требование в настоящем аукционе не установлено);

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участником электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, части 1.1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

- по п.1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: предоставление документов не требуется.

- по части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: предоставление документов не требуется;

- по частям 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: предоставление документов не требуется.

9. Преимущества, предусмотренные статьей 28 и статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

В настоящем аукционе не предоставляются.

10. Преимущества, предусмотренные статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Предоставляются субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

11. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

В настоящем аукционе не установлены.

12. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе: Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками электронного аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

При проведении электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром независимых гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе.

Обеспечение заявки на участие в настоящем электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, либо путем предоставления независимой гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры независимых гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах независимых гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о независимой гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по независимой гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7, пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное частью 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.

В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

13. Обеспечение исполнения муниципального контракта:

Исполнение муниципального контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта принимает независимую гарантию, выданную банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и включенными в перечень, статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем электронного аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта.

Если победителем электронного аукциона является казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

На основании части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в размере 10 % от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт.

В случае если победителем предложена цена муниципального контракта которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона обеспечения исполнения муниципального контракта в размере, превышающем в полтора раза установленный размер обеспечения исполнения муниципального контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Обеспечение исполнения муниципального контракта или информация, подтверждающая добросовестность победителя аукциона или иного участника, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя аукциона от подписания муниципального контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»:

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток

Получатель: Управление финансов администрации города Владивостока (Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Код дохода:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В графе «назначение платежа» платежного документа должно быть указано:

Для обеспечения исполнения контракта: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Обеспечение исполнения контракта «поставка соли технической (галит) (вн.код 315)», заключаемого по результатам электронного аукциона №_________, НДС не облагается.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта независимой гарантии, она должна быть безотзывной и содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»:

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток

Получатель: Управление финансов администрации города Владивостока (Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Код дохода:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, не менее чем на один месяц;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) недопустимость включения в независимой гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении и в документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

В случае не предоставления победителем аукциона или иным участником, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя аукциона от подписания муниципального контракта, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в срок, установленный для заключения муниципального контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Возврат подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ) при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по муниципальному контракту производится в течение десяти дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае досрочного расторжения контракта возврат денежных средств производится в течение десяти дней со дня подписания сторонами соглашения о расторжении контракта.

Требования к гарантийному сроку товара, объему предоставления гарантий качества товара и обеспечения гарантийных обязательств:

Поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию.

Срок гарантии качества на поставляемый товар устанавливается на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке. В случае, если срок гарантии качества на поставляемый товар, установленный производителем такого товара, превышает срок гарантии качества на поставляемый товар, установленный заказчиком, то поставщик продлевает срок гарантии качества на поставляемый товар до срока гарантии качества производителя такого товара.

В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

На основании части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Требования к независимой гарантии, в случае выбора участником аукциона такого способа в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств перечислены на страницах 9-12 настоящего извещения о проведения аукциона в электронной форме.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

14. Информация о банковском или казначейском сопровождении муниципального контракта: банковское или казначейское сопровождение муниципального контракта не предусмотрено.

15. Заключение контрактов в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: не предусмотрено.

16. Возможность одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик, с использованием единой информационной системы, формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью, размещает такое решение в единой информационной системе и не позднее одного часа с момента его размещения направляет поставщику (исполнителю, подрядчику).

Датой поступления поставщику (исполнителю, подрядчику) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (исполнитель, подрядчик).

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17. Срок подачи заявок: с «24» апреля 2023 года со времени фактической публикации извещения (время местное).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «02» мая 2023 года в 07 часов 00 минут (время местное).

Дата проведения электронного аукциона: «02» мая 2023 года, начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронном аукционе: «03» мая 2023 года

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик вправе отменить определение исполнителя не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.