Тендер - Приобретение хозяйственных товаров, согласно проекту ГК №244576132

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ОФИСМАГ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_ГК_хозтовары_апрель

Государственный контракт №

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Орёл «___» апреля 2023 года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области (Управление Роскомнадзора по Орловской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 По настоящему Контракту Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку хозяйственных товаров (далее –Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, установленные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, ассортимент и количество Товара согласно Приложению 1 к Контракту.

1.3. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению и составляет________ (_____________) рублей, в том числе НДС или не облагается.

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Также в цену Контракта включены гарантийные обязательства Поставщика.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

По соглашению сторон возможно изменение цены настоящего Контракта:

- снижение цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема и качества услуги (подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ);

- если по предложению Заказчика увеличивается (уменьшается), предусмотренный Контрактом объем услуг не более (не менее) чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

При изменении цены Контракта стороны обязаны подписать Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях.

• Источник финансирования - средства федерального бюджета.
• Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД и на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5. Обязательство по оплате поставленного Товара возникает у Заказчика при наличии следующих документов:

- согласованной (подписанной) и надлежащим образом оформленной товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД между Заказчиком и Поставщиком;

- оригинала счета на оплату выставленного Поставщиком;

- счет-фактуры (при наличии);

- акта сверки взаиморасчетов/финансового отчета (при необходимости, по требованию Заказчика);

- документов, предусмотренных Законом о контрактной системе или иных правовых актов, а также документов, относящихся к Товару и подтверждающих его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства и иные документы, которые передаются Поставщиком при поставке Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае приостановки поставки Товара или расторжения настоящего Контракта Заказчик оплачивает Поставщику поставленный на этот момент Товар, исходя из фактической поставки Товара.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе о цене и (или) количестве Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, не использованным, не восстановленным и не собранным из восстановленных и/или использованных компонентов, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими государственными стандартами Российской Федерации. Гарантийный срок на Товар отсчитывается с момента передачи Поставщиком Товара Заказчику. и исчисляется с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. При обнаружении Заказчиком некачественного товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара. Расходы по возврату товара и его замене производятся за счет средств Поставщика и Заказчиком не возмещаются

Поставщик несет ответственность за качество товара в течение гарантийного срока.

В случае выявления в течение гарантийного срока неисправностей Товара Заказчик ставит в известность Поставщика и составляет соответствующий акт с указанием неисправностей.

• В случае, если в течение гарантийного срока Поставщик с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд г. Орла.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Заказчик:

Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта;

Проводит экспертизу Товара (может привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.) и осуществляет иные действия по контролю за исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

4.2. Заказчик вправе:

1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту;

2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направить Поставщику уведомление о расторжении Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.3. Поставщик:

• • Обязуется поставить Товар для нужд Заказчика в установленные сроки и надлежащего качества;
  • Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта;
  • Несет Гарантийные обязательства по поставленному Товару, гарантирует качество товара установленным стандартам и техническим условиям;

4. В случае изменения реквизитов, Поставщик обязан в двухдневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов.

5. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик осуществляет поставку Товара самостоятельно. Место поставки товара: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66, 2 этаж, пом. 213

5.2. Сроки поставки Товара: с даты заключения контракта до 28 апреля 2023 года.

5.3. Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о дате и ориентировочном времени доставки.

5.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1) к Контракту;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки.

5.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

5.6. В случае выявления несоответствия по комплектности и/или качеству Товара Поставщик обязан заменить такой Товар на Товар, соответствующей спецификации (Приложение № 1) в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.7. Передача Товара оформляется актом приема – передачи, который подписывается Заказчиком и Поставщиком, в момент передачи товара заказчику.

5.8. Право собственности на Товар, переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара.

5.9. В случае поступления от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи по поставке Товара, сторонами составляется согласованный перечень доработок, которые необходимо произвести, с указанием порядка и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемых Товаров и их маркировка соответствуют установленным для данного вида Товаров стандартам и техническим условиям, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным Товарам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Товара Заказчику он принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, не имеет иных обременений.

6. ОТВЕТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены контракта (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата пеней, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом Орловской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении с приложением документов, удостоверяющих факт возникновения указанных обстоятельств, виде и возможной продолжительности действия.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.05.2023, а в части расчетов- до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение пяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С даты его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта определен статьей 95 Закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.12. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.13. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых предусмотрен специальный способ направления): с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; заказным письмом с уведомлением о вручении.

11.14. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

11.15. Поставщик, заключая Контракт, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) подтверждает свое согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в ст.3 Закона) своих персональных данных, персональных данных сотрудников, указанных в Контракте.

11.16. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №

от

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_от_20.04.2023