Тендер - Чистящие и моющие средства №244565897

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:г. Жуковка, Брянская обл., ул. Заречная, д. 61Порядок предоставления документации:в соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется %84%8e%8a%93%8c%85%8d%92%80%96%88%9f - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

на право заключения договора на поставку:

«моющие, чистящие средства»

Заказчик: ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Жуковка

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Чистящие и моющие средства

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_моющие_и_чистящие

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

1. Общие положения: настоящее техническое задание определяет требования и сроки поставки товаров для нужд ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Заказчик – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

3. Сроки поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в полном объеме.

4. Место поставки: транспортом Поставщика Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61, склад ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

5. Требования к качеству товара: поставляемые Товары должны соответствовать всем требованиям нормативно-технической документации, ГОСТам на соответствующий вид Товара. Не допускается поставка Товара бывшего в употреблении, в ремонте или восстановленного (у которого была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать документации изготовителя, действующей, на момент поставки и подтверждено паспортом или сертификатом качества. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

6. Цена товара: в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на разгрузку, подъем, занос Товара в помещение Заказчика, транспортные расходы, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик не должен находиться в РНП (Реестр недобросовестных поставщиков).

Поставщик должен предоставить необходимую документацию на русском языке.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: при поставке товаров – наличие у Поставщика документов, подтверждающих качество товара, товарной накладной, паспорт производителя, документ о стране происхождения, счета-фактуры и акта приема-передачи. Вместе с товаром заказчику передаются сертификаты соответствия на данный вид товара, технические паспорта и руководства по эксплуатации товара на русском языке, документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

8. Порядок сдачи и приемки товара: приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

9. Оплата: Оплата за Товар производится в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней (для СМП/СОНО - 7 рабочих дней) по факту поставки и приемки Товара Покупателем.

10. Товар: Чистящие и моющие средства

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_____

на поставку моющих и чистящих средств для ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«_____»_____________2023 года город Жуковка

______________________________ действующего на _________________________________________, именуемого в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Левкиной Ольги Сергеевны действующей на основании Устава именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ), ) и в соответствии с разделом 50 частью 1 пунктом 12 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг, на основании протокола рассмотрения заявок № ______ от «__» _________ 2023 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор, (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки чистящих и моющих средств, для ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с характеристиками, в количестве, по ценам и т.д. в соответствии с настоящим Договором и Приложениям № 1 к нему.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, разгрузку, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Товар оплачивается Заказчиком за счет внебюджетных средств, по ценам, указанным в настоящем Договоре (Приложение № 1 к настоящему Договору), на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной (акта приема – передачи Товара) и других документов, если не предусмотренные настоящим Договором документы обязательны для составления по существу на основании действующего законодательства РФ.

2.2. Общая цена Договора составляет ______ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % - _______ (________) рублей ____ копеек. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, слова, в том числе НДС (__ %) заменяются на слова «НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации» (На основании ПИСЬМО от 18 июня 2019 г. N ИА/50880/19).

2.3. В цену Договора включены стоимость товара, доставка до склада Заказчика, разгрузка, страхование, уплата всех таможенных пошлин, сборов, налогов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, в соответствии с законодательством РФ, и другие сопутствующие расходы.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемого объема услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Договором объема оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем оказываемых услуг.

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором объема услуг и иных условий Договора.

2.7. Оплата за Товар, поставляемый по настоящему Договору, будет осуществляться в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, без авансового платежа, после поступления товара на склад заказчика (подписания соответствующих документов заказчиком), и подписания документов, указанных в пунктах 2.1, 6.2 настоящего Договора в течение 7 рабочих дней. Днем поставки Товара считается день, указанный в накладной (акте приема – передачи Товара), подписанной полномочным лицом Заказчика.

2.8. Все документы, подтверждающие поставку Товара, должны быть надлежащим образом оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.9. Документы, подтверждающие поставку Товара, предоставляются Поставщиком одновременно со счётом на оплату Товара.

2.10. При наличии у Поставщика задолженности по оплате неустойки за нарушение условий по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать из причитающихся сумм по оплате сумму выставленной неустойки.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется путем разовой отгрузки, силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61. Риск гибели или случайного повреждения Товара до момента приемки Товара Заказчиком лежит на Поставщике.

3.2. Заказы Товара могут осуществляться Заказчиком по телефонам, указанным Поставщиком, в рабочие дни с 8-30 до 15-30. Заказом является письменная/устная заявка Заказчика, отправленная на факс/телефон Поставщика, с перечислением/сообщения необходимого Товара и его количества. Временем отправки/сообщения заказа является время отправки факсового/устного сообщения Заказчиком и отметкой факса Поставщика о приеме. В течение рабочего дня Поставщик должен информировать Заказчика о приеме заказа отправкой копии/письменной подтверждении заказа с надписью «Заказ принят», подписью представителя Поставщика и печатью. По требованию Поставщик предоставляет оригинал заявки Заказчику. Плохая работа телефона Поставщика, отсутствие представителя Поставщика на рабочем месте, неполучение представителем Поставщика письменной/устной заявки, а также отказ от получения заявки, расценивается как грубое (существенное) нарушение со стороны Поставщика своих обязательств по настоящему Договору. Поставка осуществляется Поставщиком на склад Заказчика на следующий день после передачи заявки (устной/письменной) Заказчиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00. В случае нарушения указанного времени, поставка считается не выполненной. Товар, поставленный не по заказу не считается поставленным по настоящему Договору.

Лицо(а), сопровождающий(ие) поставку Товара, должн(ы) иметь право (доверенность и другие уполномочивающие документы) на подписания соответствующих документов от имени Поставщика, в том числе акта(ов).

3.3. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в полном объеме.

3.4. Результат выполнения Поставщиком его обязанностей в полном объеме по настоящему Договору оформляется путем подписания всех документов в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.5. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает Поставщик своими силами и средствами.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц.

4.1.2.Осуществить поставку Товара в полном количестве, надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Обеспечить соблюдение сроков поставки.

4.1.4. Произвести допоставку (замену), если при приемке и/или после приемки Товара будет обнаружена недостача и др.

4.1.5. Гарантировать соответствие поставляемого Товара условиям по его использованию и хранению.

4.1.6. Предоставить Заказчику вместе с поставкой Товара в место назначения документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

4.1.7. Предоставить действующие номера телефонов Поставщика для связи и заказа необходимой продукции по настоящему Договору в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания настоящего Договора в электронной форме.

4.1.8. Осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги руководствуясь положениями настоящего Договора.

4.1.9. Выполнить все иные условия настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Отказаться от приема некомплектного и/или некачественного Товара, выставить соответствующие санкции, определенные настоящим Договором и потребовать при этом допоставку, замену, выполнении работ по настоящему Договору.

4.2.2. Не подписывать представленные Поставщиком документы на Товар в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком его обязанностей по настоящему Договору.

4.2.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующей требованиям, установленным законодательством РФ для определения качества продукции и/или настоящим Договором.

4.2.4. При выявленных недостатках Товара или несоответствия качества поступившего Товара соответствующим сертификатам и другим документам, определяющим его качество (Приложение №1), незамедлительно письменно уведомить Поставщика (Исполнителя) путем отправки факсового сообщения.

4.2.5. Осуществлять контроль над исполнением Поставщиком настоящего Договора. Результат контроля Заказчиком отражается в одностороннем Акте, после чего направляется Поставщику для сведения.

4.2.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику за нарушение пунктов 3.3., 5.1. и 5.2. в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке снизить объем поставляемого товара, предварительно уведомив Поставщика не менее чем за десять дней.

4.2.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае неоднократного или однократного грубого нарушения Поставщиком условий Договора.

4.2.9. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Провести проверку при приемке Товара, принять его, составить и подписать соответствующие документы на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством РФ.

4.3.2. Обеспечить оплату поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Качество Товара, упаковка и гарантии

5.1. Поставленный Товар по настоящему Договору должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным,, зарегистрирован и разрешен к применению в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов, требованиям спецификации и техническим характеристикам (Приложение №1). Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику заверенных в установленном порядке копий сертификатов соответствий Госстандарта и регистрационных удостоверений МЗ РФ и другие документы, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, в т.ч. заверенных печатью Поставщика на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки.

5.3. Продукция поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении, должна иметь строгую сохранность заводской упаковки. Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей настоящего Договора путем маркировки. Товар должен быть оформлен соответствующим образом и соответствовать требованиям законодательства РФ.

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

5.5. Срок гарантии Поставщика и Производителя – ____месяца с даты подписания документов о приемке.

5.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид Товара, законодательством РФ.

5.7. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика во время передачи Товара Заказчику Поставщиком и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности, количества, объема, качества и номенклатуры поставленных Товаров на соответствие настоящему Договору и т.д.;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений и т.д.;

- проверка наличия необходимых лицензий, сертификатов и других документов.

6.2. По факту поставки Товара Поставщик представляет Заказчику: счет, счет-фактуру и накладную (акт приема – передачи Товара) в двух экземплярах и другие документы, если не предусмотренные настоящим Договором документы обязательны для составления по существу на основании действующего законодательства РФ.

6.3. По факту приемки, в случае отсутствия претензий, Заказчик подписывает и делает отметку о получении на соответствующих документах Поставщика.

6.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ РФ от 15.06.65 г. № П-6 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 98 и от 23.07.75 г. № 115); по качеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением СМ РФ от 25.04.66 г. № П-7 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 98 и от 23.07.75 г. № 115) в части, не противоречащей ГК РФ.

6.5. В случае невозможности проверить поставленный Товар при приемке ввиду большого объема поставляемой партии, особенностей упаковки и иных причин и др., Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии по выявленным нарушениям условий настоящего Договора в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поставки продукции на склад Заказчика. Указанные претензии предъявляются Заказчиком по аналогии п. 3.2. настоящего Договора. В течение рабочего дня Поставщик должен информировать Заказчика о приеме соответствующих претензий (в т.ч. Акт) отправкой копии этих документов (в т.ч. доверенность уполномоченного лица, подписавший представленные документы Заказчиком) с надписью «Документы приняты», подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью. По требованию, Поставщик предоставляет оригиналы этих документов Заказчику в установленный срок. Данный пункт применяется и в случае, если будут выявлены в действиях Поставщика любые иные нарушения настоящего Договора и законодательства РФ.

6.6. В случае поставки Товара не соответствующего условиям Договора, Поставщик и Заказчик составляют соответствующий акт с указанием нарушений и сроками их устранения. Замена Товара производится Поставщиком без дополнительной оплаты. Данный пункт применяется и в случае, если будут выявлены в действиях Поставщика любые иные нарушения настоящего Договора, законодательства РФ.

6.7. Поставщик обязан поставить (заменить) недостающую продукцию не позднее 24 (двадцати четырех) часов со дня обнаружения несоответствия поставленной партии продукции условиям Договора при приемке продукции и/или получения претензии от Заказчика в соответствии с пп. 4.2.5, 6.5 – 6.6 настоящего Договора.

6.8. Товар считается переданным Заказчику в случае подписания Заказчиком соответствующих документов на поставленный Товар. Датой поставки считается дата, указанная в накладной (в акте приема – передачи) на поступивший Товар.

6.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан произвести замену некачественного Товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,5% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 5000 рублей.

7.5.. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли Сторон и возникшие после подписания настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

8.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного (уполномоченного) государственного органа.

8.4. В случае если условия форс-мажора будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора.

9. Арбитраж

9.1. В случае наличия нарушений со стороны Поставщика по настоящему Договору, Заказчик выставляет в адрес Поставщика письменную претензию, направляя ее заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом, телефонограммой. Претензия подлежит удовлетворению в течение 5 (пяти) дней с момента ее получения.

9.2. В случае не удовлетворения претензии, предусмотренной п. 9.1 Договора в установленный срок, а также, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

10. Расторжение и изменение договора

10.1. Изменение условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

- если возможность изменений условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором;

- изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случае изменения сроков договора.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика или соответствии товара, работы, услуги

10.8. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению неустойки, убытков, суммы обеспечения исполнения по настоящему Договору, исполняют другие обязательства в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

10.9. Все не урегулированные споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

11.5. В случае несоответствия условий настоящего Договора законодательству РФ применяется соответствующий нормативно-правовой акт.

11.6. Поставщик подтверждает достоверность содержащей информации о нем в настоящем Договоре и в обеспечении надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору на день заключения настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ и до момента сообщения о соответствующих изменениях и дополнениях.

11.7. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, предоставления Поставщиком обеспечения исполнения настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.8. Обо всех изменениях у любой из сторон в течение срока действия настоящего Договора (в т.ч. и у обеспечивших обязательства по настоящему Договору) в своих реквизитах (в т.ч. банковских), юридического статуса, адреса (юридического, фактического, почтового), наименования Стороны обязаны письменно известить другую сторону о таких изменениях в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента их официального утверждения.

11.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, который имеет юридическую силу с момента подписания в электронной форме.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение 1. Спецификация

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к гражданско-правовому договору

№___ от «____» ____________2023 г.

Объект: ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: _____________ О.С. Левкина ПОСТАВЩИК:_______________

МП МП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.04.2023 по 24.04.2023Место предоставления документации:г. Жуковка, Брянская обл., ул. Заречная, д. 61Порядок предоставления документации:в соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется %84%8e%8a%93%8c%85%8d%92%80%96%88%9f - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

на право заключения договора на поставку:

«моющие, чистящие средства»

Заказчик: ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

г. Жуковка

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Чистящие и моющие средства

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_моющие_и_чистящие

Техническое задание

на поставку чистящих и моющих средств

1. Общие положения: настоящее техническое задание определяет требования и сроки поставки товаров для нужд ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Заказчик – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

3. Сроки поставки товара: поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в полном объеме.

4. Место поставки: транспортом Поставщика Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61, склад ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

5. Требования к качеству товара: поставляемые Товары должны соответствовать всем требованиям нормативно-технической документации, ГОСТам на соответствующий вид Товара. Не допускается поставка Товара бывшего в употреблении, в ремонте или восстановленного (у которого была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать документации изготовителя, действующей, на момент поставки и подтверждено паспортом или сертификатом качества. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

6. Цена товара: в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на разгрузку, подъем, занос Товара в помещение Заказчика, транспортные расходы, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик не должен находиться в РНП (Реестр недобросовестных поставщиков).

Поставщик должен предоставить необходимую документацию на русском языке.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: при поставке товаров – наличие у Поставщика документов, подтверждающих качество товара, товарной накладной, паспорт производителя, документ о стране происхождения, счета-фактуры и акта приема-передачи. Вместе с товаром заказчику передаются сертификаты соответствия на данный вид товара, технические паспорта и руководства по эксплуатации товара на русском языке, документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

8. Порядок сдачи и приемки товара: приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

9. Оплата: Оплата за Товар производится в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 календарных дней (для СМП/СОНО - 7 рабочих дней) по факту поставки и приемки Товара Покупателем.

10. Товар: Чистящие и моющие средства

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_____

на поставку моющих и чистящих средств для ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«_____»_____________2023 года город Жуковка

______________________________ действующего на _________________________________________, именуемого в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Левкиной Ольги Сергеевны действующей на основании Устава именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ), ) и в соответствии с разделом 50 частью 1 пунктом 12 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг, на основании протокола рассмотрения заявок № ______ от «__» _________ 2023 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор, (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки чистящих и моющих средств, для ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с характеристиками, в количестве, по ценам и т.д. в соответствии с настоящим Договором и Приложениям № 1 к нему.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, разгрузку, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Товар оплачивается Заказчиком за счет внебюджетных средств, по ценам, указанным в настоящем Договоре (Приложение № 1 к настоящему Договору), на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной (акта приема – передачи Товара) и других документов, если не предусмотренные настоящим Договором документы обязательны для составления по существу на основании действующего законодательства РФ.

2.2. Общая цена Договора составляет ______ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % - _______ (________) рублей ____ копеек. В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, слова, в том числе НДС (__ %) заменяются на слова «НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации» (На основании ПИСЬМО от 18 июня 2019 г. N ИА/50880/19).

2.3. В цену Договора включены стоимость товара, доставка до склада Заказчика, разгрузка, страхование, уплата всех таможенных пошлин, сборов, налогов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, в соответствии с законодательством РФ, и другие сопутствующие расходы.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.

2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемого объема услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Договором объема оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем оказываемых услуг.

2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором объема услуг и иных условий Договора.

2.7. Оплата за Товар, поставляемый по настоящему Договору, будет осуществляться в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, без авансового платежа, после поступления товара на склад заказчика (подписания соответствующих документов заказчиком), и подписания документов, указанных в пунктах 2.1, 6.2 настоящего Договора в течение 7 рабочих дней. Днем поставки Товара считается день, указанный в накладной (акте приема – передачи Товара), подписанной полномочным лицом Заказчика.

2.8. Все документы, подтверждающие поставку Товара, должны быть надлежащим образом оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.9. Документы, подтверждающие поставку Товара, предоставляются Поставщиком одновременно со счётом на оплату Товара.

2.10. При наличии у Поставщика задолженности по оплате неустойки за нарушение условий по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать из причитающихся сумм по оплате сумму выставленной неустойки.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется путем разовой отгрузки, силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Заречная, д. 61. Риск гибели или случайного повреждения Товара до момента приемки Товара Заказчиком лежит на Поставщике.

3.2. Заказы Товара могут осуществляться Заказчиком по телефонам, указанным Поставщиком, в рабочие дни с 8-30 до 15-30. Заказом является письменная/устная заявка Заказчика, отправленная на факс/телефон Поставщика, с перечислением/сообщения необходимого Товара и его количества. Временем отправки/сообщения заказа является время отправки факсового/устного сообщения Заказчиком и отметкой факса Поставщика о приеме. В течение рабочего дня Поставщик должен информировать Заказчика о приеме заказа отправкой копии/письменной подтверждении заказа с надписью «Заказ принят», подписью представителя Поставщика и печатью. По требованию Поставщик предоставляет оригинал заявки Заказчику. Плохая работа телефона Поставщика, отсутствие представителя Поставщика на рабочем месте, неполучение представителем Поставщика письменной/устной заявки, а также отказ от получения заявки, расценивается как грубое (существенное) нарушение со стороны Поставщика своих обязательств по настоящему Договору. Поставка осуществляется Поставщиком на склад Заказчика на следующий день после передачи заявки (устной/письменной) Заказчиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00. В случае нарушения указанного времени, поставка считается не выполненной. Товар, поставленный не по заказу не считается поставленным по настоящему Договору.

Лицо(а), сопровождающий(ие) поставку Товара, должн(ы) иметь право (доверенность и другие уполномочивающие документы) на подписания соответствующих документов от имени Поставщика, в том числе акта(ов).

3.3. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в полном объеме.

3.4. Результат выполнения Поставщиком его обязанностей в полном объеме по настоящему Договору оформляется путем подписания всех документов в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

3.5. Разгрузочно-погрузочные работы обеспечивает Поставщик своими силами и средствами.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц.

4.1.2.Осуществить поставку Товара в полном количестве, надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Обеспечить соблюдение сроков поставки.

4.1.4. Произвести допоставку (замену), если при приемке и/или после приемки Товара будет обнаружена недостача и др.

4.1.5. Гарантировать соответствие поставляемого Товара условиям по его использованию и хранению.

4.1.6. Предоставить Заказчику вместе с поставкой Товара в место назначения документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

4.1.7. Предоставить действующие номера телефонов Поставщика для связи и заказа необходимой продукции по настоящему Договору в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания настоящего Договора в электронной форме.

4.1.8. Осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги руководствуясь положениями настоящего Договора.

4.1.9. Выполнить все иные условия настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Отказаться от приема некомплектного и/или некачественного Товара, выставить соответствующие санкции, определенные настоящим Договором и потребовать при этом допоставку, замену, выполнении работ по настоящему Договору.

4.2.2. Не подписывать представленные Поставщиком документы на Товар в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком его обязанностей по настоящему Договору.

4.2.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующей требованиям, установленным законодательством РФ для определения качества продукции и/или настоящим Договором.

4.2.4. При выявленных недостатках Товара или несоответствия качества поступившего Товара соответствующим сертификатам и другим документам, определяющим его качество (Приложение №1), незамедлительно письменно уведомить Поставщика (Исполнителя) путем отправки факсового сообщения.

4.2.5. Осуществлять контроль над исполнением Поставщиком настоящего Договора. Результат контроля Заказчиком отражается в одностороннем Акте, после чего направляется Поставщику для сведения.

4.2.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику за нарушение пунктов 3.3., 5.1. и 5.2. в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке снизить объем поставляемого товара, предварительно уведомив Поставщика не менее чем за десять дней.

4.2.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в случае неоднократного или однократного грубого нарушения Поставщиком условий Договора.

4.2.9. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Провести проверку при приемке Товара, принять его, составить и подписать соответствующие документы на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством РФ.

4.3.2. Обеспечить оплату поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Качество Товара, упаковка и гарантии

5.1. Поставленный Товар по настоящему Договору должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным,, зарегистрирован и разрешен к применению в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов, требованиям спецификации и техническим характеристикам (Приложение №1). Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику заверенных в установленном порядке копий сертификатов соответствий Госстандарта и регистрационных удостоверений МЗ РФ и другие документы, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, в т.ч. заверенных печатью Поставщика на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки.

5.3. Продукция поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении, должна иметь строгую сохранность заводской упаковки. Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей настоящего Договора путем маркировки. Товар должен быть оформлен соответствующим образом и соответствовать требованиям законодательства РФ.

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

5.5. Срок гарантии Поставщика и Производителя – ____месяца с даты подписания документов о приемке.

5.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид Товара, законодательством РФ.

5.7. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика во время передачи Товара Заказчику Поставщиком и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности, количества, объема, качества и номенклатуры поставленных Товаров на соответствие настоящему Договору и т.д.;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений и т.д.;

- проверка наличия необходимых лицензий, сертификатов и других документов.

6.2. По факту поставки Товара Поставщик представляет Заказчику: счет, счет-фактуру и накладную (акт приема – передачи Товара) в двух экземплярах и другие документы, если не предусмотренные настоящим Договором документы обязательны для составления по существу на основании действующего законодательства РФ.

6.3. По факту приемки, в случае отсутствия претензий, Заказчик подписывает и делает отметку о получении на соответствующих документах Поставщика.

6.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ РФ от 15.06.65 г. № П-6 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 98 и от 23.07.75 г. № 115); по качеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением СМ РФ от 25.04.66 г. № П-7 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 98 и от 23.07.75 г. № 115) в части, не противоречащей ГК РФ.

6.5. В случае невозможности проверить поставленный Товар при приемке ввиду большого объема поставляемой партии, особенностей упаковки и иных причин и др., Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии по выявленным нарушениям условий настоящего Договора в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поставки продукции на склад Заказчика. Указанные претензии предъявляются Заказчиком по аналогии п. 3.2. настоящего Договора. В течение рабочего дня Поставщик должен информировать Заказчика о приеме соответствующих претензий (в т.ч. Акт) отправкой копии этих документов (в т.ч. доверенность уполномоченного лица, подписавший представленные документы Заказчиком) с надписью «Документы приняты», подписью уполномоченного представителя Поставщика и печатью. По требованию, Поставщик предоставляет оригиналы этих документов Заказчику в установленный срок. Данный пункт применяется и в случае, если будут выявлены в действиях Поставщика любые иные нарушения настоящего Договора и законодательства РФ.

6.6. В случае поставки Товара не соответствующего условиям Договора, Поставщик и Заказчик составляют соответствующий акт с указанием нарушений и сроками их устранения. Замена Товара производится Поставщиком без дополнительной оплаты. Данный пункт применяется и в случае, если будут выявлены в действиях Поставщика любые иные нарушения настоящего Договора, законодательства РФ.

6.7. Поставщик обязан поставить (заменить) недостающую продукцию не позднее 24 (двадцати четырех) часов со дня обнаружения несоответствия поставленной партии продукции условиям Договора при приемке продукции и/или получения претензии от Заказчика в соответствии с пп. 4.2.5, 6.5 – 6.6 настоящего Договора.

6.8. Товар считается переданным Заказчику в случае подписания Заказчиком соответствующих документов на поставленный Товар. Датой поставки считается дата, указанная в накладной (в акте приема – передачи) на поступивший Товар.

6.9. В случае поставки некачественного Товара Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан произвести замену некачественного Товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,5% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы 5000 рублей.

7.5.. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли Сторон и возникшие после подписания настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

8.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного (уполномоченного) государственного органа.

8.4. В случае если условия форс-мажора будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора.

9. Арбитраж

9.1. В случае наличия нарушений со стороны Поставщика по настоящему Договору, Заказчик выставляет в адрес Поставщика письменную претензию, направляя ее заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом, телефонограммой. Претензия подлежит удовлетворению в течение 5 (пяти) дней с момента ее получения.

9.2. В случае не удовлетворения претензии, предусмотренной п. 9.1 Договора в установленный срок, а также, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

10. Расторжение и изменение договора

10.1. Изменение условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

- если возможность изменений условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором;

- изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случае изменения сроков договора.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика или соответствии товара, работы, услуги

10.8. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению неустойки, убытков, суммы обеспечения исполнения по настоящему Договору, исполняют другие обязательства в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

10.9. Все не урегулированные споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

11.5. В случае несоответствия условий настоящего Договора законодательству РФ применяется соответствующий нормативно-правовой акт.

11.6. Поставщик подтверждает достоверность содержащей информации о нем в настоящем Договоре и в обеспечении надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору на день заключения настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ и до момента сообщения о соответствующих изменениях и дополнениях.

11.7. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, предоставления Поставщиком обеспечения исполнения настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.8. Обо всех изменениях у любой из сторон в течение срока действия настоящего Договора (в т.ч. и у обеспечивших обязательства по настоящему Договору) в своих реквизитах (в т.ч. банковских), юридического статуса, адреса (юридического, фактического, почтового), наименования Стороны обязаны письменно известить другую сторону о таких изменениях в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента их официального утверждения.

11.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, который имеет юридическую силу с момента подписания в электронной форме.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение 1. Спецификация

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к гражданско-правовому договору

№___ от «____» ____________2023 г.

Объект: ГБСУСОН «Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: _____________ О.С. Левкина ПОСТАВЩИК:_______________

МП МП