Тендер - Поставка соды №244537333

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

КОНТРАКТ № _________

на поставку соды пищевой

Идентификационный код закупки плана-графика закупок товаров, работ, услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Ставрополь «__» ______ 2023 год

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бориса Федоровича Затоны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, в лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить соду пищевую (далее – товар), а Заказчик оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Поставляемый товар должен быть сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». При передаче товара Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия и (или) сертификаты качества, декларации о соответствии.

1.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

1.4. Остаточный срок годности Товара не менее 12 месяцев со дня поставки.

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставлять товар Заказчику в порядке и на условиях, изложенных в настоящем контракте по акту приема-передачи товара.

2.1.2. Устранить недостатки товара, выявленные в результате проверки его соответствия количеству и (или) качеству, указанным в контракте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика акта выявленных недостатков.

2.1.3. В день поставки предоставить заказчику счета, счета – фактуры (при наличии НДС), товарные накладные и иные документы для осуществления оплаты.

2.1.4. Не передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам, за исключение случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме реорганизации, преобразования, слияния или присоединения.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять товар, являющийся предметом настоящего контракта, в порядке и на условиях, установленных в контракте.

2.2.2. Оплатить товар в сроки установленные контрактом сроки.

2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, требованиям, установленным настоящим контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.1. Поставка товара производится с момента заключения контракта по 20.12.2023 г., отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней согласно полученной заявке, в полном объеме. Заказчик может передать заявку посредством телефонной, факсимильной связи, почтовым отправлением, либо посредством электронной почты. В случае если заявка направляется посредством факсимильной связи или электронной почтой, она считается полученной со дня ее направления Поставщику.

3.2. Поставка оформляется товарной накладной или УПД. Датой поставки товара считается дата подписания сторонами товарной накладной или УПД.

3.3. Товар доставляется и отгружается силами и средствами Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44. Прием товара осуществляется Заказчиком в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас.

3.4. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям настоящего контракта.

3.6. В случае несоответствия количества товара условиям, отраженным в настоящем контракте, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.

3.7. При наличии вины Поставщика отгрузка товара взамен забракованного производится Поставщиком в течение пятнадцати дней с даты составление двухстороннего акта о недостатках без замечаний сторон.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет ______ (____________) рубля __ копеек. Включает в себя стоимость товара, расходы на транспортировку до места поставки, погрузо-разгрузочные расходы, связанные с доставкой товара, гарантийные обязательства, налоги, сборы, таможенные пошлины, упаковку, маркировку и все иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

4.2. Оплата будет производиться Заказчиком за счет средств бюджетных учреждений (средства ОМС) в 2023 году, в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, без авансирования, на основании счета, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в соответствии с п. 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 ФЗ.

4.4. В случае если контракт заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), цена контракта уменьшается на размер налоговых платежей в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Стороны».

5.3. Уплата неустойки не освобождает виновную «Сторону» от выполнения принятых на себя обязательств по контракту. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств «Исполнителем» с учетом недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

5.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 10 процентов цены контракта.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.10.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.11.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.13.«Сторона» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой «Стороны».

5.14. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Сторона, чьи права и (или) законные интересы оказались нарушенными действиями (бездействием) другой Стороны, должна направить этой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней, с того дня, когда ей стало известно о таком нарушении, претензию в письменной форме. В претензии указываются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений. Сторона, получившая такую претензию, должна ответить на нее в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

6.2. В случае если спор или разногласие между Сторонами не будут урегулированы в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к контракту, не запрещенные действующим законодательством, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на контракт, не противоречат нормам действующего законодательства РФ.

9.2. В случае изменения, у какой либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в порядке, установленном гражданским законодательством.

9.9. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, включая ответственность сторон, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.10. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан уполномоченными на подписание контракта лицами обеих сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего приложения к контракту, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего приложения к контракту, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 3 настоящего приложения к контракту, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 1 и 2 настоящего приложения к контракту и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319145533 поставку дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319145533	2 046 390 Обеспечение заявки: 20 464	7 дней 04.12.2025 23.12.2025
Тендер №319145559 поставку дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319145559	2 046 390 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 20 464	7 дней 04.12.2025 23.12.2025
Тендер №319228668 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319228668	1 428 896 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 14 289	49 минут 05.12.2025 16.12.2025
Тендер №319228898 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319228898	1 428 903 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 14 289	49 минут 05.12.2025 16.12.2025
Тендер №319234743 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #319234743	1 424 904 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 14 249	49 минут 05.12.2025 16.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244537168 Приобретение запчастей для воинской части 3517 (базис поставки - город Степногорск , Промышленная зона 7, комплекс 20) (с результатом)	Запрос предложений #244537168	267 680	срок истек 21.04.2023 28.04.2023
Тендер №244537105 Приобретение моющих средств (с результатом)	Запрос предложений #244537105	105 000	срок истек 21.04.2023 26.04.2023
Тендер №244537099 Государственные закупки по приобретению мыломоющих и туалетных принадлежностей. (с результатом)	Запрос предложений #244537099	14 400	срок истек 21.04.2023 26.04.2023
Тендер №244536744 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА объявляет тендер: тринатрий фосфат и дезинфицирующее средство с моющим эффектом	Запрос цен #244536744	1 362	срок истек - 25.04.2023
Тендер №244536723 Поставка моющих и хозяйственных товаров для нужд СПб.ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" в 2023 году (с результатом)	Электронный аукцион #244536723	59 538	срок истек 21.04.2023 02.05.2023

Тендеры из региона Ставрополь

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244536611 Оказание услуг по страхованию ответственности владельца беспилотного летательного аппарата (далее - БПЛА) перед третьими лицами	Малая закупка #244536611	4 000	срок истек - 21.04.2023
Тендер №244536466 Поставка ручек канцелярских для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия, Управления ...	Электронный аукцион #244536466	329 810	срок истек - 02.05.2023
Тендер №244536303 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" В Г. СТАВРОПОЛЕ объявляет тендер: Поставка ручек канцелярских для обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Ставропол...	Электронный аукцион #244536303	329 810 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 02.05.2023
Тендер №244536144 Оказание услуг по страхованию ответственности владельца беспилотного летательного аппарата (далее - БПЛА) перед третьими лицами (с результатом)	Малая закупка #244536144	4 000 Обеспечение заявки: 200	срок истек 21.04.2023 21.04.2023
Тендер №244535698 Работы по изготовлению, доставке и монтажу оборудования для передвижных выставок.	Малая закупка #244535698	100 000	срок истек - 21.04.2023