Тендер - Поставка дезинфекционных растворов №244454037

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ОНМЦК_№2_растворы - Посмотреть таблицу с данными

НМЦК=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,48

ООЗ_№2_растворы

ТЕХНИЧЕСКИE ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000145

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 2, литер А (Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.48 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

108302.90 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТ. 45 № 44-ФЗ И НАСТОЯЩЕМУ ИЗВЕЩЕНИЮ, ИЛИ ВНЕСЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА УКАЗАННЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ СЧЕТ, НА КОТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ УЧИТЫВАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ЗАКАЗЧИКУ (УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»); Л/С №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20; ИНН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ») В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ//УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; БАНКОВСКИЙ СЧЕТ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(поле 15 платежного поручения), Код 0002 (поле 22 платежного поручения); ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ №44-ФЗ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ, САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ ЭТОМ СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ КОНТРАКТОМ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ТАКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИЕЙ, НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДИН МЕСЯЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 95 № 44-ФЗ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЦЕНА СНИЖЕНА НА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ КОНТРАКТА, УЧАСТНИК ЗАКУПКИ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ СТ.37.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОНМЦК №2 растворы

Проект контракта

1 Проект Контракта №2 растворы

Описание объекта закупки

1 ООЗ №2 растворы

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЕ к содержанию и составу заявки и инструкции по ее заполнению (1)

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты для внесения обеспечения денежными средствами

ТРЕБОВАНИЕ_к_содержанию_и_составу_заявки_и_инструкции_по_ее_заполнению_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Рекомендованная форма о предлагаемом к поставке лекарственных препаратов в формате таблицы.

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендованная форма о предлагаемом к поставке медицинских изделий (оборудования) в формате таблицы.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта_№2_растворы

Проект Государственного Контракта

Государственный контракт №

на поставку дезинфекционных растворов для эндоскопии

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (сокращенно: ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»), от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Молофеева Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] , по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______2023 г. №_______________________, ИКЗ №________________________, на основании протокола от «____»________2023 г. №________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфекционные растворы для эндоскопии, код ОКПД2: 20.20.14.000 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование Товара, его технические характеристики, количество, стоимость, подразделение и адрес поставки Товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные Заявкой (Приложение № 2 к Контракту) [2] в следующем порядке:

1.3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, пр Культуры, д.2, литер А (Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области») (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС(%) ______ (________) рублей __ копеек. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС) [3] .

Цена Контракта включает в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость Товара, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, принимаемых по настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и остается неизменной в течение всего срока исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемых Товаров или цена единицы Товаров при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемых Товаров должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета, предусмотренного на указанные цели в 2023 году.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара на основании Заявки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке [4] в единой информационной системе в сфере закупок [5] .

2.5. Авансирование со стороны Заказчика по Контракту не предусматривается.

2.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) принятых Поставщиком обязательств и начисления ему неустойки, подлежащая уплате стоимость поставленных Товаров уменьшается Заказчиком на сумму неустойки.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара по Контракту.

2.8. Товар, поставленный сверх количества, предусмотренного Контрактом, не указанный в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) или не соответствующий требованиям Контракта по качеству, не оплачивается Заказчиком.

2.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.5. по окончании исполнения обязательств по Контракту в срок не более 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику Акт сверки расчетов;

3.1.6. в случае выявления Заказчиком, что Товар, поставленный по настоящему Контракту, подлежит изъятию из обращения согласно информационным письмам Росздравнадзора, Поставщик обязуется за свой счет заменить его на Товар надлежащего качества в сроки, указанные Заказчиком на протяжении всего периода срока годности Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

3.3.4 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

3.3.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, уведомить Поставщика в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.4.8. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ;

3.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Срок (период), место и порядок поставки Товара

4.1. Поставка с разгрузкой Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки, в сроки, определенные Заявкой.

Период подачи Заявок: с даты заключения Контракта до 01.12.2023 года.

4.2. Заказчик за 5 (пять) календарных дней до получения (выборки) Товара направляет Поставщику Заявку по адресу электронной почты:___________________________.

4.3 При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает СДП в ЕИС в течение 5 (пяти) рабочих дней и направляет Заказчику вЕИС с приложенными документами:

а) копия регистрационного удостоверения на Товар;

б) техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

в) товарная накладная, оформленная в установленном порядке;

г) копия документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) иная документация, предусмотренная законодательством РФ.

4.4 Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в СДП.

5. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

5.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

5.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.

6. Порядок сдачи-приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку номенклатуры поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар, указанных в пункте 4.3 настоящего Контракта;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара;

ж) проверку наличия Товара в информационных письмах Росздравнадзора о недоброкачественных, фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий.

Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием ЕИС в виде СДП.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают СДП в ЕИС.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта, и на основании результатов эксперизы, проведенной в соотвтетствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает СДП в ЕИС или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в СДП в ЕИС.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания СДП, Поставщик и Заказчик подписывают СДП в ЕИС в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания СДП в ЕИС Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами СДП. СДП считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

6.7. Срок оформления СДП в ЕИС, срок приемки поставленного Товара, срок оформления результатов приемки Товара Сторонами не входит в срок исполнения основного обязательства по настоящему Контракту.

7. Качество поставляемого Товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, техническим характеристикам Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), что подтверждается: регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданным уполномоченным органом, и иными документами, подтверждающими соответствие Товара.

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Срок годности Товара подтверждается информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за просрочку исполнения обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в виде неустоек (пеней, штрафов) в соответствии со статьей 34 Закона № 44-ФЗ. Расчет штрафов осуществляется согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме ________(___________________) рублей __ копеек, что составляет 10 % от цены Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.13. В случае если в течение 12 (двенадцати) месяцев после расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения вследствие нарушения обязательств Поставщиком, Заказчик осуществил закупку услуг взамен предусмотренных настоящим Контрактом по более высокой цене, Поставщик обязуется возместить убытки в виде разницы между ценой, установленной в настоящем Контракте, и ценой, совершенной взамен закупки. Возмещение убытков в виде разницы между ценой, установленной настоящим Контрактом, и текущей ценой либо ценой замещающей сделки не освобождает Поставщика от возмещения иных убытков, уплаты Заказчику неустоек, штрафов по настоящему Контракту.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту [6]

9.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

9.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет: ____ % от суммы Контракта, что составляет ___________(________________) рублей __ копеек. [7]

9.1.2. Обеспечение Контракта представлено Поставщиком в виде безотзывной независимой гарантии или внесением на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.

9.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Контракту в виде внесения денежных средств, обеспечение исполнения обязательств возвращается Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком СДП в ЕИС.

9.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта также может быть уменьшен в следующих случаях:

9.5.1. при предоставлении нового обеспечения взамен независимой гарантии, выданной банком, потерявшим лицензию на осуществление банковских операций;

9.5.2. при изменении Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта;

9.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанных услуг.

9.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.8.7. Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в п.8.3. Контракта.

9.8. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии, Заказчик вправе при ненадлежащем исполнении обязательства, во внесудебном порядке обратить взыскание на сумму, обеспеченную независимой гарантией.

9.9. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.10. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Поставщик дает свое согласие на то, что Заказчик вправе при ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10. Срок действия Контракта и порядок его изменения

10.1. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в ЕИС и действует по 31.12.2023 года. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, такой подписанный Контракт не размещается на официальном сайте.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

11. Порядок рассмотрения споров и расторжения Контракта

11.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность одной Стороны в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положений действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

11.3. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею требований, указанных в претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии либо направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного отказа от исполнения претензии (в части или полностью) не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

11.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту по почте, электронной почте, с курьером или с использованием средств факсимильной связи.

11.5. При неурегулировании Сторонами спора путем проведения переговоров в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

11.8. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в течение 1 (одного) дня с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

12.3. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем 30 (тридцать) календарных дней.

12.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающие ее от ответственности по настоящему Контракту.

12.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 настоящего Контракта, будут продолжаться более чем 30 (тридцать) дней, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение. Если указанное Соглашение не будет заключено Сторонами, Стороны вправе по согласованию расторгнуть настоящий Контракт.

13. Прочие условия

13.1. Условия настоящего Контракта о сроках поставки Товара в соответствии с требованиями Заявки являются существенными для Заказчика.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они прямо разрешены действующим законодательством Российской Федерации, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.

13.3. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом) последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13.4. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

13.5. В случае начала реорганизации Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения о реорганизации.

13.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своего наименования, руководителя, юридического адреса или места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) или адресов электронной почты в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения.

13.7. В рамках исполнения настоящего Контракта невозможна перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником головного Поставщика по данному Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13.10. Все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, переданные по факсу с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обмена факсимильными копиями.

13.11. Настоящий Контракт заключается в электронной форме. По соглашению Сторон, настоящий Контракт может быть заключен в письменной форме, в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон). Письменная форма Контракта будет иметь одинаковую юридическую силу с электронной формой Контракта при условии полной идентичности текстов.

14. Приложения

14.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

14.1.1. Приложение № 1 – Спецификация;

14.1.2. Приложение № 2 – Заявка о получении (выборки) Товара;

14.1.3. Приложение № 3 – Акт сверки расчетов.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______

от «___» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________________(__________________________________), в том числе НДС 10 % - __________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № _______

от «__» ________ 2023 г.

Образец

ЗАЯВКА О ПОЛУЧЕНИИ (ВЫБОРКЕ) ТОВАРА

(Государственный контракт от «___» __________ 20__ г. № _____)

Заказчик __________ (полное наименование) в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Заявку о получении (выборке) Товара (далее – Заявка)), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. _____ Контракта от «___» __________ 20__ г. № _____ (далее – Контракт) просит осуществить поставку Товара по адресу: _______________________________________ в следующем количестве:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки/получения (выборки) Товара: _______________________________________.

Дополнительные условия поставки/получения (выборки) Товара: ________________ (указываются при наличии).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту № ________

от «__» ________ 2023 г.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

____________________________________________________

и __________________________________________________

(Государственный контракт от «___» ____________ 20__ г. № ____)

Сальдо на ___________ ____________ Раздел _____________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ___________ ____________

(дата) (сумма)

В пользу ________________

Заказчик Поставщик

___________ _____________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________ _____________________ ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Далее – Закон № 44-ФЗ. ↑

Далее – Заявка. ↑

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. ↑

Далее – СДП. ↑

Далее – ЕИС. ↑

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта или максимального значения цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. ↑

Антидемпинговые меры – если цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной сумме цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, в порядке, установленном ст. 37 Закона № 44-ФЗ. ↑

Реквизиты_для_внесения_обеспечения_денежными_средствами